隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多,，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。合同的格式和要求是什么樣的呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

工程合同類型篇一

在我國(guó)法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的,，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟,?！焙偷诙鶙l “實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理,。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任,。”

一,、司法解釋為何首創(chuàng)“實(shí)際施工人”這一非法律概念

在我國(guó)現(xiàn)行法律中,，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念,，可以說“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng),。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國(guó)所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物,，是一個(gè)過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實(shí),、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。

1,、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正,，沒收違法所得,，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓,，降低資質(zhì)等級(jí),；情節(jié)嚴(yán)重的,，吊銷資質(zhì)證書?！?/p>

建筑業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè),，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中,，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是,，一些資質(zhì)等級(jí)低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊(duì)伍，他們依托大的建筑企業(yè),，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程,，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性,，這些臨時(shí)隊(duì)伍往往難以追回工程款,，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重,，極大的影響了社會(huì)穩(wěn)定,；另一方面，這些臨時(shí)隊(duì)伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練,，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷,，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全,。基于此,，國(guó)家法律對(duì)轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效,，但實(shí)踐中,，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在,，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會(huì)增加農(nóng)民工追討工資的難度,，因?yàn)楹贤瑹o效的話,，實(shí)際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價(jià)評(píng)估鑒定來核定工程款,，由于鑒定時(shí)間不計(jì)入審限內(nèi),，訴訟程序往往歷時(shí)很長(zhǎng)，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助,，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi),、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大,，造成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全,，又能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前,，我國(guó)建筑市場(chǎng)的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包,、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重,，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包,。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi),，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款,。《解釋》出臺(tái)之前,，法律未對(duì)實(shí)際施工人問題作出規(guī)定,，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊(duì)因?yàn)榕c發(fā)包人沒有合同關(guān)系,，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資,。這一問題引起了各級(jí)政府和社會(huì)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益,，《解釋》第二十六條突破合同相對(duì)性原則，規(guī)定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告,，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺(tái),，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實(shí)踐中,，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對(duì)轉(zhuǎn)包人、違法分

包人欠付實(shí)際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù),。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢,？

解決這一問題,，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實(shí)際施工人”應(yīng)如何界定,。《解釋》共有四條提及實(shí)際施工人,，其中第一條第二項(xiàng)規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定,，認(rèn)定無效?！?/p>

第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包,、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的,，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟,。”第二十六條規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人,、違法分包人為被告起訴的,，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人,。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任?！?/p>

目前較為一致的觀點(diǎn)認(rèn)為,，實(shí)際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人,、違法分包合同的承包人,、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人,，而不包括承包人的履行輔助人,、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人,。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為,，實(shí)際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,，并形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉(zhuǎn)承包人,、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系,，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人,、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人,，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對(duì)《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定,。

《解釋》第二十六條第二款對(duì)農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù),，該條對(duì)合同相對(duì)性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份,、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟,。筆者同意上述觀點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益,，但從上述分析可以得出,，該條款針對(duì)的對(duì)象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊(duì)，通過加強(qiáng)對(duì)這些建筑企業(yè)和施工隊(duì)的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益,。因此,，審判實(shí)踐中,，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內(nèi)涵,，嚴(yán)格控制實(shí)際施工人的范圍,，不宜單純根據(jù)字面含義,，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人,。對(duì)于因勞務(wù)分包、承攬,、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個(gè)人,，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對(duì)性原則向其合同相對(duì)方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款,，加重發(fā)包人的法律責(zé)任,。

指出的是，審判實(shí)踐中,，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊(duì)往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟,，法院在查明原告實(shí)際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下,，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請(qǐng),。這種情形與前述農(nóng)民工追討個(gè)人工資的情況是有著實(shí)質(zhì)區(qū)別的。

工程合同類型篇二

委托方（甲方）：代表人：設(shè)計(jì)方（乙方）：設(shè)計(jì)證書等級(jí)：甲方委托乙方承接_______________規(guī)劃設(shè)計(jì),，現(xiàn)就該工程的相關(guān)事宜進(jìn)行磋商，雙方達(dá)成如下協(xié)議,，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行,。

一,、項(xiàng)目概況

1、工程名稱：

2,、工程地點(diǎn)：

3,、承包方式：

4、承包內(nèi)容：

5,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

二,、雙方職責(zé)

1、甲方責(zé)任

（1）甲方應(yīng)在合同簽訂時(shí)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件,，完成基本的圖紙交底和技術(shù)交底,，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)效性負(fù)責(zé),。甲方不得要求乙方違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

（2）甲方變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目,、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤,，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設(shè)計(jì)返工時(shí),，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付工費(fèi),。

（3）在合同履行期間,，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設(shè)計(jì)工作的,，不退還甲方所付定金，已開始設(shè)計(jì)工作的,，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，支付設(shè)計(jì)費(fèi),；不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付,；超過一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付,。

（4）甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計(jì)費(fèi)，每逾期支付一天,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的逾期違約金,，且乙方提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間順延。

（5）因業(yè)主需要,，甲方要求乙方比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)文件時(shí),，須征得乙方同意，不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期,，且甲方應(yīng)支付趕工費(fèi)。

2,、乙方責(zé)任

（1）乙方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),。

（2）該設(shè)計(jì)合同的有效年限為________年，超過期限仍須執(zhí)行時(shí),，雙方須進(jìn)行延期確認(rèn),，另行訂立補(bǔ)充協(xié)議,。

（3）乙方須對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤進(jìn)行修改或補(bǔ)充,。并根據(jù)規(guī)劃行政主管部門的審批意見對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充,。

（4）設(shè)計(jì)完成當(dāng)日，通知甲方檢查,、驗(yàn)收。風(fēng)險(xiǎn)提示：設(shè)計(jì)費(fèi)

合同當(dāng)事人在確定設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí),，應(yīng)遵循以下原則：

首先,，設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)率予以確認(rèn)的,，應(yīng)尊重雙方當(dāng)事人的選擇,。工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)統(tǒng)一定額并非強(qiáng)制性規(guī)范,，而是發(fā)包人與設(shè)計(jì)人之間協(xié)商約,；

其次，在不能證明設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方就設(shè)計(jì)費(fèi)率達(dá)成一致的情況下,，可以根據(jù)《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)計(jì)費(fèi)，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛,。

三、合同價(jià)款

1,、雙方協(xié)商確定,，本合同的設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算為_________萬元。

2,、雙方在規(guī)劃設(shè)計(jì)審查后,，按批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)模核算設(shè)計(jì)費(fèi)。規(guī)劃設(shè)計(jì)間如須調(diào)整設(shè)計(jì)內(nèi)容,，則設(shè)計(jì)費(fèi)也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整,。

四、支付方式風(fēng)險(xiǎn)提示：定金

定金兼有成約定金和解約定金的性質(zhì),，如果當(dāng)事人雙方同意對(duì)定金額度進(jìn)行修改,，該數(shù)額不能超過總設(shè)計(jì)費(fèi)的20%，超過20%的部分只能作為預(yù)付款,，而不具有定金的效力,。當(dāng)事人不完全履行合同時(shí)，可按比例適用定金罰則,。

在發(fā)包人或設(shè)計(jì)人履行部分合同義務(wù)后要求解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占約定內(nèi)容的比例,，適用定金罰則,。只不過在實(shí)踐中，當(dāng)事人往往沒有注意到這一點(diǎn),，在仲裁或訴訟時(shí)也就未提出相應(yīng)的請(qǐng)求,，造成自己的權(quán)利未得到全面保護(hù),，如果您對(duì)這部分還有疑問,，您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師,。

1、本合同簽訂時(shí),，甲方支付_________萬元作為定金。

2,、乙方提交設(shè)計(jì)文件后_________天內(nèi)，甲方支付進(jìn)度款_________萬元,。

3,、設(shè)計(jì)成果完成后，甲方結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi),，不留尾款。

4,、費(fèi)用支付方式，經(jīng)雙方協(xié)商確定為：_________,。

（1）現(xiàn)金支付,；

（2）銀行轉(zhuǎn)賬支付；

（3）支票支付,。風(fēng)險(xiǎn)提示：保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

發(fā)包人應(yīng)保護(hù)設(shè)計(jì)人的投標(biāo)書,、設(shè)計(jì)方案,、文件,、資料圖紙,、數(shù)據(jù),、計(jì)算軟件和專利技術(shù)等的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；不得要求設(shè)計(jì)人違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),；未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意,，發(fā)包人對(duì)設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目,，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,，并給設(shè)計(jì)人以補(bǔ)償；

另外,，設(shè)計(jì)人也應(yīng)當(dāng)保護(hù)發(fā)包人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露,、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。

五,、保密條款風(fēng)險(xiǎn)提示：賠償金的確定

由當(dāng)事人協(xié)商確定賠償金金額，實(shí)踐中相當(dāng)一部分合同回避了關(guān)于賠償金的約定,，或空白、或劃去,、或直接刪去關(guān)于賠償金的規(guī)定。

如果發(fā)包人和設(shè)計(jì)人在合同中事先約定了損害賠償金的計(jì)算方法,，應(yīng)當(dāng)按約定支付賠償金,。賠償金的計(jì)算方法為實(shí)際損失的一定比例,，值得注意的是,，在約定的賠償金不過分高于實(shí)際損失時(shí),，法律應(yīng)當(dāng)

首先尊重當(dāng)事人雙方的意思自治,，承認(rèn)雙方約定的正當(dāng)性。

若當(dāng)事人約定的賠償金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際損失,，基于公平原則，法律應(yīng)予以必要干涉,。因此,，當(dāng)事人在約定賠償金時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤給發(fā)包人造成的損失,，慎重填寫賠償金金額,。合同履行過程中涉及的全部文件均屬保密內(nèi)容，任何一方不得出于營(yíng)利的目的,，將其中的文件披露，復(fù)制或者轉(zhuǎn)讓給他人,，否則違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因此遭受到的一切損失,。并須承擔(dān)合同價(jià)款_______%的違約金。

六,、爭(zhēng)議解決方式

1,、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議,，任何一方均可向相關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解,。2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解,，或協(xié)商,、調(diào)解不成時(shí),，雙方均可向合同履行地的人民法院起訴,。

七,、附則

1,、甲方委托乙方承擔(dān)本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù)，須另行簽訂協(xié)議并支付費(fèi)用,。由于不可抗力因素致使合同無法履行時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,。

2,、本合同自雙方簽字后生效，雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,，本合同即終止,。合同一式______份，雙方各執(zhí)______份,。

3,、本合同生效后，按規(guī)定應(yīng)到市____市規(guī)劃行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。

4,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商,，協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力,。甲方：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：合同履行地：簽約時(shí)間：________年____月____日乙方：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：合同履行地：簽約時(shí)間：________年____月____日

工程合同類型篇三

為保證工程順利實(shí)施，保障項(xiàng)目業(yè)主的合法權(quán)益,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合裝飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）企業(yè)管理制度的規(guī)定,，甲方所承接的工程項(xiàng)目均由甲方工程部審核落實(shí)項(xiàng)目工程管理內(nèi)部承包責(zé)任人（以下簡(jiǎn)稱乙方），乙方自愿簽訂本施工管理內(nèi)部承包責(zé)任合同,，保證嚴(yán)格遵守并執(zhí)行所有內(nèi)容,，承擔(dān)各項(xiàng)責(zé)任。

一,、進(jìn)場(chǎng)前,，乙方應(yīng)對(duì)施工圖紙及預(yù)算書進(jìn)行審核，弄清所有施工環(huán)節(jié)點(diǎn),，做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底記錄,，編制施工組織計(jì)劃和工程進(jìn)度表,。若發(fā)現(xiàn)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)情況不符或圖紙標(biāo)識(shí)有誤而無法施工時(shí),，應(yīng)事先報(bào)告給項(xiàng)目部,，重新確定設(shè)計(jì)方案后再進(jìn)行施工。如乙方不按照?qǐng)D紙施工或私自與業(yè)主商定改變施工內(nèi)容和方法,，所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

二,、乙方進(jìn)場(chǎng)前必須保證和項(xiàng)目部及其它質(zhì)監(jiān)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工序施工情況，檢驗(yàn)合格后,，由項(xiàng)目部為乙方辦理上道工序和下道工序移交手續(xù)后由乙方按規(guī)定時(shí)間組織施工人員進(jìn)場(chǎng)施工。若發(fā)現(xiàn)上道工序存在質(zhì)量問題,，必須等待上道工序整改完畢或確定整改方案以后再辦理移交手續(xù),，并重新調(diào)整乙方某階段的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和完工時(shí)間后乙方再組織施工人員進(jìn)場(chǎng)施工。否則影響施工質(zhì)量的一切損失由乙方承擔(dān),。

三、乙方用材管理責(zé)任：乙方在施工中,，應(yīng)提前 天以上安排好各項(xiàng)材料用料計(jì)劃并仔細(xì)審核材料數(shù)量和規(guī)格尺寸等，并以詳細(xì)清單形式上報(bào)給項(xiàng)目部,，如不及時(shí)上報(bào)或尺寸差錯(cuò)影響工期和造成材料損失的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),。若乙方及時(shí)上報(bào)但甲方未及時(shí)提供材料導(dǎo)致乙方停工待料的，甲方補(bǔ)償給乙方停工期間誤工補(bǔ)貼,，標(biāo)準(zhǔn)為每人每天元,。甲方保證材料按預(yù)定的時(shí)間及時(shí)送到工地，乙方當(dāng)即進(jìn)行材料驗(yàn)收并核對(duì)數(shù)量,，無誤后簽字認(rèn)可,，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題或規(guī)格、尺寸有誤時(shí),，應(yīng)當(dāng)即要求調(diào)換，否則導(dǎo)致質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),。小五金,、配件、輔材等小宗材料乙方必須聽從甲方材料員要求有義務(wù)將材料搬運(yùn)上樓到工地上,。如發(fā)生材料質(zhì)量問題影響到工程質(zhì)量或造成甲方公司經(jīng)濟(jì)損失的,，乙方除承擔(dān)全部損失以外，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金 元,。

在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,，所有設(shè)備材料由乙方負(fù)責(zé)保管,，因乙方保管不善造成丟失或損毀的,，由乙方賠償,。

材料控制單由甲,、乙雙方共同制作或由甲方制作后由乙方簽字認(rèn)可。

四,、乙方施工質(zhì)量責(zé)任：本項(xiàng)目施工質(zhì)量要求達(dá)到優(yōu)良等級(jí)，在保修期內(nèi)必須保證保修,，施工保修期為,，如需維修而乙方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保修時(shí)，甲方有權(quán)在保修金內(nèi)扣除實(shí)際發(fā)生的工資款支付給保修者,。為確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，施工過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范和公司《施工管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》等規(guī)定進(jìn)行規(guī)范施工操作,。若因違反其中任何條款導(dǎo)致甲方被有關(guān)部門處罰,，在內(nèi)部核算上由乙方承擔(dān),，且甲方有權(quán)要求乙方支付 元以上 元以下的違約金（具體金額甲方視情況而定）,。乙方承擔(dān)工程保修責(zé)任并負(fù)責(zé)保修工作。乙方若離開甲方公司,，甲方仍有權(quán)對(duì)乙方追償。

乙方施工過程中若未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工甲方有權(quán)要求乙方返工,，返工期間的產(chǎn)生的材料費(fèi),、人工費(fèi)等各項(xiàng)損失由乙方承擔(dān)，因乙方返工引起逾期完工,，按本合同和公司管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

五、乙方現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任：乙方必須按照甲方公司各項(xiàng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理,，讓業(yè)主滿意。乙方保證每天到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間不少于 小時(shí),，每日填寫施工日記,，負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)驗(yàn)收及變更等手續(xù)，否則由此造成的一切責(zé)任和損失均由乙方自己承擔(dān)。施工過程中所有書面材料及時(shí)交甲方工程部審核和存檔,。

六,、乙方施工安全管理責(zé)任：乙方必須按國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范的規(guī)定,，落實(shí)有效措施,，杜絕事故發(fā)生。如有人身安全,、傷亡、消防,、偷盜等事故發(fā)生,，在內(nèi)部核算上，乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。施工中一切實(shí)用工具（含鉆頭,、鉛筆、漆刷,、刀片,、批刀、毛巾等）由乙方自理,。

七、乙方資金目標(biāo)管理責(zé)任：乙方應(yīng)在此指標(biāo)內(nèi)合理控制使用,，工程經(jīng)費(fèi)以此指標(biāo)為最高額度，無特殊情況超標(biāo)由乙方自行承擔(dān),。指標(biāo)內(nèi)資金結(jié)余部分按公司分配政策進(jìn)行分配,。資金由公司財(cái)務(wù)根據(jù)資金發(fā)放有關(guān)規(guī)定和工程進(jìn)度及時(shí)予以發(fā)放支付（詳見附合費(fèi)用支付單）。因乙方管理,、施工質(zhì)量或進(jìn)度等原因造成業(yè)主不支付工程款等情況發(fā)生,，乙方承擔(dān)全部責(zé)任，自行支付所有費(fèi)用,。

八,、裝飾工程竣工后，乙方必須將規(guī)范填寫的施工日記及各種現(xiàn)場(chǎng)填寫的表格等資料上交甲方公司,，并配合做好與業(yè)主的結(jié)算工作,。凡不交者或不真實(shí)填寫者，甲方有權(quán)不予結(jié)算,。

九、獲得業(yè)主,、監(jiān)理方及甲方優(yōu)良工程評(píng)定的項(xiàng)目或因丙方優(yōu)良表現(xiàn)獲得客戶好評(píng)并使甲方承接到客戶介紹新的工程業(yè)務(wù)等情況,，甲方根據(jù)丙方表現(xiàn)給予不同程度獎(jiǎng)勵(lì)。

十,、乙方在按圖施工正確的情況下,，如甲方或業(yè)主要求整改,，必須由甲方出具工程聯(lián)系單給乙方,，注明整改方案,，因工程整改而導(dǎo)致工程量增加的部分,，甲方給予乙方相應(yīng)的補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每個(gè)工時(shí)元,，但增加的工作量應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)人簽字審核予以認(rèn)可,。

十一、不論因何種原因?qū)е录?、乙雙方終止內(nèi)部承包，乙方應(yīng)配合作好項(xiàng)目的人,、財(cái),、物、料,、

圖紙等的交接工作。乙方不配合交接或拒絕交接,，甲方有權(quán)對(duì)乙方不予結(jié)算給賠償給甲方造成的損失,。

十二、違約條款：乙方有下列行為之一的,，乙方除要補(bǔ)償給甲方造成的損失外,，甲方有權(quán)根據(jù)乙方情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰：

1．以甲方名義在外私自承接裝修工程者支付違約金 元,。

2．沒有簽署工程變更聯(lián)系單,，私自給業(yè)主增添工程分項(xiàng)或工程量或改變施工內(nèi)容的,，支付違約金元,。

3．乙方無故克扣施工人員工資,，支付違約金元

4．不經(jīng)甲方公司工程部同意,，擅自停工者，每天支付違約金元,；

5．工程施工過程中施工質(zhì)量不符合要求,，并拒絕執(zhí)行質(zhì)檢人員整改意見或整改通知單內(nèi)容的，支付違約金 元,；

6．拒絕執(zhí)行工程部質(zhì)檢人員對(duì)施工過程中提出的各項(xiàng)及總體驗(yàn)收質(zhì)檢意見的,，支付違約金元；

7．乙方收取業(yè)主好處或擅自接受業(yè)主宴請(qǐng)吃飯等情況的,，支付違約金元,。

十三、乙方已仔細(xì)閱讀本承包責(zé)任合同及合同附件（開工通知書,、綜合人工費(fèi)用計(jì)算方法、費(fèi)用支付方法,、施工管理標(biāo)準(zhǔn)等），無任何異議并簽字認(rèn)可,。

十四、本責(zé)任合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，簽訂后生效，工程保修期滿后自行失效,。

甲方： ______裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司代表：______________________

乙方：項(xiàng)目施工管理內(nèi)部承包責(zé)任人：_____________________

責(zé)任人身份證號(hào)碼：______________________________________

責(zé)任人電話：____________________________________________

簽訂時(shí)間：________年________月_________日

簽訂地點(diǎn)：_______________________________

工程合同類型篇四

發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

遵循平等、自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，依照《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律,、行政法規(guī),，發(fā)包人與承包人樓及地下車庫(kù)建筑安裝工程項(xiàng)目施工總承包任務(wù)協(xié)商一致,，特訂立本合同,。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

工程規(guī)模：約37155.40㎡

工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：足建委函號(hào)

資金來源：自籌

二,、工程內(nèi)容：本合同范圍內(nèi)的主要工程內(nèi)容包括但不限于：基礎(chǔ)工程,、主體結(jié)構(gòu)、維護(hù)結(jié)構(gòu),、屋面工程、防水工程,、樓梯欄桿、樓地面工程,、室內(nèi)初裝修工程、室外裝飾裝修,、煙道工程以及室內(nèi)外給水、排水,、電氣安裝、防雷接地,、消防預(yù)留預(yù)埋和室外道路管網(wǎng)及道路工程(以附圖劃分范圍為準(zhǔn)),、環(huán)境附屬工程(環(huán)境擋墻、構(gòu)筑物,、水池等),、外墻保溫工程、外墻油漆涂料工程等,。

三、工程承包范圍：

1,、本合同內(nèi)承包人的承包范圍包括但不限于：樓及地下車庫(kù)全套施工設(shè)計(jì)圖及圖說,，《施工圖審查報(bào)告》、圖紙會(huì)審紀(jì)要,、技術(shù)交底及設(shè)計(jì)變更增加所包括的內(nèi)容以及本工程招標(biāo)文件明確的內(nèi)容均屬合同承包范圍;承包人主要的工程承包范圍有：

(1)樓及地下車庫(kù)全套施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。

(2)本工程的外墻保溫工程,、外墻涂料工程等屬承包人的承包范圍,。

(3)本工程范圍內(nèi)的道路、環(huán)境管網(wǎng),、電纜溝工程以及甲方交辦的其他任務(wù),。

2、本工程所涉及的所有分包項(xiàng)目的支持,、配合及管理均屬承包人的承包范圍;承包人除按合同要求完成所有分包工程的預(yù)留,、預(yù)埋、補(bǔ)洞,、補(bǔ)灰、補(bǔ)磚恢復(fù)等工作外,，還應(yīng)按要求對(duì)分包工程所需的水電,、腳手架、垂直運(yùn)輸,、施工場(chǎng)地等(分包單位使用的吊籃除外)予以全面支持,、協(xié)調(diào)配合及質(zhì)量,、進(jìn)度,、安全文明施工等總包的管理工作,。

四、合同工期

1,、開工日期：________年____月____日開工(具體開工日期以監(jiān)理簽發(fā)的開工令為準(zhǔn)),，承包人在________年____月____日前完成現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)等施工前準(zhǔn)備工作,。

2,、完工日期：________年____月____日(具體時(shí)間以簽發(fā)的'開工令及總工期對(duì)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整),，合同范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目及工作內(nèi)容完工。

3,、竣工日期：________年0____月____日(具體時(shí)間以簽發(fā)的開工令及總工期對(duì)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)前竣工備案且將工程移交給發(fā)包人(包括室外環(huán)境,、道路、發(fā)包人分包工程),。

4、滿足發(fā)包人開盤節(jié)點(diǎn)的工期：在________年____月____日前,，完成樓15層及地下車庫(kù)主體結(jié)構(gòu)(因甲方原因除外),。

5、本合同總工期____日歷天;各單位工程開竣工日期及達(dá)到銷售狀態(tài)時(shí)的工期要求以及各分部工程節(jié)點(diǎn)工期要求和分項(xiàng)工程節(jié)點(diǎn)工期要求見本合同附件一,。

五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

本合同范圍內(nèi)工程驗(yàn)收所采用的標(biāo)準(zhǔn)為《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gb50300-20)及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，工程質(zhì)量須一次性驗(yàn)收合格,。

六,、合同價(jià)款

本合同總價(jià)款暫估價(jià)：

樓及地下車庫(kù)工程(按本合同補(bǔ)充協(xié)議約定的定額預(yù)算)采用合同預(yù)算價(jià)，共計(jì)人民幣:叁仟陸佰陸拾貳萬玖仟陸佰伍拾壹圓,，即366xxxx9651元(含安全文明施工增加費(fèi)：貳拾柒萬捌仟陸佰陸拾伍圓伍角，278665.5元),。每平方米985.85元。

七,、組成合同的文件

1、本合同招標(biāo)書及相關(guān)資料

2,、投標(biāo)承諾書

3、中標(biāo)通知書

4,、本合同協(xié)議書

5,、本合同通用條款

6、本合同專用條款

7,、本合同補(bǔ)充條款

8、本合同附件一至十五(補(bǔ)充協(xié)議一至十五)

9,、洽商變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要

10,、圖紙

1

1、本合同專用條款約定的法律,、法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和行政文件,。

八,、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同,。

九,、承包人向發(fā)包人承諾嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任,。

十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng),。

十

一、合同生效

本合同雙方約定：合同在承包人繳納履約保證金372萬元,，且雙方簽章后生效

本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方代表簽字加蓋公司法人公章及各附件協(xié)議生效后生效,。

十

二、其他

合同訂立時(shí)間：

合同訂立地點(diǎn)：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

工程合同類型篇五

合同編號(hào)：_________

發(fā)包方：_________

監(jiān)理方：_________

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,，_________（以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方）與_________（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)理方）,，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng),，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同,。

1．“工程項(xiàng)目”是指發(fā)包方委托監(jiān)理方實(shí)施建設(shè)監(jiān)理的工程建設(shè)項(xiàng)目,。

2．“發(fā)包方”是指承擔(dān)直接投資責(zé)任的,、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的法人以及其合法繼承人,。

3．“監(jiān)理方”是指承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責(zé)任的法人以及其合法繼承人,。

4．“監(jiān)理機(jī)構(gòu)”是監(jiān)理方派駐本工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)直接承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)實(shí)施的組織,，由總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員以及其他人員組成,。

5．“建設(shè)工程監(jiān)理”是監(jiān)理工程師根據(jù)本合同約定履行其職責(zé)，包括正常的監(jiān)理工作和額外的監(jiān)理工作,。

6．“總監(jiān)理工程師”是由監(jiān)理方提名并經(jīng)發(fā)包方同意后,，委派到監(jiān)理方履行本合同的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

7．“承包方”是指與發(fā)包方簽訂工程建設(shè)合同的施工人,。

8．“天”是指任何一個(gè)午夜至下一個(gè)午夜之前的時(shí)間段。

9．“月”是根據(jù)公歷從一個(gè)月份中的任何一天開始到下一個(gè)月相應(yīng)日期的前一天的時(shí)段,。

10．“本合同”指經(jīng)雙方簽署并生效的本監(jiān)理合同,。

11．“工程建設(shè)合同”是指發(fā)包方與承包方所簽署并生效的有關(guān)本工程項(xiàng)目建設(shè)的合同。

12．“進(jìn)駐”是指監(jiān)理方和監(jiān)理方人員進(jìn)入工地,，開始實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)的行為。

13．“現(xiàn)場(chǎng)”是指建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的場(chǎng)所,。

14．“地方法規(guī)和規(guī)章”是指省級(jí)人民代表大會(huì)或常務(wù)委員會(huì)和人民政府所制定的法規(guī)和規(guī)章。

適用于本合同的法律,、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的地方法規(guī)和規(guī)章,。

監(jiān)理工作的依據(jù)是國(guó)家的法律、法規(guī),、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件以及工程建設(shè)合同文件和本合同文件。

一,、工程概況：

1．工程名稱：_________

2．工程地點(diǎn)：_________

3．工程規(guī)模及特性：_________

4．工程總投資：_________，靜態(tài)：_________,，動(dòng)態(tài)：_________

5．工程總工期：_________

二、監(jiān)理范圍：按照合同條款中約定的范圍承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù),。

三,、監(jiān)理內(nèi)容：按照合同條款中約定的內(nèi)容承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)。

四,、工程建設(shè)監(jiān)理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。

五、建設(shè)監(jiān)理報(bào)酬為（大寫）_________元,，由發(fā)包方按本合同條款約定的方式、時(shí)間向監(jiān)理方結(jié)算支付,。

一,、監(jiān)理委托函或中標(biāo)函

二,、監(jiān)理合同書

三,、監(jiān)理實(shí)施過程中雙方共同簽署的補(bǔ)充文件

四、合同條款

五,、監(jiān)理招標(biāo)書（或委托書）

六、監(jiān)理投標(biāo)書（或監(jiān)理大綱）

上列合同文件為一整體,，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協(xié)議,、會(huì)談?dòng)涗浺约坝嘘P(guān)相互承諾的一切文件,。

發(fā)包方應(yīng)當(dāng)授權(quán)一名熟悉本工程情況,、能迅速做出決定的常駐代表負(fù)責(zé)與監(jiān)理方聯(lián)系并通知監(jiān)理方,。更換常駐代表，需提前通知監(jiān)理方,。

在合同實(shí)施過程中,，雙方的一切聯(lián)系均以書面形式為準(zhǔn)。特殊情況下可先口頭或電話通知并即補(bǔ)書面通知,。

1．按本合同書規(guī)定的全部有效的簽字蓋章完成后，本合同書立即生效,。

2．監(jiān)理方應(yīng)按本合同書特殊條款中所訂明的期限開始其服務(wù)。

3．監(jiān)理方應(yīng)按本合同書特殊條款中所訂明的期限完成服務(wù),。

4．如果情況變化，致使合同書需變更時(shí),，必須經(jīng)雙方書面同意才能成立,。為此，一方提出的建議需經(jīng)送交另一方作應(yīng)有的考慮,。

5．如果如本合同書需延長(zhǎng)（不可抗力等），雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,，或在特殊條款中事先加以說明,。

6．合同簽約后出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)和政策等變化時(shí),，合同雙方經(jīng)協(xié)商后可做調(diào)整,，并在特殊條款中具體說明,。

1．監(jiān)理方應(yīng)在合同條款約定的時(shí)間內(nèi),，向發(fā)包方提交監(jiān)理規(guī)劃,、監(jiān)理方以及委派的總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理方人員的名單,、簡(jiǎn)歷,。

2．監(jiān)理方應(yīng)按照合同條款約定的監(jiān)理范圍和內(nèi)容，在約定的時(shí)間內(nèi),，按監(jiān)理規(guī)劃派出專業(yè)配套,、符合資格條件的監(jiān)理方人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，組建監(jiān)理方,，編制監(jiān)理細(xì)則，并正常有序地開展監(jiān)理工作,，完成本合同所約定的監(jiān)理任務(wù),，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任。

3．在監(jiān)理期限內(nèi),，監(jiān)理方可根據(jù)工程進(jìn)展情況和監(jiān)理業(yè)務(wù)量的大小，對(duì)監(jiān)理方和人員進(jìn)行合理的調(diào)整,。更換總監(jiān)理工程師須經(jīng)發(fā)包方同意,，同時(shí)應(yīng)保持其他主要監(jiān)理方人員的相對(duì)穩(wěn)定,，如有調(diào)整應(yīng)報(bào)發(fā)包方備案,。

4．監(jiān)理方應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,，建立監(jiān)理崗位責(zé)任制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。

5．在監(jiān)理期間,，監(jiān)理方人員必須遵守監(jiān)理工作的職業(yè)道德和行為規(guī)范，運(yùn)用合理的技能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),；應(yīng)堅(jiān)持“守法、誠(chéng)信,、公正、科學(xué)”的原則,，勤奮,、高效、獨(dú)立自主地開展監(jiān)理服務(wù),，維護(hù)發(fā)包方的利益和承包方的合法權(quán)益。監(jiān)理方人員不得受雇于承包方或接受其利益,。

6．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理方人員應(yīng)按照施工作業(yè)程序及時(shí)到位,，對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)理，工程的關(guān)鍵部位,、關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)理。

7．監(jiān)理方人員必須采取有效的手段,，作好工程實(shí)施階段各種信息的收集、整理和歸檔,，并保證現(xiàn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn),、檢驗(yàn)以及質(zhì)量檢查等資料的完整性和準(zhǔn)確性。

8．監(jiān)理方應(yīng)認(rèn)真作好《監(jiān)理日記》,，保持其及時(shí)性、完整性和連續(xù)性,；應(yīng)向發(fā)包方提交監(jiān)理工作月度報(bào)告及監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專題報(bào)告。

9．監(jiān)理方所使用的發(fā)包方提供的設(shè)備,、設(shè)施,，除有特殊規(guī)定外,，產(chǎn)權(quán)屬于發(fā)包方,。在本合同終止后，應(yīng)按照合同條款的規(guī)定移交給發(fā)包方,。

10．在本合同期限內(nèi)或合同終止后，未征得發(fā)包方同意,，監(jiān)理方和所有監(jiān)理方人員不得泄露與本合同業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù),、商務(wù)等資料；并應(yīng)妥善作好發(fā)包方所提供的工程建設(shè)文件資料的保存,、回收及保密工作。

11．如因工程建設(shè)進(jìn)度的推遲或延誤超過本監(jiān)理合同約定的期限,，監(jiān)理方應(yīng)就延長(zhǎng)監(jiān)理期限與發(fā)包方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

12．在本合同約定的期限內(nèi),，如因監(jiān)理方和監(jiān)理方人員違約或自身的過失造成工程質(zhì)量問題或發(fā)包方的直接經(jīng)濟(jì)損失,，監(jiān)理方應(yīng)按本合同條款的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

13．監(jiān)理方因不可抗力的原因?qū)е卤竞贤荒苈男谢虿荒苋柯男校O(jiān)理方不承擔(dān)責(zé)任,。

14．監(jiān)理方對(duì)承包方因違反有關(guān)工程建設(shè)合同規(guī)定而造成的質(zhì)量事故和完工（交圖、交貨,、交工）時(shí)限的延期不承擔(dān)責(zé)任。

1．發(fā)包方應(yīng)負(fù)責(zé)作好工程建設(shè)外部環(huán)境的協(xié)調(diào)工作,，為監(jiān)理工作提供必要的工作環(huán)境和外部條件,。

2．發(fā)包方應(yīng)按合同條款約定的時(shí)間、數(shù)量,、方式，向監(jiān)理方提供開展監(jiān)理業(yè)務(wù)所需要的有關(guān)工程建設(shè)的文件資料,。

3．發(fā)包方應(yīng)在合同條款約定的時(shí)間內(nèi),，就監(jiān)理方書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定，并及時(shí)送達(dá)監(jiān)理方,。超過約定的時(shí)間，監(jiān)理方未收到發(fā)包方的書面決定,，監(jiān)理方可認(rèn)為發(fā)包方對(duì)其提出的事宜已無不同意見，無須再作確認(rèn),。

4．發(fā)包方應(yīng)將總監(jiān)理工程師和主要管理人員名單以及賦予監(jiān)理方的權(quán)限等內(nèi)容，在工程開工前書面通知工程建設(shè)的承包方,。

5．發(fā)包方應(yīng)向監(jiān)理方提供開展監(jiān)理業(yè)務(wù)所必須的工作,、生活條件，提供上述條件應(yīng)在合同條款中明確,。發(fā)包方不能提供生活、工作條件的應(yīng)給予補(bǔ)償,。補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用應(yīng)在合同條款中明確,。

6．如雙方約定，發(fā)包方免費(fèi)向監(jiān)理方提供工作人員,，應(yīng)在合同條款中明確。所有這類人員均應(yīng)被視為監(jiān)理方的成員并接受監(jiān)理方的統(tǒng)一安排和使用。

7．發(fā)包方應(yīng)當(dāng)維護(hù)監(jiān)理方工作的獨(dú)立性,，不干涉監(jiān)理方監(jiān)理業(yè)務(wù)的開展。

8．如因非監(jiān)理原因使工程建設(shè)的進(jìn)度推遲或延誤而超過監(jiān)理合同約定的服務(wù)期限,，發(fā)包方應(yīng)接受監(jiān)理方相應(yīng)增加監(jiān)理報(bào)酬的要求，并就服務(wù)期的延長(zhǎng)和增加的監(jiān)理報(bào)酬盡快簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

9．發(fā)包方應(yīng)當(dāng)履行監(jiān)理合同約定的責(zé)任、義務(wù),，如有違約，應(yīng)賠償因違約給監(jiān)理方造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

1．選擇工程施工、設(shè)備和材料供應(yīng)等單位的建議權(quán),。

2．對(duì)承包方選擇的分包項(xiàng)目和分包單位的確認(rèn)權(quán)和否認(rèn)權(quán)。

3．協(xié)助發(fā)包方簽訂工程建設(shè)合同,。

4．工程建設(shè)實(shí)施設(shè)計(jì)文件的審核確認(rèn)權(quán)。只有經(jīng)監(jiān)理方審核確認(rèn)并加蓋公章的工程師圖紙和設(shè)計(jì)文件,，才能成為有效的施工依據(jù)。

5．工程施工組織設(shè)計(jì),、施工措施、施工計(jì)劃和施工技術(shù)方案的審批權(quán),。

6．按照合同條款規(guī)定的金額范圍內(nèi)，設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)的處置權(quán),。

7．按照安全和優(yōu)化的原則，對(duì)工程實(shí)施中的重大技術(shù)問題自主向設(shè)計(jì)單位提出建議意見,，并向發(fā)包方提出書面報(bào)告,。

8．組織協(xié)調(diào)工程建設(shè)有關(guān)各方關(guān)系的主持權(quán)。

9．按工程建設(shè)合同規(guī)定發(fā)布開工令,、停工令、返工令和復(fù)工令,，發(fā)布停工令、復(fù)工令應(yīng)事先征得發(fā)包方同意,。

10．對(duì)全部工程的所有部位及其任何一項(xiàng)工藝,、材料、構(gòu)件和工程設(shè)備的檢查,、檢驗(yàn)權(quán)。但上述的一切檢查,、檢驗(yàn)不免除承包方按有關(guān)合同規(guī)定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

11．對(duì)全部工程的施工質(zhì)量和工程上使用的材料,、設(shè)備的檢驗(yàn)權(quán)和確認(rèn)權(quán)；安全生產(chǎn)和文明施工的監(jiān)督權(quán),。

12．工程施工進(jìn)度的檢查、監(jiān)督權(quán)以及工程建設(shè)合同工期的簽認(rèn)權(quán),。

13．對(duì)承包方設(shè)計(jì)和施工的臨時(shí)工程的審查和監(jiān)督權(quán),。

14．工程款支付的審核和簽認(rèn)權(quán),，工程結(jié)算的復(fù)核確認(rèn)和否認(rèn)權(quán)。未經(jīng)監(jiān)理方簽字確認(rèn),，發(fā)包方不支付任何工程款項(xiàng)。

15．有權(quán)要求承包方撤換不稱職的現(xiàn)場(chǎng)施工和管理人員,。

16．有權(quán)要求承包方增加和更換施工設(shè)備,，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包方自己承擔(dān),。

1．有權(quán)依據(jù)本合同對(duì)監(jiān)理方和監(jiān)理方人員的監(jiān)理工作進(jìn)行檢查,。

2．有權(quán)選定工程設(shè)計(jì)單位和承建單位。

3．有對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的審批權(quán),。對(duì)工程建設(shè)中質(zhì)量、進(jìn)度、投資方面的重大問題的最終決定權(quán),。

4．有對(duì)工程款支付,、結(jié)算的最終決定權(quán)。

5．監(jiān)理方更換總監(jiān)理工程師須事前經(jīng)發(fā)包方同意,，并有權(quán)要求監(jiān)理方更換不稱職的監(jiān)理方人員，直至合同終止,。

6．有權(quán)要求監(jiān)理方提交監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理工作范圍內(nèi)的專題報(bào)告。

正常的監(jiān)理業(yè)務(wù)報(bào)酬,，按照合同條款約定的方法計(jì)取,，發(fā)包方應(yīng)按合同條款約定的期限,、方式支付,。

監(jiān)理方根據(jù)發(fā)包方要求，完成額外監(jiān)理工作應(yīng)得到的額外報(bào)酬,，或因工期延長(zhǎng)增加的報(bào)酬,，應(yīng)按監(jiān)理補(bǔ)充協(xié)議或合同條款約定的方法計(jì)取，其支付方式,、期限等應(yīng)按正常監(jiān)理報(bào)酬的規(guī)定進(jìn)行。

發(fā)包方在約定的支付期限內(nèi)未支付監(jiān)理報(bào)酬,，自約定支付之日起到實(shí)際支付之日止，還應(yīng)支付滯納金或利息,。

發(fā)包方對(duì)監(jiān)理方提交的監(jiān)理報(bào)酬支付通知書中報(bào)酬項(xiàng)目有異議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)理方支付通知書7天內(nèi)向監(jiān)理方發(fā)出異議通知,，由雙方協(xié)商解決,。無異議,，按約定支付,。

1．由發(fā)包方原因要求終止合同，發(fā)包方應(yīng)至少提前2個(gè)月通知監(jiān)理方,，并要承擔(dān)違約責(zé)任,，支付約定賠償費(fèi)用。

2．由監(jiān)理方原因要求終止合同,，監(jiān)理方應(yīng)至少提前2個(gè)月通知甲方，并要承擔(dān)違約責(zé)任,，支付約定賠償費(fèi)用。

3．發(fā)包方或監(jiān)理方在接到終止合同通知后,，15天內(nèi)沒有答復(fù)，可視為本合同終止,。

4．違約賠償費(fèi)或其他違約事項(xiàng)由雙方在特殊條款中具體約定,。

監(jiān)理方在監(jiān)理過程中提出的合理化建議,，使發(fā)包方得到了直接經(jīng)濟(jì)效益,，發(fā)包方應(yīng)按監(jiān)理合同條件的約定，給予監(jiān)理方合理化建議獎(jiǎng)勵(lì),。項(xiàng)目提前投產(chǎn)獎(jiǎng)按條件約定執(zhí)行,。

雙方經(jīng)協(xié)商同意簽訂以下特殊條款以補(bǔ)充合同一般條款,，當(dāng)一般條款與特殊條款不一致時(shí)以特殊條款為準(zhǔn),。具體條款如下：

1．額外服務(wù)：如果發(fā)包方委托監(jiān)理方承擔(dān)本合同范圍以外的任務(wù),，發(fā)包方應(yīng)另行補(bǔ)簽委托合同。如果發(fā)包方或承包施工單位使服務(wù)受阻或延誤,，以至增加了服務(wù)的工作量和持續(xù)時(shí)間，則監(jiān)理方將此情況及可能發(fā)生的影響通知發(fā)包方,，發(fā)包方應(yīng)增加額外服務(wù)費(fèi),。

2．雙方聯(lián)系方式：重要問題為函件,，一般問題以電話或口頭指示,，但都應(yīng)有記錄，會(huì)議以紀(jì)要為據(jù),。

3．在履行合同中因發(fā)生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行,，監(jiān)理方不承擔(dān)違約責(zé)任,，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應(yīng)簽補(bǔ)充協(xié)議,。

4．合同簽發(fā)后，若出現(xiàn)國(guó)家法律,、法規(guī)和政策變化等，導(dǎo)致監(jiān)理費(fèi)用的變化,，本合同監(jiān)理費(fèi)應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

5．發(fā)包方向監(jiān)理方無償提供監(jiān)理工作需要的圖紙（藍(lán)圖）,、資料（技術(shù)要求、通知等）及與被監(jiān)理項(xiàng)目有關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料5份,，發(fā)包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監(jiān)理方在使用上述資料期間不得向其他無關(guān)單位泄露,，項(xiàng)目結(jié)束后歸還發(fā)包方。

6．發(fā)包方接受監(jiān)理方提交的需發(fā)包方?jīng)Q策的報(bào)告,、文件等，應(yīng)在7天內(nèi)給予明確指示,，并采用書面形式通知監(jiān)理方,。

7．監(jiān)理方不承擔(dān)施工中工傷事故的責(zé)任,。

8．違約金

（1）由于發(fā)包方原因終止合同，發(fā)包方支付監(jiān)理方違約金_________元,；

（2）由于監(jiān)理方原因終止合同，監(jiān)理方支付發(fā)包方違約金_________元,；

（3）因發(fā)包方?jīng)Q策不當(dāng)而影響工程進(jìn)度、質(zhì)量,，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

9．獎(jiǎng)罰

（1）發(fā)包方可視監(jiān)理方工作成效進(jìn)行獎(jiǎng)罰,。獎(jiǎng)金在_________元范圍內(nèi)，罰金在_________元限度之內(nèi),；

（2）為了促進(jìn)承建施工單位保證進(jìn)度、質(zhì)量和安全,，監(jiān)理方可寫出書面材料建議獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)人員。具體數(shù)額及開支辦法由雙方協(xié)商確定,，監(jiān)理方使用時(shí)受發(fā)包方監(jiān)督并且立賬備查。

一,、發(fā)包方：

1．發(fā)包方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．發(fā)包方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效,。

3．在簽署本合同時(shí),，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)發(fā)包方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為。

4．發(fā)包方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是發(fā)包方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。

二、監(jiān)理方：

1．監(jiān)理方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2．監(jiān)理方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效,。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)監(jiān)理方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4．監(jiān)理方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是監(jiān)理方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息,、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年,。

一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服,、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng),、動(dòng)亂,、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________（書信,、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞,。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2．各方通訊地址如下：_________。

3．一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書面形式通知對(duì)方；否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

1．提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

2．依法向人民法院起訴,。

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋。

本合同未盡事宜,，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力,；合同副本_________份，送_________留存一份,。

發(fā)包方（蓋章）：_________ 監(jiān)理方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

委托代理人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________