現今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同,，合同協調著人與人,，人與事之間的關系,。那么合同應該怎么制定才合適呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

外包合同的弊端篇一

甲方：xxxxx

乙方：xxxx檔案技術服務有限公司

為切實做好檔案歸檔整理工作,，甲方特將此項工作外包給乙方,，并經雙雙商議達成如下協定。

甲方從20xx至20xx年期間形成的具有保存和利用價值的所有檔案資料,，包括文書檔案,、統(tǒng)計專業(yè)檔案、照片及聲像檔案,、實物檔案,。

乙方按照甲方要求，將20xx至20xx年共9年時間形成的有保存利用價值的上述四種檔案,，包括20xx-20xx年歸檔文件材料的整理和保管期限為永久,、30年文書檔案的數字化加工。根據檔案整理歸檔的有關規(guī)定和要求,，首先逐件進行裝訂或粘貼,，然后按年度分類進行整理、蓋章編號并確定保管期限,、裝入檔案盒,、打印目錄、填寫封面和封底（備考表）,。

檔案整理從本合同簽訂之日起至20xx年9月20日,，服務費用人民幣xx萬元（大寫：xxx元人民幣），包括工時費,、材料費（如裝訂設備及材料,、檔案盒、印章、封面封底用紙等）,。

乙方應做到歸檔資料齊全,、裝訂或粘貼規(guī)范、管理期限認定準確,、分類明晰,、卷內文件（裝入檔案盒內）編號連續(xù)不缺號、目錄與卷內文件一致,，確保市檔案局檢查驗收合格,，否則甲方將視情扣除一定的服務費用。

在檔案整理中,，所需一切用具和檔案裝具均由已方負責提供,。

乙方應提供正規(guī)的財務發(fā)票,。

本合同一式二份,，甲、乙各執(zhí)一份,。

本合同一經簽訂,，具有法律效力，各方必須按約定內容嚴格執(zhí)行,。

外包合同的弊端篇二

甲方：____________________

乙方：____________________

甲乙雙方,，本著平等互利，協商一致的原則,，簽訂貨物運輸承包經營合同書,。

一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止,。

1,、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務,。

二,、運費結算方式：

1、甲乙雙方商定,，按以車裝實際拉運噸位,， 元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規(guī)定車載重量,。

2,、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算,，結清運費,。

3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前,，乙方保證甲方貨物數量不缺失,，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續(xù)為交貨完畢,。

4,、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止,。合同期滿雙方續(xù)簽合同,，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。如雙方不續(xù)簽合同或合同解除后,，保證金全額一次性退還乙方,。

三、安全責任方

1,、至簽訂本合同起,，乙方一切安全將自行承擔。

2,、乙方承包期間對所有承運貨物,，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的,，乙方承擔全部責任并負責賠償,。

3、車輛保險,、維修檢測,、年檢保養(yǎng)、燃油材料,、違章罰款,、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔,。

四,、甲、乙雙方的權力義務：

（一）甲方的權力義務：

1,、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區(qū),；如甲方停工，停產等因素甲方有權暫?；蚪K止合同,。

2、甲方對乙方的服務質量,，對發(fā)現的問題有權要求乙方進行整改,。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時,，有權要求乙方停車整改或終止合同,。

3、甲方委托乙方承運貨物事宜時,，應明確承運貨物品名 ,、裝貨地點 ，聯系人 ,，聯系方式 ,，貨物到達地

4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品,，否則由此產生的責任由甲方承擔,。

5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間,。

6,、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業(yè)務人員為代表,，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜,。

7,、在貨物送達收貨人之前,，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見,、要求改進,。

（二）乙方的權力義務：

1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數,，借故拖延,，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執(zhí)行，若因特殊情況,，貨物不能按預訂時間到達時,，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理,。若甲方調查中發(fā)現有不合實際的情況,，有權做出處罰。

2,、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包,，否則甲方有權終止合同。

3,、車輛保險（交強險,、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種）,、維修檢測,、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔,。

4,、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸,。

5,、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單,，乙方出據〈貨物單〉,，一車一單(運單一式兩份，貨主一份,，隨承運貨物車輛一份),，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

6,、輸過程中,，發(fā)生貨物丟失、破損,，由乙方負責賠償,。

7、甲乙雙方協議簽字生效后,，任何一方不得擅自解除合同,，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運,。

五,、其他約定：

1、因第三方責任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的,，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償,，由乙方與責任方按相關程序解決。

2,、乙方出現駕駛員酒后駕車,，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任,。

六,、違約責任：

1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務,，乙方應提前告知甲方,，雙方可協商解決,，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫?；蚪K止合同,。

2、甲,、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的,，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

七,、糾紛的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時,，甲、乙雙方協商解決,，協商不成時,，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執(zhí)行法院判決,。

八,、附則：

1、本合同未盡事宜,，雙方簽訂補充協議,，補充協議與本合同具有同等效力。

2,、本合同一式兩份,，其中甲方持一份，乙方持一份,。

3,、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方：乙方：

負責人： 負責人：

執(zhí)行代表： 執(zhí)行代表：

聯系電話： 聯系電話：

年月 日

外包合同的弊端篇三

甲方：

乙方：

甲乙雙方,，本著平等互利，協商一致的原則,，簽訂貨物運輸同書,。

一、合同期限：自年 月 日起至 年 月 日止,。

1,、甲方將自己承包的彝良縣洛澤河大道油路攤鋪中所需油砂全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務,。

二,、運費結算方式：

1、甲乙雙方商定,，按以車裝實際拉運方位,， 元/方,、公里結算貨物承運費，重量不得超出國家規(guī)定車載重量,。

2,、工程完工后一次性結清運費。

3,、貨物到達指定目的地后,，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失,，并辦理貨物簽收手續(xù)為交貨完畢,。

4、承包經營期間,，燃油,、車輛維護修理、生活,、住宿等一切開支由乙方自己承擔,。（生活、住宿可大家協商集體開支,、但所有開支由參與者均攤）

三,、安全責任方

1、至簽訂本合同起,，乙方一切安全將自行承擔,。

2、乙方必須保證所需證照（駕駛證,、機動車行駛證,、道路運輸證等）齊全。

3,、乙方承包期間對所有承運貨物,，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的,，乙方承擔全部責任并負責賠償,。

4、車輛保險,、維修檢測,、年檢保養(yǎng)、燃油材料,、違章罰款,、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔,。

四,、甲,、乙雙方的權力義務：

（一）甲方的權力義務：

1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區(qū),；如甲方停工,，停產等因

素甲方有權暫停或終止合同,。

2,、甲方對乙方的服務質量，對發(fā)現的問題有權要求乙方進行整改,。若乙方存在重大交通安全隱患問題,、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時,，有權要求乙方停車整改或終止合同,。

3、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品,，否則由此產生的責任由甲方承擔,。

4、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間,。

5,、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業(yè)務人員為代表,，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜,。

（二）乙方的權力義務：

1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數,，借故拖延,，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執(zhí)行，若因特殊情況,，貨物不能按預訂時間到達時,，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理,。

2,、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同,。

3、車輛保險（交強險,、車損險,、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種）,、維修檢測,、過路停車,、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

4,、乙方必須協助甲方做好貨物,、散件貨物等輔助材料的運輸。

6,、輸過程中,，發(fā)生貨物丟失、破損,，由乙方負責賠償,。

7、甲乙雙方協議簽字生效后,，任何一方不得擅自解除合同,，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運,。

五,、其他約定：

1、因第三方責任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的,，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償,，由乙方與責任方按相關程序解決。

2,、乙方出現駕駛員酒后駕車,，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任,。

六,、違約責任：

1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務,，乙方應提前告知甲方,，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的,，甲方有權暫?；蚪K止合同并追賠損失。

2,、甲,、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當

天運費的10%違約金,。

七,、糾紛的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，甲,、乙雙方協商解決,，協商不成時,，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執(zhí)行法院判決,。

八,、附則：

1、本合同未盡事宜,，雙方簽訂補充協議,，補充協議與本合同具有同等效力。

2,、本合同一式兩份,，其中甲方持一份，乙方持一份,。

3,、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

4,、本合同如與施工方合同發(fā)生沖突,，與施工方為準。

甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

身份證號碼：身份證號碼：

聯系電話： 聯系電話：

年 日月

外包合同的弊端篇四

甲方：_________

乙方：_________

甲,、乙雙方本著互利互惠的原則,，就甲方單位計算機的維護服務問題，經充分協商,，決定訂立本協議,，服務外包合同范本。

甲方自愿將本單位的_________臺計算機（含鍵盤,、鼠標,、顯示器）交給乙方維護，具體配置見配置**,。乙方提供上門服務,。合同期為_________年。甲方共有臺式計算機_________臺給乙方維護,，共需要維護費用￥_________元（rmb）／年,；在合同期內，甲方如果新增電腦,，維護費用每臺￥_________元（rmb）／年,。該款項自合同簽署后，甲方每（月／季度）_________日付清商議服務款項給乙方,。每月甲方需付給乙方服務費￥_________元（rmb）,，大寫￥_________元（rmb）。該合同總計甲方需付給乙方服務費￥_________元（rmb）,，大寫￥_________元（rmb）,。

乙方提供上門服務的項目包括：

1．電腦各類故障檢修無法啟動，不能進入系統(tǒng),，運行速度減慢,，常死機，電子郵件設置等,，操作系統(tǒng)重裝,；

2．系統(tǒng)軟件安裝win98、win2k,、winxp等,，操作系統(tǒng)的補丁升級，系統(tǒng)主板bios升級,；

3．工具軟件安裝及維護office20xx,、acdsee、金山詞霸等市面常用軟件,；

4．增加及更換電腦板卡及部件cpu,、主板、內存,、顯卡,、聲卡、電源,；

5．電腦升級給客戶最佳的升級方案,，用最少的花費做到最好的性能；

6．各類硬件驅動程序安裝各類顯卡,、聲卡,、modem；

7．查殺電腦病毒,，各類電腦病毒（分區(qū)病毒,、文件病毒、郵件病毒）查殺,，但在這種情況下,，乙方不能夠確保原有數據的完全恢復；

8．數據備份光盤或硬盤備份（所需的備份介質由客戶提供）,。

1．甲方_________臺臺式計算機中,，在廠商保修期內的有_________臺，已經過保修期的有_________臺,。甲方損壞的計算機仍在廠家保修期內,，乙方可提供軟件及檢測服務（不開機箱），若檢測結果是硬件損壞，乙方可送至廠家維修站保修或更換,，但甲方必須提供詳細地址,、聯絡方式和計算機的保修證明，乙方不保證保修成功及所需時間,。維修站點在城區(qū)內不另收服務費,，在城區(qū)外需加收相應的交通費。

2．甲方損壞的電腦部件不在廠家保修期內,，乙方可為甲方修理,。如果修理時間超過五個工作日，乙方可以應甲方要求提供替用配件給甲方免費使用至部件修理完成,。

3．對于已經使用時間已經達到或超過_________年的計算機若出現故障,，甲方如仍需要修理的，修理更換的壞件成本費用需要甲方另外負擔,，乙方不收取其他費用,，合同范本《服務外包合同范本》。

4．在保修期內的每臺計算機每年按_________元人民幣收費,，保修期外的每臺計算機每年按_________元人民幣收費,。若有機算機的過保時間剛好跨度本合同的時間范圍的，按照保修器內的計算機收費,。

5．乙方為甲方提供服務時,，會配合甲方數據信息的安全使用，并嚴格保守甲方的一切商業(yè)秘密,。但乙方不承擔由于維修造成的信息丟失,，包括甲方重要的數據、資料丟失等,。甲方應當自行先備份數據,、資料。乙方可以為甲方代做備份,，但不對備份甲方資料,、數據的完整性承擔責任。

6．在協議簽訂后,，乙方有權記錄電腦的特征（如編號等）和在電腦上做標記用以識別電腦,，在確認甲方電腦的型號和編號以后，甲方電腦管理者簽字確認,。

7．乙方工作需要甲方的配合的情況乙方工程師在甲方計算機進行維護時,，甲方應盡可能配合工作，如提供計算機的驅動程序（在有的情況下）,，乙方工程師需要現場查閱網上資料時,，在不涉及甲方網絡安全和其它特殊考慮的前提下,，甲方應當配合。在做重大的改動（如重裝操作系統(tǒng)）時,，乙方工程師會詢問甲方有無重要的數據需要備份,，甲方應當配合。

8．乙方工程師上門維修時,，如甲方不滿意該工程師的服務,，可投訴至甲方技術支持中心,，投訴電話：_________,，乙方將在24小時內處理投訴，并把結果反饋給乙方,。

9．乙方人員不得利用假,、壞計算機配件，來提出讓甲方維修或更換的申請,，一旦甲方發(fā)現此種情況,，有權作出自我保護，停止該計算機配件的維護,，并向乙方管理層提出申訴,。

乙方在維護甲方電腦時，為其安裝的任何軟件,，版權均由甲方負責,，乙方不提供任何軟件的版權。甲方如需安裝正版軟件可以委托乙方代購,。如甲方需要查殺電腦病毒服務,，必須安裝正版的殺毒軟件。在保證甲方用戶正常功能和保護數據的前提下,，乙方工程師有權決定解決問題的方案,。

乙方接到甲方報障時，承諾從報障時后60分鐘內安排工程師上門,，如果報障地點離乙方超過5千米,，響應時間為90分鐘，具體時間由甲方和乙方約定,。上門前乙方進行電話確認,。乙方工作時間為每周一至周六9：30－18：00，如甲方要求加急服務或晚上服務,，則甲方每次需付￥_________元（rmb）的士費,。

下列情況，甲方可以將主機交給上門工程師搬回乙方維護,，承諾在48小時內預約送回：

1．甲方不希望上門工程師在現場操作,。

2．故障情況在現場無法解決,。

3．故障情況解決所需的時間較長而甲方不能相陪。

1．本合同執(zhí)行過程中,。甲乙雙方如需要修改,、增刪本合同條款內容，應在雙方都認可的情況下加入本合同附件,。附件具有同等法律效力,。

2．雙方合同執(zhí)行中如有爭議，應友好協商解決,，協商不成按照中華人民共和國有關法律提交當地法院解決,。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具同等法律效力,。合同自雙方簽字蓋章后生效。

七,、合同的解除

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,，合同到期自行解除。如果甲方續(xù)簽合同,，則另簽合同,。若乙方與甲方之間有難以解決的矛盾，經雙方協商難以調解的,，甲方可以要求解除和約,，但甲方必須付清已經服務的次數所需的費用。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

負責人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

外包合同的弊端篇五

甲方：四川xxx工程有限公司

乙方：

簽約日期： 年 月 日

裝飾裝修工程施工承包合同條款

甲 方：四川上誠裝飾工程有限公司 單位地址：成都市武侯區(qū)晉陽路41號5層 聯系電話：028-8xxx9

乙 方： 單位地址：

聯系電話：

甲,、乙雙方在平等,、自愿、協商一致的基礎上,，就乙方承包甲方的下述裝飾裝修工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜,，達成以下條款：

第一條：工程概況

1.1工程地點：成都及周邊縣市，以乙方指定為準,；

1.2造價：￥ 800元/米,，大寫：捌佰元整（構造見施工圖紙，施工圖紙雙方簽字后生效）

注：（若要變更施工內容,、變更材料,，工程造價按實結算） 1.3工程承包方式：乙方包工、包全部材料,、包運費,；

第二條：施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第 （ ） 種方式提供：

2.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為：年月日,，圖紙一式兩份,，甲方,、乙方各持一份（見附件 ：設計圖）；

2.2甲方委托乙方設計施工圖紙,，圖紙一式兩份,，甲方、乙方各執(zhí)一份（見附件 ：設計圖）,，設計費由方支付（此費用 在工程價款內）,； 2.3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條：甲方義務

3.1開工前 天,，為乙方入場施工創(chuàng)造條件,，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房屋中所滯留的陳設應采取保護措施,，以不影響施工為原則。對甲方施工現場的物品甲,、乙雙方應認真清點及保護，并且雙方簽定《物品清單》,； 3.2開工前應向乙方提供施工期間的水源,、電源并說明使用注意事項；

3.3禁止拆動室內承重結構,，如確需拆,、改建筑的承重、非承重結構或設備管線,，應負責到有關部門辦理相關的審批手續(xù),，根據有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣,、燃氣管線,。

3.4參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場,、工程竣工的'驗收,；

3.5工程所在的物業(yè)管理部門所收的施工押金及各項物業(yè)管理費用由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關資料,。

第四條：乙方義務

4.1施工中嚴格執(zhí)行國家對裝飾裝修工程的施工規(guī)范,，保證工程質量，按期完成工程,； 4.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,，嚴禁改動建筑主體、承重結構,、暖氣及燃氣管線等,，否則應承擔相應責任,；

4.3嚴格執(zhí)行當地有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境,； 4.4保證施工現場內上,、下管道的暢通；

4.5保證施工現場的整潔,，工程完工后負責清掃施工現場,；

4.6因乙方在施工中違反管理部門的規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；

第五條：工程變更

5.1為確保工程質量,、工期,、安全及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,，須由雙方協商后簽署書面變更協議,，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效,。

5.2合同簽訂后,，若因甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運,、損耗及退貨費用,；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費,、材料費,、管理費和拆除費。

第六條：材料供應

6.1 由甲方提供的材料,、設備,，其規(guī)格、質量應符合設計要求（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表）,。甲方應按時將材料,、設備運到施工現場并提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),，若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格,、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量,，責任由甲方承擔,。

6.2由乙方提供的材料、設備的（見附件 ：乙方提供裝飾裝修材料明細表）,，乙方應將材料,、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收,，若乙方所供材料的品牌,、規(guī)格,、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用,，由此而延誤工期或影響工程質量,，責任由乙方承擔。

6.3甲方確定材料品牌,、規(guī)格,、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表）,，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用,。乙方收到甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的%）+ 材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨,、換貨,，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任,。

第七條：工期延誤

7.1對以下原因造成的竣工日期延誤,，經甲方確認，工期相應順延,； 1) 工程量變化或設計變更,； 2) 不可抗力；

3) 甲方同意工期順延的其他情況,；

7.2因甲方未按合同約定完成相應負責的工作而影響工期的，工期順延,；

7.3因甲方提供的材料,、設備質量不合格而影響工程質量，返工費由甲方承擔,，工期順延,； 7.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延,；

7.5因乙方原因造成工程質量存在問題的,，返工費用由乙方承擔，工期不順延,。

第八條：質量標準

8.1雙方約定本工程施工質量按下列第 （ ） 項標準執(zhí)行： （1）《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量驗收范》 （2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》

（1） 其他規(guī)定：

8.2施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時： （1） 可向成都市建筑裝飾協會投訴進行調解,；

（2） 如不服調解，由甲乙雙方同意的工程檢測機構簽定,，所需費用及因此造成的損失,，由

責任方承擔。雙方均有責任,，由雙方根據其責任分別承擔,。

第九條：工程驗收和保修

9.1雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收,； （1） 水、電管線,，防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收 （2） 油漆,、面層涂料施工前驗收 （3） 竣工驗收

乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件 ：工程驗收單）,。

9.2工程竣工驗收合格后,，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（見附件 ）,。

第十條：工程款支付方式

10.1合同簽訂后,，雙方約定按下列方式（）支付工程款：

外包合同的弊端篇六

項目合同

合同編號：xxxx-xxx 簽約地點：成都

甲方（委托方）：xxxxxxxxxx有限公司乙方（承包方）： xxxxxxxx裝飾有限公司

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商,，就 項目訂立以下條款,，供雙方遵守：

第一條 工程的概況：

1、 2,、 3,、 4、 5,、 6,、

工程名稱： xxxxxx民政局應急指揮中心裝飾裝修 工程地點： xxxxxx

承包范圍：民政局應急指揮大廳、機房裝修（見附件） 承包方式：包工包料

工程質量：合格,。乙方保證該項工程完工后通過業(yè)主方驗收,，并驗收合格。 質保期限：自甲方驗收合格之日起方的施工質量或所提供的產品質量不符合要求造成維修或更換,，乙方應積極配合甲方免費進行維修或更換,。

第二條 工程造價及工程款的支付（以下金額以人民幣計）：

1、本次工程總造價：1142873.20 元2,、工程款支付方式：

2-1 本合同甲,、乙雙方簽字蓋章生效后，甲方支付乙方合同總金額的45%作為工程首付款,。

2-2 在主體工程完畢后,，將有關資料一并送交甲方驗收。在甲方驗收合格后（3）個工作日內,，支付乙方合同總金額的45%,。

2-3 在全部工程施工完畢，甲方驗收合格（1）個月后的（3）個工作日內，甲方支付乙方合同總金額的 10%（,。

3,、工程款的支付條件：

甲方支付乙方第二筆工程款時，乙方必須提供該筆合同全額的稅務發(fā)票,，甲方在收到乙方正式發(fā)票后的（3）個工作日內,，辦理好付款審核手續(xù)，將工程款支付給乙方,。

第三條 關于工期的約定：

1,、 工期為25天。

2,、 在工程施工過程中,，如甲方要求乙方比合同約定的工期提前竣工時，應先征得乙方同意,，并支付乙方因趕工期所增加的施工費用,。

3、 在工程施工過程中,，如因甲方原因影響工期,，導致乙方不能按期完工的，經雙方協商,，工期順延,。

4、 在工程施工過程中,，如因乙方責任,，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的,，不經甲方同意,，工期不能順延。

5,、 因業(yè)主方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水,、停氣及不可抗力因素影響,，經甲方同意，工期相應順延,。

第四條 關于工程質量和驗收的約定

1,、本工程以雙方確定的施工圖紙、作法說明,、設計變更等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準,。

2、甲,、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,，乙方可自行驗收，甲方應予承認,。若甲方要求復驗時,，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,，甲方應承擔復驗費用,，由此造成停工，工期順延,；若復驗不合格,，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延,。

3,、在工程施工過程中，由于乙方原因造成質量事故,，其返工費用由乙方承擔,，工期不順延。

4,、在本次工程施工過程中,，凡是由乙方采購的材料、設備,，如不符合業(yè)主方的質量要求或規(guī)格有差異,，應禁止使用。若已使用,，對工程造成的損失由乙方負責,。

5、在工程竣工后,，乙方應通知甲方驗收,，甲方自接到驗收通知（3）個工作日內組織驗收，并辦理驗收,、移交手續(xù),。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方,，另定驗收日期,。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用,。

第五條 雙方的權利和義務

1,、甲方向乙方提供相關圖紙，乙方照圖施工，未經甲方同意不得更改施工設

計,。工程實施完畢后,，甲方組織相關人員驗收。驗收不合格的,，乙方無條件整改,。 2、甲方須按合同規(guī)定支付乙方費用,，如甲方未履行相關義務,，乙方有權利停止施工。

3,、乙方必須保證在實施工程中實施安全管理,。由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,，導致發(fā)生安全或火災事故,，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

4,、乙方應妥善保管甲方提供的設備及現場堆放的家具,、陳設和工程成品，如造成損失,，應照價賠償,。

5、未經甲方同意,，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失,。

6,、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用,，因此造成的損失由甲方負責,。

7、乙方須每天晚上提交第二天工程進度計劃于甲方相關人員,。

第六條 違約責任

1,、 由于乙方原因，逾期竣工,，每逾期一天，乙方支付甲方合同總金額0.1%的違約金,。但累計違約金總額不超過合同總額的5%,。

2、 甲方不按合同的約定付款，每拖期一天,，按付款額的 0.1％支付滯納金,。但累計滯納金總額不超過欠款總額的5%。

第七條 合同的變更及解除

1,、在履行本合同過程中,，因不可抗力原因或其他原因不能履行本合同時，

經雙方協商同意可變更或解除合同,。提出不可抗力或其他原因的一方,，應及時告知另一方，如另一方提出異議,，應在原因消除后的（5）個工作日內,，提供相應的證據證明，否則,，另一方有權要求進行相應賠償,。

2、雙方在履行本合同過程中的其他未盡事宜可簽訂補充協議,，與本合同不一致的地方以補充協議為準,。

第八條 爭議解決及合同生效

1、在履行本合同過程中,，如發(fā)生爭議先協商解決,，協商不成由甲方所在地人民法院管轄。

2,、本合同在雙方法人代表或授權人簽字并加蓋雙方公司印章時生效,。 3、本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效力,。4,、 本合同履行完畢后自動終止。

甲方：法人代表或授權人：

地址：xxxxxx 郵編： 電話： 傳真： 開戶行：xxxxx 帳 號：xxxxxxx

簽章日期：年 月 日

乙方： 法人代表或授權人： 地址： 郵編： 電話： xxxxxxx 傳真：開戶行：xxxxxx 帳 號：xxxxxxx

簽章日期：年 月 日

附件：