在生活中,，越來越多人會(huì)去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。

工程承攬合同糾紛篇一

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量,、安全和工期,，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

乙方承攬的工程項(xiàng)目：過街廣告位寬14米,，高4米的`廣告位廣告布安裝,，時(shí)間為20xx年12月30日。

二,、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任

1,、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進(jìn)行安裝,。

2,、由于此工程涉及高空作業(yè),，存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，乙方必須做好必要的安全措施,，保證安全作業(yè),，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，與甲方無關(guān),。

三、工程造價(jià)及付款方式

1,、乙方承包單價(jià)： 3元（人民幣）/平方米

2,、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。

四,、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,。

甲方： 乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

工程承攬合同糾紛篇二

法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：

身份證件：

法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：

身份證件：

經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：

1、承攬工程地址：

2,、工程承包總面積： ,，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計(jì) 元,。

3,、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥,、水,、電等）由甲方無償提供。

1,、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,，但要求甲方必須提供屋面平整、完好,。架子搭好,，牢固安全。

2,、如在防水保溫工程運(yùn)作中,，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理,，如延誤工期,，其后果由甲方負(fù)責(zé),。

1、經(jīng)甲乙雙方商定,，簽定合同后,，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方,。實(shí)際面積 平方米,，每平方米元。

2,、所承攬的`防水保溫工程項(xiàng)目完工后,，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清,。

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外,，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金,。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果,，由甲方承擔(dān),。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

工程承攬合同糾紛篇三

________________有限公司(甲方)

________________有限公司(乙方)

依照《________》有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同,，共同遵守。

乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方________市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一,、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：

1,、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置,、安裝調(diào)試

二,、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,，協(xié)助并配合線路驗(yàn)收,、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料,。

2,、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu),，并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。

3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,，符合質(zhì)量要求,。

4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理,。

三,、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：

1、工程款結(jié)算按執(zhí)行,。

2,、工程預(yù)算款總計(jì)：________元;(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)

3,、本工程款分2次結(jié)清,，其中：

(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的`70%(計(jì)________元)

(2),、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,，送電前工程款全部付清。

4,、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù),。

四、施工及竣工驗(yàn)收：

1,、根據(jù)工程施工要求,，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件,。

2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工,，遇特殊情況雙方另行協(xié)商,，時(shí)間順延。

3,、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況,。

4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,，如發(fā)生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失,，由乙方自負(fù)。

5,、乙方在工程結(jié)束時(shí),，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

五、合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效,。

七,、合同一式4份，甲方執(zhí)2份,，乙方執(zhí)2份,。

甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________

代表：________________代表：________________

日期：______________

工程承攬合同糾紛篇四

承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

定作方:_______________有限責(zé)任公司(以下稱甲方)

根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,，同意簽訂的義務(wù),，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守,。

1、承攬名稱：_______________

a,、承攬項(xiàng)目名稱：_______________

b,、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：_______________

c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意,。

d,、承攬方式：包工不包料。

e,、承攬價(jià)格：

以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算,。

f、工程量計(jì)算方法：

每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,，搭接不另行計(jì)算面積,，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn),。

2,、承攬工程內(nèi)容：

窗臺(tái)sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層,、防水層,、屋面sbs防水層、廚房,、衛(wèi)生間防水層,。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

a,、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng),。

b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范,，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,，符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

4、付款方式：

工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),，結(jié)算全部工程款,，置留工程總造價(jià)的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方,。

5,、驗(yàn)收方法：

工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收,，驗(yàn)收結(jié)束后,，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

6,、工程保修期限：

本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù),，如承攬方拒絕維修,，甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的'滲漏水,，承攬方不負(fù)責(zé),。

7、工期：根據(jù)定作方的要求而定,。

8,、安全施工條例：

1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹,。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

2),、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度,。

3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé),。

9、糾紛的處理：

發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí),，任何一方可以通過法律解決。

10,、期限與其它：

本合同自雙方簽字,，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,，合同自動(dòng)失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同

如有未盡事宜,，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力,。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用,。

本合同一式二份,，定作方一份、承攬方一份,。

定作方：_______________承攬方：_______________

定作方代表：___________承攬方代表：_______________

_______________年_______________月_______________日

工程承攬合同糾紛篇五

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律,，遵循平等、自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,，訂立本合同。

一,、工程范圍：

1,、工程名稱：

2、地址：

3,、工程要求：符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

a、冷庫頂棚,，墻體保溫,，容重30-35kg。

b,、冷庫地面保溫容重30-35kg,。

c、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒,。

d,、固化時(shí)間：1―15秒。

e,、施工平整度：5-7mm,。

f、抗壓強(qiáng)度：0.17―0.2mpa/cm2.

g、閉孔率:≥90%

二,、施式要求：

1,、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。

2,、乙方施工過程中甲方提供食宿,。

3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,，以保證質(zhì)量,。

4、包裝（桶）歸乙方回收,。

三,、工程造價(jià)及結(jié)算方式：

1、工程總造價(jià)約200m3每立方米850元人民幣,。即200m3x850元/ m3 = 170000元,。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。

2,、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%,，款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬元,，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬,。

四、工期,；

1,、每天施工量約：30―40m3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延,。

五,、工程質(zhì)量保修及期限

1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的'部分,，甲方可要求乙方返工,，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用,。

2,、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開裂,，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂,，脫落乙方不任何負(fù)責(zé),。

六,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決,。

七,、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，雙方簽字蓋章后生效,。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

工程承攬合同糾紛篇六

承攬方： 以下簡(jiǎn)稱甲方;

定作主： 以下簡(jiǎn)稱乙方。

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)等,。

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單價(jià)

金額

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等,。

定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)

(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽,，并妥當(dāng)保存,，作為檢驗(yàn)的根據(jù))

第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等,。

定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料。

材料名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙,、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn)、包裝,、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸?shù)取?/p>

材料名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間 。

第七條乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元,。乙方不履行合同的,，無權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請(qǐng)求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4、甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的. ‰償付違約金,。

5,、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值 %的違約金,。

6,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值 %的違約金,。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5,、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6,、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，可以向人民法院起訴,。

本合同于 年 月 日生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式 份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，公證處,、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份,。

承攬方： 定作方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

簽約日期： 年 月 日

工程承攬合同糾紛篇七

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，簽訂本合同,。

1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程,。

2,、交貨及安裝工程地點(diǎn)：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料,、包質(zhì)量,、包工期、包風(fēng)險(xiǎn),、包設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）的形式由乙方承包,，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)功能,、設(shè)備材料,，承包整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗(yàn)收,。（設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）,。

（一）系統(tǒng)總造價(jià)

1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(jià)為人民幣xxx ,。

2,、整個(gè)系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的`功能要求，以甲方審定的設(shè)計(jì),、施工方案為標(biāo)準(zhǔn),，在此基礎(chǔ)上價(jià)格不再作任何調(diào)整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款：

1,、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %,；

2、工程全部完工,，測(cè)試成功即付總工程款的x %,；

3、通過甲方及有關(guān)部門初驗(yàn)驗(yàn)收合格,，并且系統(tǒng)無故障運(yùn)行一個(gè)月后,，再付總工程款的x %。

1,、本合同簽訂后,，乙方于xx年x月x日進(jìn)場(chǎng),，到x年x月x日止，xx完成安裝調(diào)試（以通過用戶及甲方代表驗(yàn)收合格為準(zhǔn)）,。

2,、在履約過程中，因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任,、不可抗力等造成工期延期的,，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整,，以此確定竣工日期,。

1、本工程必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工,。

2,、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的規(guī)定,，否則,，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

3,、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可，方可采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝,。

1,、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格之日起計(jì),。保修期內(nèi),，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時(shí)內(nèi)派員維修,，若非因甲方人為損壞的,，乙方免收一切費(fèi)用。

年限

材料費(fèi)

維護(hù)服務(wù)費(fèi)

第一年

免

免

第二,、三年

收取材料成本費(fèi)

20xx元/年

2,、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的,，以本合同附表一中的價(jià)格適當(dāng)向甲方收費(fèi),。

3、保修期屆滿后,，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護(hù)協(xié)議,，乙方應(yīng)對(duì)系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護(hù)。

工程承攬合同糾紛篇八

甲方：____________________________

乙方：____________________________

根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》,、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平,、公正的原則,，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議,，以資信守,。

一、工程地點(diǎn)：迎賓xx以西,，西安xx以北,。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

二,、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn),。

三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

四,、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元,。

五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工,，驗(yàn)收達(dá)到合格,。

六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣,，余款________年____月末支付,。

七、施工工期

八,、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

九,、乙方責(zé)任

1、乙方自行辦理渣土證,、卸土地,、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸,、等挖運(yùn)土方手續(xù),，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān),。

2,、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。

3,、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,，遵守相關(guān)法律法規(guī),，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的`安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任,。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土,。

5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工,。

6,、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé),，與甲方無關(guān),。

7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,，如因乙方所造成的工期延誤,，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方,。

十、爭(zhēng)議的解決

存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

十一,、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)雙方代表簽字后生效,。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同糾紛篇九

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同,，共同信守,。

品（材料）名：

規(guī)格型號(hào)：

單位：

數(shù)量：

單價(jià)：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應(yīng)辦法：

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

2,、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：

3,、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

4、交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：

5,、貨款共計(jì)人民幣（大寫）：

6,、結(jié)算辦法及期限：

7、其他：

第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任

（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失,。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金,。

（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金,。

（4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物的,，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金,。

（5）未按合同規(guī)定日期付款的,，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金,。

（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

（7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失,。

（8）其他。

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任

（1）產(chǎn)品,、花色,、品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的,，按質(zhì)論價(jià),；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修,、包退,、包換，并承擔(dān)因此造成的損失,。

（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,；不需要的,，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的,，應(yīng)償付甲方以不能交貨的`貨款總值 %的違約金,。

（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償,。

（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金,。

（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任,。

（7）未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

（8）其他：

本合同一式 份,。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間 到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間 止,。

甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣?/p>

乙方：請(qǐng)?zhí)顚懗袛埛?/p>

法定代表人：

法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話

電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所

地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)

賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)

年 月 日

年 月 日

工程承攬合同糾紛篇十

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,，就乙方承攬甲方電廠一號(hào)爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,，具體事宜如下：

一、工程項(xiàng)目：電廠一號(hào)爐拆卸工程

二,、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣,、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外,。要求拆卸過程中隨拆隨運(yùn)不得在場(chǎng)地內(nèi)存留,，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),，超出部分由甲方承擔(dān),。

三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四,、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后付30%預(yù)付款,，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場(chǎng)地清理干凈雙方驗(yàn)收合格后憑發(fā)票一次性付清,。

五,、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗(yàn)收,。

六、工程責(zé)任：

1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé),、甲方不付任何責(zé)任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電,。

4.施工人員必須有工傷保險(xiǎn)。

5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同糾紛篇十一

甲方：_________

乙方：_________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程名稱：三合村15#,、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程,。

第二條承包范圍：加工、制作,、安裝,、售后服務(wù)。

第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行,，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料,。

第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備,，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電,。

第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn),。

第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi),、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元,，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,，工程造價(jià)約人民幣46萬元,。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ),。

第九條付款方式：

1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款,。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款,。

4.以上價(jià)款以含稅金,。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方,，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,。

第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

責(zé),。乙方施工造成的`質(zhì)量事故,、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé),。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé),。

第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn),。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決,，由法院裁決,。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，均有同等法律效益,。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

負(fù)責(zé)人簽字：_________

負(fù)責(zé)人簽字：_________

___年___月___日

___年___月___日

工程承攬合同糾紛篇十二

發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯(lián)系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯(lián)系電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),，保證施工順利進(jìn)行,，雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：工程概況

工程地點(diǎn)：

工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程,；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工,，于 年 月 日竣工,，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月,，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算,。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案,、施工說明,。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,，否則該變更單無效,。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更,，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付,；如造成甲方損失的,，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分,。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行,、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同,，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,，本合同終止；（2）甲,、乙方協(xié)商一致,，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為,，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的,； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除,。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤,，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更,； （2）不可抗力因素,；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款,，合同工期相應(yīng)順延,。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延,，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電,、水,、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

5.2甲方依照合同約定的'方式支付工程裝修款,。

5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見,。

5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌,、材料購(gòu)買裝修材料,，如確需變更、增加品牌,、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,，須經(jīng)甲方書面同意,，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

5.6 乙方應(yīng)規(guī)范,、安全施工,，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),，甲方的協(xié)助,、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利,，甲方承擔(dān)后可向乙方追償,；

5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見,，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改,。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,，并清理好場(chǎng)地,；

5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工,。

第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：

工程承攬合同糾紛篇十三

建設(shè)方：___(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包方：___(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利,、義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

一,、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門黃花農(nóng)場(chǎng)

(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,，規(guī)格：長(zhǎng)___米；寬___米檐高_(dá)__米,，按圖紙施工,。

(4)建筑外包面積：___平方米。

(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫)：___,，(小寫￥：___)

二,、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

(一)甲方：

(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修,，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng),。

(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源,、要求能滿足施工用水,、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整,，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料,。

三,、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天,，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算),，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電,、雨天及其外來因素影響而造成停工的,，工期相應(yīng)順延。

四,、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的`支付與結(jié)算

(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后,，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí),，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對(duì)方。

(2)本合同簽訂后,，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款,，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%,，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款,，

(3)工程竣工驗(yàn)收后,，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收,，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格,。

(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失,，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(5)本合同結(jié)算方式：___,。

五,、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

(2)本合同自雙方代表簽字,，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

(3)本合同簽訂后,，甲乙雙方如需提出修改時(shí),，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，作為本合同的補(bǔ)充合同,。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委托代理人：___

委托代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同糾紛篇十四

甲方：

乙方： 住址：

身份證號(hào)碼：

甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

框架 結(jié)構(gòu),，層數(shù)： 四層,，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米,。

雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道

1,、本工程中的 砌體，二次構(gòu)造砼 勞務(wù)工程,，以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方,。

2、低值易耗品： 斗車,、鏟子,、灰盒、灰桶,、振動(dòng)棒,、電線、膠水管,、廣線,，加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。

1,、工作內(nèi)容：

（1）,、施工圖以內(nèi)所有磚砌體，包括主體構(gòu)造,，零星砌體等所有內(nèi)容,；

（2）、根據(jù)主控線放（彈）砌體線,；

（3）,、現(xiàn)場(chǎng)所有二次構(gòu)造砼澆筑（包括止水帶、壓頂,、構(gòu)造柱,、圈梁，零星等,；

（4）,、現(xiàn)場(chǎng)的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌,，攪拌機(jī)由甲方提供,，乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排，人員必須持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗,，乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng),，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé),。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員,，甲方將另行安排，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé),；

（5）,、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn),，所搭架體必須滿足安全需要,，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架；

以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,，同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工,。

2、承包方式：采取承包范圍內(nèi)的.工程施工勞務(wù),、施工機(jī)具費(fèi),，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi)，搶工費(fèi)及輔料費(fèi),、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，暫住證費(fèi)用，交通費(fèi),、防暑降溫費(fèi),、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式,。

3,、承包單價(jià)：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達(dá)到甲方要求,，如超過甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除）,。

5、計(jì)量方式：計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,，無約定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行,。

6、付款方式： 每月25日計(jì)量,，次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方,，余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清,。

1,、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；

2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況,，配合項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整,；

3、甲方確定的工期月計(jì)劃,、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件,，乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行；

4,、乙方必須按甲方的工期計(jì)劃,，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期,，不得延誤,。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成,，造成工期拖延,，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除,。

5,、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場(chǎng)塔吊、龍門架拆除延誤,，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi),。

6、如乙方勞動(dòng)力不足,，達(dá)不到工期要求,，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工,，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除,。

1、乙方在施工過程中除按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范,、規(guī)程,、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴(yán)格按照業(yè)主,、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工,；

2、以“精品工程”,、“創(chuàng)杯工程”,、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo)；

3,、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。

4,、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理,，做到勤檢查，勤整改,，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,，由甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,，一個(gè)工作日內(nèi)必須整改完備,，如乙方超出規(guī)定的時(shí)效，即不返工又不整改,，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,，并承擔(dān)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。

5,、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件,。

6、如乙方不服從甲方的管理,，違章指揮,，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外,，還要給予1000~5000元罰款,，情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任,。

7,、由于乙方造成的一切返工和維修費(fèi)用（包括人工費(fèi)、材料費(fèi),、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用）均由乙方承擔(dān),，方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除；

8,、本工程質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)良”工程,。

1、安全學(xué)習(xí)及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律,、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人,，操作工人不得使用50周歲以上的人,。

2、安全檢查：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度,，真正做到自檢,、互檢,、交叉檢查。做到小檢有記錄,，大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)處理,、及時(shí)整改消除事故隱患,。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門的各項(xiàng)安全檢查工作,。

3,、專職安全員的配備及職責(zé)：乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底,、安全檢查工作,，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,，對(duì)本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),。

4、嚴(yán)禁違章指揮,，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品,，嚴(yán)禁酒后上班，嚴(yán)禁穿高跟鞋,、拖鞋,、硬底易滑鞋上班。安全帽,、安全繩,、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。

5,、安全防范：乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理,，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位,、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律,、法規(guī)。

甲方：

乙方：

時(shí)間：