隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同,，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施,。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎,？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

工程承攬合同 承包合同篇一

承攬方：__________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,，結(jié)合本工程實(shí)際情況,，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守,。

1,、按甲方提供之圖紙加工,，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。

2,、制作內(nèi)容：_______________________________________________________,。

(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

(3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆,，刷______面漆____道,，____底漆____道。

1,、合同總價(jià)暫定為___________,，______________________。

2,、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,，______________________給乙方作為合同定金。

3,、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,，否則不得提貨,。

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作,，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2,、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書,、合格證，且質(zhì)量,、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求,。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

(2)其他檢測項(xiàng)目：

(3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□

1,、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨,。

2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨,。

1,、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn),。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi),。

2,、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施,。

3,、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,。

1,、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可,。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

2,、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延,。

3,、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決,。

4,、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù),，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用,。

按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中,，如發(fā)生糾紛,，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴,。

1,、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份,。

2,、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日,。

3,、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同,。

甲方：__________

乙方：__________

時(shí)間：__________

工程承攬合同 承包合同篇二

甲方: (委托方)

乙方: (承攬方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同,，以茲雙方信守,。

一,、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板,。 數(shù)量：附加工圖紙36份,，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。

二,、 相關(guān)事宜:

1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題,。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,，其不合格損失由乙方承擔(dān),。

4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。

三,、 時(shí)間要求：

自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),，必須提前通知對方，協(xié)商解決,。

四,、 加工費(fèi)用：

該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),，甲乙雙方不得中途變更,。

五、 付款方式：

乙方交付產(chǎn)品后,，甲方一次性付款 ,，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,，如甲方違約,，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、 其他事宜：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),，由甲方協(xié)商解決,，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決,。

在合同中的未盡事宜,，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效,，一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： 蓋章：

簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：

已方： 蓋章:

簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：

時(shí)間： 年 月 日

工程承攬合同 承包合同篇三

定作方：______________（簡稱甲方）

承攬方：______________（簡稱乙方）

經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款,，共同信守。

品名或項(xiàng)目

規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1．產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法：______________________________________________

2．原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________

3．履行的期限,、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________

4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________

5．結(jié)算方式：________________________________________________________________

6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任,。

（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。

（2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失,，中途解除合同,，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金,；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8．以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議,，作為附件。

9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份,，副本送工商行政管理局所存查,。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12．本合同簽訂日期：________年____月____日,。

定作方：______________ 承攬方：____________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

帳號：________________ 帳號：______________

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇四

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點(diǎn)：__________

經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。

1.品名(或項(xiàng)目),、數(shù)量及價(jià)款：

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

質(zhì)量要求：

檢驗(yàn)及提供方法：_________

價(jià)款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)),、地點(diǎn)：_____

6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時(shí)間,、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責(zé)任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。

定作方 承攬方

單位名稱 單位名稱

法定代表人 法定代表人

簽約代表 簽約代表

地址 地址

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號

工程承攬合同 承包合同篇五

發(fā)包方(甲方)：___身份證號：

承包方(乙方)：___身份證號：

甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工,，鋪設(shè)好水泥板,，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等,、互利,、誠信原則，確保工程安全,、優(yōu)質(zhì),、高效、低耗,，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,，同意簽訂本合同，以資共同遵守,。

甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水,、用電、水泥,、鋼筋等建筑材料,。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機(jī)械以及模板、內(nèi)外腳手架,、模板,、頂木、鐵釘,、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等,，費(fèi)用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān),。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理,。

樓房為三層框架結(jié)構(gòu),，承包從正負(fù)零起，第一層高為3.90米,，第二層高為3.6米,，第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑,，完成麻批,，包括框架、墻體,、梁,、柱、樓梯,、樓面、砌磚,、搞地平,、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個(gè)衛(wèi)生間),、裝模,、拆模、扎鋼筋,、現(xiàn)澆混凝土及地面,、門前臺(tái)階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光,，同時(shí)作好防滲透水處理,。

乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工,。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé),，若施工過程中房子就有問題，乙方要負(fù)完全責(zé)任。

1,、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，乙方負(fù)責(zé)找工人,，組織,、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確,，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系,。

2、乙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求,，并對自身的施工、技術(shù),、質(zhì)量,、工期、安全,、文明施工,、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等全面負(fù)責(zé),，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程,、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方

承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費(fèi)用,。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用,。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間,，由乙方對其工人及雇傭人員、財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備辦理相關(guān)保險(xiǎn)并承擔(dān)其費(fèi)用,。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關(guān),，任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任,。

1,、乙方按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到抗震安居房屋建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,，建房后的墻體,、窗戶、門等要做到平整,、光滑,墻磚,、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱,、板面布筋后,，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工,。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤,，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰,、一擠揉)砌筑法,。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿,、污垢,、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈,，趁墻面濕潤開始抹灰,，以提高粘結(jié)強(qiáng)度，防止出現(xiàn)空鼓開裂現(xiàn)象,。⑷梁,、柱、樓面的澆筑必須一次性完成,。⑸脫模后,，梁、板,、柱的表面必須平整光潔,，線角方正順直，無漏漿,、麻面,。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確,，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜,，總高控制在0.5‰,，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直,、整齊,、每3米不超過5㎜。

2,、工程竣工后,，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，由乙方進(jìn)行返工,、修改和重作,，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失,。返工,、修改和重作的費(fèi)用(包括工時(shí)費(fèi)用和材料費(fèi)用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工,、修改和重作后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任,。

3、上條所說的工程質(zhì)量問題,，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直,、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直,、斷裂,、露筋;

(3)橫梁、圈梁斷裂,、露筋,、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷,、露筋,、不與水平面垂直;(5)梁、柱,、板面中空;(6)墻壁,、屋頂上的砂漿脫落;

(7)屋頂漏水，浸水,。

4,、房屋保修期按國家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。

本工程按照每層水平投影面積計(jì)算付款,，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元),。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計(jì)付。

乙方進(jìn)場后,，甲方先預(yù)付工程款壹萬元,，以后將按工程進(jìn)度付款。一,、二,、三層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題,，甲方即再向乙方分別支付壹萬元,、貳萬元,、貳萬元工程款。余下的款項(xiàng)待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫,、無漏水,、無樓梯積水等工程質(zhì)量問題發(fā)生，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后五天內(nèi),，一次性付清給乙方,。若有住房開裂、漏水,、積水,、傾斜等工程質(zhì)量問題出現(xiàn)，則要求乙方及時(shí)維修,，否則甲方終止合同,，沒收余款。

___年___月___日開工,，每15天一層,，乙方必須在___年___月___日前完工。

1,、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無償修理,、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失,，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。

2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同,，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方,。

1、本合同共4頁,，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。

2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,，工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清款項(xiàng)后失效,。

3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,，節(jié)約材料,，嚴(yán)格按照工期要求施工,，否則甲方有權(quán)終止合同,，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費(fèi)用,，如鋼材、水泥,、紅磚等材料的漲價(jià)費(fèi)用等等,。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量,。施工現(xiàn)場必須達(dá)到工完場地清,，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈,。工程結(jié)束后,，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。

以上合同,雙方必須共同遵守,，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力,。

甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

日期：___

工程承攬合同 承包合同篇六

甲方：____________________________

乙方：____________________________

根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》,、《建筑安裝工程條列》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,，結(jié)合本工程具體事項(xiàng),，本著雙方互利互惠公平、公正的原則,，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守,。

一,、工程地點(diǎn)：迎賓xx以西，西安xx以北,。香港城一期場區(qū)土方挖運(yùn),。

二、承包范圍及內(nèi)容：場區(qū)土方挖運(yùn),。

三,、承包方式：挖土及場外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計(jì)算土方量及場外運(yùn)輸每立方米24元,。

五,、質(zhì)量要求：按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格,。

六,、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付,。

七,、施工工期

八,、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高

九、乙方責(zé)任

1,、乙方自行辦理渣土證,、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款,、車輛運(yùn)輸,、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),，與甲方無關(guān),。

2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān),。

3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,，關(guān)于安全,、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī),，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任,。

4,、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土,。

5,、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

6,、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān),。

7,、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤,，甲方有權(quán)終止合同,，對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方,。

十,、爭議的解決

存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

十一、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇七

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

甲,、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，一致同意簽訂以下加工合同,，具體條款如下：

一、品種,、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià)：

玻璃品種： ___________,，規(guī)格： ___________,，數(shù)量：___________，單價(jià)：___________,。

交貨地點(diǎn)：

運(yùn)輸方式,、費(fèi)用：

1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé),，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽,、規(guī)格、品種,、樓號樓層等識(shí)別編碼,，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分,。

二,、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成,。

三、驗(yàn)收方式：

1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收當(dāng)批玻璃,，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn),，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格,。

2）_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

六、結(jié)算及付款方式：

甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后,，甲方通知乙方,，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

七,、違約責(zé)任：

1）雙方應(yīng)按合同約定履行,，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失,。

八、其他：

本合同未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決,，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。

九,、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效,。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除,。

十、保質(zhì)期及保修

1,、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）

2,、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題,，乙方無償更換,，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

工程承攬合同 承包合同篇八

發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：

地址：聯(lián)系電話：

承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：

地址：聯(lián)系電話：

乙方承包甲方xxxx號別墅裝修工程,，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),，

保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況,，雙方經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)： xxx市xx區(qū)xx路xxx號別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料,；

工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）：

施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工,，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天,；另質(zhì)保期限為12個(gè)月,，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算,。

2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙,、施工說明和工程報(bào)價(jià)單,。

2.2 甲方對乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn),。

2.3 施工圖紙,、施工說明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更

(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效,。

(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。

(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付,；如造成甲方損失的，還須另行賠償,。

(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分,。

3.3 合同終止

（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),，雙方都可以書面提出解除本合同,，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止,；

（2）甲,、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同,；

（3）因一方的違約行為,，相對方根據(jù)約定終止本合同的；

（4）本合同履行期限屆滿自行終止,；

（5）本合同依法解除,。

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn),，工期相應(yīng)順延：

（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更,；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方同意工期順延的其他情況,。

4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,，工期順延,。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延,。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,，另須承擔(dān)違約責(zé)任,。

5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水,、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù),。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見,。

5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工,。

5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購買裝修材料,，如確需變更,、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,，須經(jīng)甲方書面同意,，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

5.6 乙方應(yīng)規(guī)范,、安全施工,，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),，甲方的協(xié)助,、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利,，甲方承擔(dān)后可向乙方追償,；

5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見,，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改,。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,，并清理好場地,；

5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工,。

6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算,。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn),。

6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì),，不在總承包價(jià)范圍內(nèi),；

6.3 工程款支付方式

（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；

（2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí),，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款,；

（3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款,；

（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi),，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；

（4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金,，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,，如無質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請支付,。

（5）甲,、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：xxxx,賬戶：xxxx,賬號：xxxx,，如銀行賬戶信息有變更,，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方,。

7.1 工程駿工后,，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù),，填寫工程驗(yàn)收單,，不得無故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說明書,、國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過。

7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月,。

7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊,、臺(tái)風(fēng),、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))

7.4 保修期內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修,，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成,；因非乙方原因造成的事故,、損壞,，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。

8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的,，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方

工程承攬合同 承包合同篇九

發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)

承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

甲,、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠合作,、互惠互利的原則,，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行,，共同守信,。其條款如下：

一、工程概況

1,、項(xiàng)目名稱：____________________________

2,、工程地點(diǎn)：____________________________

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二,、結(jié)算,、付款方式及限期

1、預(yù)付款：為供貨定金,，合同雙方的簽訂生效后,，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫)元整,。預(yù)付款延付,，則交貨期順延。

2,。計(jì)人民幣(大寫)元整,，元整。

3,、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,，____日內(nèi)甲方需支付總合同的,，計(jì)人民幣(大寫)元整。

4,、質(zhì)保金：合同金額元整,，(小寫)保修期為________年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后,，甲方支付元整,。

5、安裝工程交付驗(yàn)收前,，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),，同時(shí)提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng),，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙,。

6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票,。

三,、甲方責(zé)任

1、施工現(xiàn)場具開工條件,。

2,、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。

3,、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場地供乙方現(xiàn)場安裝人員,、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,，提供乙方進(jìn)場安裝人員的食宿,，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。

4,、對乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助,。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無誤,。

5,、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料,、工人,，確保與安裝進(jìn)度同步,。

6,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾,。

7,、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù),。

四,、乙方責(zé)任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起),。

2,、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整,、真實(shí)有效,、合法的,，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失,。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格,。

3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定,。

4,、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。

5,、售后服務(wù),，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用),，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用,。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的,，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后,，工期相應(yīng)順延：

1、工程量變化

2,、工地現(xiàn)場停電造成停工

3,、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六,、質(zhì)量要求,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限

1,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn),，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求,。

2,、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收,。

3,、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。

七,、合同變更,、解除

本合同履行期內(nèi)，甲,、乙雙方不得隨意變更,、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商,，簽訂補(bǔ)充條款,，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

八,、解決處理合同爭議

本合同如發(fā)生爭議或糾紛,，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決,。如協(xié)商無效,，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九,、合同的效力

本合同一式四份,，甲、乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力,，自簽訂之日起生效。

十,、其他約定事項(xiàng)

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇十

合同編號：

委托方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點(diǎn)：

施工地點(diǎn)：

簽約時(shí)間： 年 月 日

1,、合同內(nèi)容

本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：

（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）

2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用,。

3,、付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,，即人民幣 （rmb ）,。

3.2 設(shè)備進(jìn)度款

當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％,，即人民幣 （rmb ）,。

3.3 工程結(jié)算付款

本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,，即人民幣 （rmb ）。

3.4 最終驗(yàn)收付款

經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,，即人民幣 （rmb ）,。

3.5 其它事項(xiàng)

4,、合同雙方責(zé)任

4.1 甲方責(zé)任

4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建,、水,、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲(chǔ)設(shè)施,。

4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,，避免直接影響乙方施工進(jìn)度,。

4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收,。

4.2 乙方責(zé)任

4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì),、供貨、安裝,、測試及完成整個(gè)工程,。

4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符,。

4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持,。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）

5,、安裝及調(diào)試

5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任

乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任,。

5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工,。

6、其它

本合同中一切未盡事宜,，由甲,、乙雙方另行協(xié)商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：

工程承攬合同 承包合同篇十一

建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利,、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同,。

一,、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門黃花農(nóng)場

(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,，規(guī)格：長___米,；寬___米檐高_(dá)__米,，按圖紙施工,。

(4)建筑外包面積：___平方米,。

(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫)：___,，(小寫￥：___)

二,、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

(一)甲方：

(1)做好建筑紅線以外的“三通”,，負(fù)責(zé)進(jìn)場道路的維修,，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場,。

(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水,、用電的需要,，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料,。

三,、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

(1)根據(jù)需要,，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算),，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,，如遇停電,、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延,。

四,、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算

(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變,，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí),，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方,。

(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款,，乙方鋼材進(jìn)場甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場后甲方付本工程合同總造價(jià)的%,，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%,，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款,，

(3)工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用,，未經(jīng)驗(yàn)收,，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格,。

(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工,，窩工損失,，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(5)本合同結(jié)算方式：___,。

五,、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

(2)本合同自雙方代表簽字,，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

(3)本合同簽訂后,，甲乙雙方如需提出修改時(shí),，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，作為本合同的補(bǔ)充合同,。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委托代理人：___

委托代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同 承包合同篇十二

甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司

乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責(zé)任公司

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況,，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程名稱：三合村15#,、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

第二條承包范圍：加工,、制作,、安裝、售后服務(wù),。

第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行,，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料,。

第五條甲方提供：現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備,，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電,。

第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn),。

第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi),、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元,，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,，工程造價(jià)約人民幣46萬元,。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ),。

第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款,。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款,。

3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

4.以上價(jià)款以含稅金,。

第十條保修：保修期為一年,。

第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,。

第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算,。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故,、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé),。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé),。

第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險(xiǎn),。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決,，由法院裁決,。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益,。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

年月日年月日

工程承攬合同 承包合同篇十三

合同編號：__________

委托方：__________

承攬方：__________

簽訂日期：__________

依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,、《加工承攬合同條例》、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。

第一條廣告播出要求,。

1.1廣告內(nèi)容及證件：__________

1.2播出頻道和時(shí)間：__________

1.3制作形式：__________

1.4廣告長度：__________

1.5播出形式：__________

1.6播出日期：__________

第二條廣告費(fèi)及支付方法。

2.1廣告費(fèi)

2.2支付方法及時(shí)間：__________

2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,，否則,，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。

第三條違約責(zé)任

3.1委托方擅自不履行合同,，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)__________%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金,。

3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)__________%的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的,，每逾期一天,，按未履行部分廣告費(fèi)的償付違約金,。

3.3其它違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。

第四條糾紛解決方式,。

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成,，按下列第( )項(xiàng)規(guī)定辦理,。

1.向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2.向地人民法院起訴,。

第五條雙方商定的其他事項(xiàng),。

第六條附則。

6.1本合同附件件,，名稱：__________

6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止,。

委托方__________

單位名稱(蓋章)__________

法定代表人：__________

承攬方__________

單位名稱(蓋章)__________

法定代表人：__________

承攬合同書錦集2

委托方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________

第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本協(xié)議,。

第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后,，需經(jīng)甲方書面確認(rèn),，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的,，均不視為成果交付,。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果

第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法

5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后,，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,，即________元人民幣(大寫),。

第六條雙方責(zé)任

6.1甲方責(zé)任

6.1.1甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性,、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé),。

6.2乙方責(zé)任

6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件,。

6.2.2乙方對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充,。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等,。

6.2.3由于乙方自身原因,，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一,。

6.2.4合同生效后,，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金,，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失,。

6.2.5乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料,。如發(fā)生以上情況,，甲方有權(quán)索賠。

第七條本合同未盡事宜,，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,，雙方協(xié)商解決,，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴,。

第八條本合同經(jīng)甲,、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,。

甲方簽字：__________(蓋章)乙方簽字：__________(蓋章)

承攬合同書錦集3

甲方：__________

法定代表人：__________職務(wù)：__________聯(lián)系方式：__________

身份證件：__________

乙方：__________

法定代表人：__________職務(wù)：__________聯(lián)系方式：__________

身份證件：__________

經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：

一,、承攬工程概況：

1,、承攬工程地址：__________

2、工程承包總面積：__________,，每平方米價(jià)款__________元,，工程總價(jià)款計(jì)__________元。

3,、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料,，其余輔料(水泥、水,、電等)由甲方無償提供,。

二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：

1,、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,，但要求甲方必須提供屋面平整、完好,。架子搭好,，牢固安全,。

2、如在防水保溫工程運(yùn)作中,，發(fā)現(xiàn)屋面不完整,，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期,，其后果由甲方負(fù)責(zé),。

三、工程款支付方式：

1,、經(jīng)甲乙雙方商定,，簽定合同后，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方,。實(shí)際面積__________平方米,，每平方米__________元,。

2,、所承攬的防水保溫工程項(xiàng)目完工后，再付總工程款的20%,，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。

四,、違約責(zé)任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,，除支付工程總價(jià)款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金,。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟,。造成一切后果，由甲方承擔(dān),。

五,、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決,，或另行補(bǔ)充約定,。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力,。

甲方：__________乙方：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

承攬合同書錦集4

合同編號：_____________

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

第一條承攬項(xiàng)目,、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限

項(xiàng)目名稱及內(nèi)容

計(jì)量單位數(shù)量工作量(工時(shí))報(bào)酬交付期限單價(jià)金額合計(jì)_________人民幣金額(大寫)：_________(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：_____________________________

第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間,、辦法及保密要求：___________________________

第五條承攬人使用的材料由________________人提供,。材料的檢驗(yàn)方法：______________________________

第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成,。可以交由第三人完成的工作是：____________________

第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限：________________________________

第八條結(jié)算方法及期限：_______________________________________

第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元,。

第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,，承攬人(是/否)可以留置工作成果,。

第十二條違約責(zé)任：______________________________

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第________種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十四條其他約定事項(xiàng)：________________________________________

定作人

定作人(章)：__________

住所：__________

法定代表人：__________

居民身份證號碼：__________

委托代理人：__________

電話：__________

開戶銀行：__________

賬號：__________

郵政編碼：__________

承攬人承攬人(章)：__________

鑒(公)證意見：__________

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)經(jīng)辦人：__________

__________年__________月__________日

監(jiān)制部門：____________

印制單位：___________

工程承攬合同 承包合同篇十四

甲方：________________

乙方：________________

根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同。

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),，_________情況分別為：

1,、廠牌車型____________，營運(yùn)證號碼____________,，發(fā)動(dòng)機(jī)號____________,，車架____________，

2,、廠牌車型____________,，營運(yùn)證號碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號____________,，車架____________,。

期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止,，共計(jì)____________天,。

合同總費(fèi)用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清,。

1,、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,，合同中未注明的事宜,，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

2,、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛?cè)藛T,，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān),。如果甲方使用無營運(yùn)證的_________從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng),，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。

3,、在服務(wù)期內(nèi),，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn),，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字,，作為履行合同的原始記錄。

4,、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級維護(hù)及_________年檢,、年審。

5,、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任_________,、_________損失_________、司乘座位_________,、玻璃破碎_________等,。

6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理,，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故_________的任何法律責(zé)任,。

7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,，即《________省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》,、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)，如有違反,，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào),。

8、甲方保證提供禮貌,、周密,、易懂、易接受的全方位服務(wù),，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行,。

9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)_________收回,，如確需收回,，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

10、服務(wù)期內(nèi),，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,，安全行車，因違法,、違章造成的責(zé)任,，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

11,、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租,、典當(dāng),、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé),。

12,、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi),、停車費(fèi),、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

13,、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)_________使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施,，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行,，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

14,、若發(fā)生事故,，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方,，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失,。

15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門,，保護(hù)好現(xiàn)場,，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)_________公司理賠后不足的部分,。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi),。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。

16,、甲方中途如不能按約定提供_________,，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。

1、按照乙方宣傳的需要,，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃,，并提交給甲方。

2,、按照乙方宣傳的需要,，負(fù)責(zé)對服務(wù)________進(jìn)行包裝。

3,、經(jīng)甲,、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,，是甲方_________的指定駕駛員,。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約,，乙方有權(quán)解除合同,。

4、乙方中途退車,，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金,。

1、本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解,，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院,。

2、本合同雙方簽字蓋章有效,，本合同一式四份,，甲方一份，乙方三份,。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分,。

3,、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除,。

1,、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T,，繼續(xù)完成行車計(jì)劃,。

2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任,，若發(fā)生_________被盜,、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任,。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________