合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同對(duì)于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同,。下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇一
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1、
2,、
3,、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工,、包料、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分,使用面積不小于_____平米,。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),,初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②,、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①,、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二
加工承攬合同(2)
附:加工承攬合同樣本
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇三
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工_________,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,,乙方申請(qǐng),,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三、原材料來源及互利方法:
四,、交(收)貨方法,、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
八,、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
十,、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,向合同_____機(jī)關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、_____處理。
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份,。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進(jìn)料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,,現(xiàn)簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、定作物品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價(jià)格,、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計(jì)人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1,、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2,、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工,。
三,、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量,、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收,。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出,。如逾期,,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四,、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________,。
五,、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:
1,、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),,由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān),。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后,,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān),。
2,、時(shí)間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得?duì)方同意。
委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?,以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn),。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計(jì)算),,該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七,、定作款結(jié)算辦法及期限:
1,、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng),,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有,。承攬方可對(duì)定作物行使留置,、處分等權(quán)利。
八,、違約責(zé)任:
第一點(diǎn):定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種,、數(shù)量、設(shè)計(jì),、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí),,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,,則至少為____元人民幣,。
(2)中途解除合同的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金,。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金,。
(4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,,
(5)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失,。
第二點(diǎn):承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,,承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 ,。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ,;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收,。
(4)因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任,。
九,、爭議解決方式
本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十,、如需提供擔(dān)保,,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,,作為本合同附件。
十一,、因生產(chǎn)特殊性,,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng),。
十二,、本合同履行過程當(dāng)中,雙方來往的傳真,、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力,。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進(jìn)料加工合同
十三,、雙方需約定的其它事項(xiàng):
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號(hào):________帳號(hào):_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇五
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,,買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同,,是承攬人按照定作人的要求完成工作,,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同,。承攬合同一般來說包括加工合同,、定作合同、修理合同,、復(fù)制合同,、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù),、材料和勞力,,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同,。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆,。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,,并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同,。首先,,從實(shí)體法即《_____》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如_____規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督,、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,,也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程,,反過來也就是說,只有定作人控制整個(gè)加工過程的`合同,,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,,只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程,、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí),雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意,。在現(xiàn)實(shí)中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,,或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制,,則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同,。 其次,從訴訟程序法來看,。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,,做如此規(guī)定,,是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的,,即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建,,使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地,以方便辦案,。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程,,審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行,。從這一方面來看,,說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同,。
由此可見,,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督,;如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán),,而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,,反之則屬于買賣合同,。
二,、其他具體區(qū)別:
1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán),;承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù),。
2,、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物,;在承攬合同中,,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。
3,、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物,;承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4,、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,,這種工作成果是特定物,,如有著特定的尺寸和功能。
5,、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,,隨時(shí)可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利,。
6,、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn),可由買受人承擔(dān),,也可以由出賣人承擔(dān),。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn),。 因此,,實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán),、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán),。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要控制,,如果沒有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的控制,,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同,。
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇六
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價(jià)款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,,數(shù)量,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi)。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇七
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。
2.(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴,。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇八
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。乙方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請(qǐng)求返還,。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院,、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院,、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、_____,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達(dá)的,,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方,;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會(huì)_____;
(2)依法向人民法院起訴,。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議,。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力,;合同副本_________份,送_________留存一份,。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________?簽訂地點(diǎn):___________________
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇九
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有?資源,,乙方擁有?資源,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,,甲、乙雙方在平等,、自愿的原則,,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見,,特簽訂本合同,,以資信守。
第1條?定義
除了本合同另有約定,,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn):
1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,,在本合同中也稱定作物。
1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改,。
1.3?“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息,。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù),、研究、發(fā)展,、產(chǎn)品,、價(jià)格、服務(wù),、員工,、合約商、市場計(jì)劃,、財(cái)務(wù),、合同、法務(wù)或商務(wù)信息,。
1.4?“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),,包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán),、專利權(quán),,以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),,還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造,、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料,、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料,,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
第3條?原材料的規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):
材料名稱規(guī)格,、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料,。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,,應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,,否則定作方有權(quán)解除本合同,,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn),。定作方如對(duì)原材料有異議,,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,,否則定作方有權(quán)解除本合同,,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
第5條?轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?,。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,,定作方有權(quán)解除合同,,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明:?,。
2.現(xiàn)場的檢驗(yàn):?,。
3.其他:?。
第7條?交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間:?年?月?日,。
自提樣品的地點(diǎn):?,。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間:?年?月?日。
送交樣品的地點(diǎn):?,。
送交樣品的方式:?(寫明是汽車,、火車、水運(yùn)或其他方式),。
費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測,,并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方,。如定作方對(duì)樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同,。
如定作方對(duì)樣品提出異議,,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,,定作方有權(quán)解除合同,,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第8條?交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間:?年?月?日。
自提定作物的地點(diǎn):?,。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間:?年?月?日,。
送交定作物的地點(diǎn):?。
送交定作物的方式:?(寫明是汽車,、火車,、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),,定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,包括?,。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,,如承攬方在完成加工后,,材料仍有剩余,應(yīng)及時(shí)返還,。
8.6.1返還時(shí)間:?,。
8.6.2返還方式:?。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
第9條?交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后?日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,,并提出異議,。如在?日內(nèi)未提出異議,則視為驗(yàn)收合格,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款,。
9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭議:
雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定,。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定,。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的一方承擔(dān),。
第10條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對(duì)承攬方的包裝要求:?(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等),。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方:?。
第11條?風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,,并由定作方承擔(dān)定作物毀損,、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定,,參見合同8.4條款,。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔(dān),。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此遭受的損失,。
第12條?承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán),、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密,。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,,自定作物交付之日起算,期限為?個(gè)月,。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失,。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起?個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換,、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е?,則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失,。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆?wù)費(fèi)用,。
第13條?報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫)?(¥?元),。
(本合同價(jià)款已包括稅款、人工,、材料,、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi),、包裝,、安裝、調(diào)試,、檢測,、探傷、現(xiàn)場的試拼,、試壓等所有費(fèi)用,,定作方不再另行支付其它費(fèi)用,。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥?元(合同總金額的?%),,作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的?個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?年?月?日前支付;
(3)第三筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?后的五個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?甲方驗(yàn)收通過后的?五個(gè)工作日內(nèi)支付,。
(5)尾款:¥?元(合同總金額的?%),,于?質(zhì)保期滿后的?五?個(gè)工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號(hào):
指定收款賬號(hào):
開戶行:
戶名:
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十
定作人:________簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:________簽訂時(shí)間:____年__月__日
第一條承攬項(xiàng)目,、數(shù)量,、報(bào)酬及支付期限
1、?計(jì)量單位
2,、數(shù)量
3,、工作量(工時(shí))
4、報(bào)酬
5,、交付期限
6,、單價(jià)
7、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時(shí)間,、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成,??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元,。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交?________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十四條其他約定事項(xiàng):__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:?承攬人:
法定代表人:?法定代表人:
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十一
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,,經(jīng)雙方友好協(xié)商,,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1,、項(xiàng)目名稱:
2,、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號(hào),、單位、數(shù)量,、單價(jià),、總價(jià)
序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià):元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級(jí)
2 乙級(jí)
3 丙級(jí)
合計(jì):(樘)?o_________元/?o=元。
114樘/363.06?o
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm,、扇板0.8mm,,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂,;顏色 ,;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算,。
三,、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四,、交貨地點(diǎn):工地現(xiàn)場,。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20_________,。
2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六,、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝,。
七、付款方式:
1,、合同簽訂后,,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場,,再付總貨款的%,,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。
八、售后服務(wù)承諾
九,、違約責(zé)任
1,、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十,、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,,可向人民法院起訴,。
十一、附則
本合同一式四份,,甲方執(zhí)二份,,乙方執(zhí)二份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十二
合同編號(hào):
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),,按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,,且有材料合格證書。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號(hào):高_(dá)________年 月 日前全部交貨。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝,;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改,、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收),;
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),;
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____,;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十三
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,,租用乙方演出器材設(shè)備,,根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
第一條 承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置,;
2,、燈光、音響,、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作,;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸,、裝卸,;
4、活動(dòng)現(xiàn)場的錄像,。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________,。
租賃用途:____________。
使用時(shí)間:_____年____月____日,。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí),。
安裝地點(diǎn):___________________。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí),。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān)。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1,、合同期內(nèi),,乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理,、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),,乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成,。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,,合理安排設(shè)備的維修,、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用,。
3,、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù),。
4,、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,,演出期間確保電路暢通,,如發(fā)生事故,,由甲方負(fù)責(zé),。
第五條 安全與治安
1,、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外),。
2、夜間值班,,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備,。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:________整),。
2,、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,,即人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:_________整),。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
第七條 雙方責(zé)任
1,、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2,、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用,。
3、本著高度負(fù)責(zé),,長期合作的精神,,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果,。
4,、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。
第八條 其他
1,、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。
2,、本合同履行中,雙方如有爭議,,可協(xié)商解決,,協(xié)商不成可提交_________委員會(huì)_____,。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,,合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力,。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十四
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
第一條 加工物,、數(shù)量、報(bào)酬,、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量,、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱,、型號(hào)單位,、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號(hào)單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,,在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會(huì)_____,;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):
賬號(hào):
經(jīng)辦人:
編碼:
編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十五
合同編號(hào):_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量,、報(bào)酬,、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法,、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交_________(dá)____委員會(huì)_____;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十六
委托方:簽訂地點(diǎn):
承接方:深圳xx公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》,、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同信守,。
第一條:廣告承攬要求,。
1、項(xiàng)目(制作):________
2,、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱,、編號(hào):________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________
4,、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:________
第二條:費(fèi)用及支付方法
1,、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為________,。(大寫________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:____________
第四條:違約責(zé)任
1,、委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2,、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
3,、其他違約責(zé)任,,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1,、向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____,;
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止,。
委托方:連云港xx公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十七
甲方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,,住址,,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,,住址,,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,在平等互利,、公平合理、誠實(shí)信用的原則下,,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子,、水源,、鋼材等)。
2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理,、節(jié)約用料,,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,,做到工完場清料凈,,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,,在支付款中扣除,。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備,、用具,,如:架管、架板,、攪拌機(jī),、升降設(shè)備、模板,、模具,、斗車、_____,、焊接機(jī),、撮箕、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理,。
4,、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨,、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期,。
5,、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,,遵守國家法律法規(guī),,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),,與甲方無關(guān),。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,,與甲方無關(guān),。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2,、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。
5,、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,,基石40公分,,使用石頭30立方米。
6,、墻體:外墻高米,,內(nèi)墻高米,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚,、一鏟灰、一擠揉),,且灰縫厚度不得超過mm,。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。
7,、圈梁:過梁高度不低于公分,,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,,最大距不宜超過毫米,,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8,、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。
9,、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1,、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),,以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。
四、違約責(zé)任
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,,由乙方賠償,。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金,。
2、乙方若無視甲方的合理要求,,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,,視為乙方根本違約,,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金,。
五,、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決,。
六、附則
1,、本合同一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,。
2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3,、因合同履行過程中的未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十八
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺(tái)│130×40×90│件│120││
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺(tái),,貨架一律采用水曲柳,。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方,。因此造成的損失,,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元,。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收,。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五,、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金,。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六,、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇十九
定作方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊(cè)的,,經(jīng)營范圍為?的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二,、原材料提供:
1、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為:?年?月?日,。
2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊,。
3,、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為::?年?月?日。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn),。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補(bǔ)正,。
三、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),,提出修改意見。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四,、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn),。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù),。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。
2,、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在?時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實(shí)際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬。
七,、報(bào)酬及支付:
1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件?元(或總報(bào)酬?元)
2、報(bào)酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付?件時(shí)給付甲方?元,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到?元,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù),。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2,、?加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由?方承擔(dān)。
十,、乙方違約責(zé)任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,,甲方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償,。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,由此造成的乙方交付遲延,,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償,。
2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,,對(duì)延遲提供的期間,,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3,、?甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三,、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十
加工定作承攬合同,。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
賬戶: 賬戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,,滿足利益,,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實(shí)信用,,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、單價(jià),、金額,、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)計(jì)量
單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
合計(jì)
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十一
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,等等,。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬人賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作人償付違約金,。)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,,定作人有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由承攬人對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,,定作人有權(quán)拒收,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬人提供原材料的,,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),承攬人有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),,承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自______年 _____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十二
加工承攬合同范文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行,。
加工費(fèi):______________
品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數(shù)量:___________
單價(jià):____________金額:____________
定作方供應(yīng)原材料:
原材料:____________________
規(guī)格:________________________
單位:_______________________
數(shù)量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________,。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________,。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十三
合同編號(hào):
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條加工物
加工物名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 報(bào)酬
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第二條承攬人提供的材料
材料名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費(fèi)
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第三條定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法,、時(shí)間及提出異議期限: 。
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙樣品,、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求 ,。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在 日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的 日內(nèi)答復(fù),。
第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求: ,。
第八條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求: 。
第九條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān): ,。
第十條定作物的交付方式,、期限及地點(diǎn): 。
第十一條定作物的驗(yàn)收,、方法,、期限及地點(diǎn): 。
第十二條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: ,。
第十三條定作人應(yīng)在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) ,。
第十四條結(jié)算方式及期限: 。
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,,承攬人(是/否)可以留置定作物,。
第十六條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。
第十七條違約責(zé)任: ,。
違約金或損失賠償額計(jì)算方法: 。
第十八條合同爭議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會(huì)仲裁,。
(二)依法向 人民法院起訴,。
第十九條其他約定事項(xiàng): 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
稅號(hào): 稅號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十四
訂立合同雙方:???
承攬人:______________________________??????????
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條??加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號(hào)
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條??技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,由定作人賠償,。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。)
第五條??價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條??驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條??交貨的時(shí)間和地點(diǎn)???
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn),;委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),,自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間,;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條??包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
____________________________________________________________
第九條??運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
________________________________________________________________________
第十條??結(jié)算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請(qǐng)求返還,,等等。)?
加工承攬合同糾紛案件 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十五
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,,并需要加工部件,;
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的,經(jīng)營范圍為的公司,,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二,、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為:_______年_______月_______日。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當(dāng)予以更換,、補(bǔ)齊。
3,、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為::_______年_______月_______日,。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn),。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正,。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方,;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),,提出修改意見。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn),。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù),。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。
2,、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,,甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理、重作,;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六,、加工成品交付:
1,、乙方應(yīng)于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為,。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
3,、實(shí)際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn),。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬,。
七、報(bào)酬及支付:
1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件元(或總報(bào)酬元)
2,、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元,,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù),。