在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊,。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,,我們一起來看一看吧,。
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇一
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,在自愿,、平等的基礎(chǔ)上,,就工程款支付及房屋抵押事宜,經(jīng)過充分協(xié)商,,達(dá)成如下協(xié)議:
一,、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”b—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”b—33#樓的重包方,,和內(nèi)蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系,。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的勞務(wù)大清包,丙方系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的木工勞務(wù)承包方,。乙方從甲方處承包了“____________”b—33#樓的勞務(wù)(大清包),,丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二,、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定,,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,,甲方自愿以其自有的“____________”b—33#樓2單元二,、三、四,、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保,,保證乙方向丙方支付工程款。
三,、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,,如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款,丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售,,將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款,。
四、如果乙方在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還,,甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五,、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款,,丙方有權(quán)處置這套房屋,甲方無權(quán)收回該套房屋,。
六,、如果在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二,、三,、四、五層)私自出售,。如果澆筑完工十日后,,乙方不能支付工程款,丙方有權(quán)依法處置抵押物,。
六:本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二,、三、四,、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保,,與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系,互不牽涉,。
七,、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,,丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除,。
八、本協(xié)議一式三份,,自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效,,協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇二
原告:_________________市__________有限公司
法定代表人:_________________職務(wù)執(zhí)行董事
地址:_________________市__________區(qū)
被告:______________有限公司
法定代表人:_________________職務(wù)董事長
住址:_________________省__________市__________街__________
郵政編碼:_________________
聯(lián)系電話:______________
被告:______________有限公司工程項目部
負(fù)責(zé)人:_________________項目經(jīng)理
住址:_________________縣__________鄉(xiāng)
訴訟請求
1,、判決被告支付工程欠款_____________元;
2,、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4,、訴訟費,、律師費用由被告承擔(dān)。
事實及理由
由于被告拖欠巨額工程款不付導(dǎo)致原告經(jīng)營極大困難,,瀕臨絕境,,靠借高利貸周轉(zhuǎn),據(jù)此原告依據(jù)《民事訴訟法》第119條規(guī)定提起訴訟,請秉公辦理,。
此致
__________市人民法院
原告:_________________市__________有限公司
時間:_________________
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇三
工程擔(dān)保協(xié)議書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,,乙方自愿單獨施工,,丙方自愿為乙方施工全過程提供責(zé)任擔(dān)保。為了加強經(jīng)營管理,,保證履行職責(zé),,經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,達(dá)成共識,,簽訂本協(xié)議,,遵照執(zhí)行。
一,、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔(dān)保,。
二、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)范和規(guī)定,,建立質(zhì)量管理組織體系,,制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴(yán)格抓好落實,。要按照工程設(shè)計要求,、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。如因質(zhì)量給甲方造成的聲譽或經(jīng)濟(jì)上的損失,,丙方要與乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任,。
三、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)定建立安全管理組織體系,,制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,,并嚴(yán)格抓好落實。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷,、致殘或死亡的,,由丙方負(fù)責(zé)配合與乙方積極處理,并承擔(dān)全部費用,,甲方不負(fù)任何責(zé)任,。
四、丙方保證乙方按時,、足額發(fā)放農(nóng)民工工資,。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費用而發(fā)生的一切問題或經(jīng)濟(jì)糾紛由丙方負(fù)責(zé)處理,甲方不負(fù)責(zé)任,。
五,、丙方保證乙方獨立承擔(dān)工程施工的經(jīng)濟(jì)往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易,自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和法律責(zé)任全部由乙方和丙方處理,、承擔(dān);甲方概不承擔(dān)任何責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失,。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應(yīng)材料款)50%后扣完,。
七、工程自竣工驗收合格后,,保修期兩年,,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
八,、如因乙方的行為導(dǎo)致甲方承擔(dān)了墊付責(zé)任或其他損失,,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九,、本協(xié)議未盡事宜,,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決,。
十,、本協(xié)議一式三份,蓋章,、簽字后生效,,工程結(jié)算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇四
甲方(債權(quán)人) ,,身份證號碼:__________ ,,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯(lián)系方式:__________ ,。
乙方(欠款人) ,,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,,聯(lián)系方式:__________ ,。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一,、 欠款情況
經(jīng)雙方結(jié)算,,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現(xiàn)已支付其中¥____________元的部分,,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付,。
二、還款計劃
1.各方一致同意,,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款,,否則視為甲方未收到欠款,,甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當(dāng)期及后續(xù)還款義務(wù)。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后,,雙方再無其它爭議,,原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
三,、違約責(zé)任
乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的,甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款,,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂,、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的,、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束,。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解,。協(xié)商或調(diào)解不成的,,依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達(dá)地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六,、附則
1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實質(zhì)含義和其法律意義,,并基于此種理解簽署本協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效,。
3.本協(xié)議一式三份,,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇五
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經(jīng)上海錦港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)和南通幸福建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,,最終結(jié)算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結(jié)算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責(zé)任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調(diào)整,并不解除承包人按原合同中規(guī)定的所有責(zé)任與義務(wù),,雙方的一切利益,、義務(wù)仍以原合同為準(zhǔn),
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款(余額不足時業(yè)主保留追索權(quán)利)外,,從本結(jié)算書鑒定之日起,,雙方互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責(zé)任經(jīng)驗收合格后,,剩余保修金將按原合同之相關(guān)規(guī)定發(fā)還,。
雙方在年月日蓋章簽署:
發(fā)包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表簽署法定代表人或授權(quán)代表簽署
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇六
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:____________),建設(shè)工程總價款為:________________________萬元整人民幣,。該項目已于________年____月____日竣工,,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,,并于________年____月____日甲,、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》,。按照甲,、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整,。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),,并無異議,。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整,。(見本協(xié)議附件:1,、付款憑證;2、付款明細(xì),、3,、未付款明細(xì))。
第二條 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4,、還款計劃明細(xì);如系分期支付,,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1,、甲,、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義,、內(nèi)容、程序,、效力等具有了明確的了解,,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力,。
2,、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi),,向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),,即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項,。
3、甲,、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),,同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書,。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行,。
5,、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,,保證向北京市公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料,。
6,、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲,、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜,。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),,并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證,。
3、甲,、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址,、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲,、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址,、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1,、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見,、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭,、騷亂,、罷工、瘟疫,、水災(zāi),、洪水、地震,、風(fēng)暴,、潮水或其他任何類似事件。
2,、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),,該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明,。
3,、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方任何損失承擔(dān)責(zé)任,。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響,。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4,、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議,。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī),、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1,、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,,并賦予強制執(zhí)行效力。
2,、本協(xié)議未盡事宜,,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,,并經(jīng)公證處公證,。
3、本協(xié)議正本一式________份,,每份均具有同等法律效力,,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案,。
(以下無正文),。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年____月____日于北京市
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇七
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議
1,、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款¥_____________,,現(xiàn)乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,,該房屋戶名寫為_____________,,身份證號__________________,若產(chǎn)生一切責(zé)任由________________承擔(dān),。
2,、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務(wù)部門審核,。該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后,,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與________________有限公司無關(guān),。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇八
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,,并承諾共同遵守,。
第一條 房產(chǎn)地址
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢,、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付,。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),,折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn),。兩者相抵,,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),,由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價,;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方,。
第三條 雙方義務(wù)
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,,便于統(tǒng)一管理,,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項目前期的三通一平,、規(guī)劃,、甘油、設(shè)計,、報建,、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費用由乙方分?jǐn)偂?/p>
2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》,。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán),、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),,相關(guān)稅費由乙方支付。
第四條 債務(wù)結(jié)清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),,不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,,也不能以本合同所簽的第____幢,、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬,。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,,公證費用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,,乙方須在____天之內(nèi),,一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),,具體構(gòu)成(略)。
第五條 工程進(jìn)度
1.為了保證____花園項目的整體形象,,便于統(tǒng)一管理,,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修,。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,,否則,,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,,保修金余額退回給乙方,。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時,甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰,,工期每拖延____天,,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條 工程質(zhì)量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,,保證工程質(zhì)量,,以維護(hù)甲方的聲譽和____花園的整體形象,。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),,甲方協(xié)助,。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù),。
第七條 房產(chǎn)銷售
1.為維護(hù)____花園整體形象,,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,,乙方也可在此原則上自行銷售,。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條 銷售服務(wù)
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),,乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn),。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當(dāng)時付清,,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù),。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個樓盤的銷售,,甲方愿意代理乙方銷售,,廣告費及代理費另議。
第九條 物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收,,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理,。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責(zé)任
1.違反本合同約定,,或無故終止合同視為違約,,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),,若無不可抗拒因素發(fā)生,,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約,。
3.違約金的計算方法:________________,。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄,。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權(quán)代理人:(簽字)______________ 授權(quán)代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯(lián)系電話:________________________ 聯(lián)系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇九
______年____月____日______承包______裝修總工程,。后有把工程的______活分包給口頭合同人______,。工程款共計______元人民幣,(大寫______元),。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元,。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣,。
還款期限______年____月____日為準(zhǔn),。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息,。如果預(yù)期不還口頭合同人有權(quán)向______人民法院起訴,。
總承包人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
年?月?日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:
一,、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償,。具體房號,、面積、金額見附件三,。
二,、本協(xié)議書簽訂后,,乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),,或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,,辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),。
三、物業(yè)管理費用:1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的,,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用;2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
四,、稅費,、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,,開具發(fā)票,提供相關(guān)資料,,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用,。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;2.自本協(xié)議簽訂之日起,,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,,另行簽訂協(xié)議;3.自本協(xié)議簽訂之日起,,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù),。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等),。
六,、違約責(zé)任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押,、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失,。
七,、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
八,、未盡事宜,,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。
九、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效,。協(xié)議一式四份,,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________授權(quán)代表(簽字):____________ ______年____月____日
乙方(蓋章):_________授權(quán)代表(簽字):____________ ______年____月____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十一
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠,。住所:_________________市__________路__________號,。法定代表人:______________,職務(wù):_________________廠長,。
被答辯人(本案原告):_________________公司,。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,,職務(wù):_________________總經(jīng)理,。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一),。合同規(guī)定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,,由被告按約加工,,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,,經(jīng)被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,,其余毛坯已作廢品退回給原告,。交貨時,原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二),,但原告并無即時向被告支付加工款,。20日后,原告卻口頭通知被告,,說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格,,要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度,,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報告(見被告的證據(jù)三),,如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規(guī)定進(jìn)行賠償,,但原告至今未有提供,。據(jù)此,被告認(rèn)為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足,,請求法院依法予以駁回其訴訟請求,。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十二
甲方:_________________
乙方:_________________
鑒于:
1,、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),,合同編號為_________________,,合同金額為_________________元,,結(jié)算額_________________元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2,、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得,。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,,同時甲方也同意,。經(jīng)甲、乙,、丙三方友好協(xié)商,,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達(dá)成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1,、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2,、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,,該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用,。
二、房屋有關(guān)狀況:
1,、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米,,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣,。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2,、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費,。以上費用收取種類、額度如有變化,,按政府相關(guān)文件執(zhí)行,。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符,,超出或不足的面積按本合同約定的單價,,多退少補。
三,、合同工程結(jié)算,、付款約定:
1,、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項,,三方同意簡化三方之間付款程序,,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2,、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,,甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四,、甲方的協(xié)助
1,、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,,甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方,。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙,。
五,、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,,丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房,、換房等賠償要求。
六,、丙方簽訂此合同時,,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時,,三方同意為簡化付款程序,,由甲方和丙方按照最終測繪面積進(jìn)行結(jié)算。
七,、本協(xié)議簽訂后,,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八,、本協(xié)議未盡事宜,,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
九,、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決,,若協(xié)商不成,,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十,、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效,。本協(xié)議一式6份,,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經(jīng)辦人:_________________經(jīng)辦人:_________________
丙方:_________________
身份證號碼:_________________
住址:_________________
___________年___________月_________日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十三
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一,、最終結(jié)算工程款項如下:
1,、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3,、代工金額:
4,、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應(yīng)扣除的項目:
1,、公司代支付材料及墊付等金額:
2,、其它扣款:
三,、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至? 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗收后發(fā)還,。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議,特立此據(jù),。
立協(xié)議人:
物業(yè)管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十四
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)工程建設(shè)項目管理及費用決算管理的規(guī)定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設(shè)協(xié)議書》的約定,,遵照平等,、自愿和誠實信用的原則,經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商一致,,訂立本協(xié)議。
一,、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內(nèi)5條城市道路建設(shè),,分別為城區(qū)1、2,、3,、4、7號道路,,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,,其中征地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,,為城市ⅱ級主干道瀝青混凝土路面,,道路寬度及施工要求以設(shè)計施工圖為準(zhǔn)。
二,、項目建設(shè)完成時間:
本工程項目于年月日前完成,,在年月日前竣工驗收。
三,、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,,價格折合80萬畝進(jìn)行投資建設(shè),,其工程價款依據(jù)按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現(xiàn)行貴州省有關(guān)調(diào)整文件,由甲方按照經(jīng)審查合格的施工圖及工程預(yù)算報縣審計局評審后作為結(jié)算價格,。
工程竣工驗收合格后,,乙方在2個月內(nèi)完善有關(guān)工程結(jié)算資料,在所建城市道路范圍內(nèi)的所有發(fā)生的工程費用經(jīng)審計部門審計后,,按照審計報告確認(rèn)數(shù)予以認(rèn)可,。
四、工程費用支付方式:
所建道路范圍內(nèi)征地拆遷費,、設(shè)計費,、監(jiān)理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,,待工程完工后計入工程總造價,。
實際建設(shè)投資部分,甲方將根據(jù)審計結(jié)果送縣財政局予以支付,。
五,、其他
本協(xié)議未盡事宜,甲,、乙雙方另行協(xié)商解決,。
六、協(xié)議生效
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。
協(xié)議訂立時間:年月日
協(xié)議訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十五
業(yè)主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬元,,審后工程結(jié)算金額_______%,已支付工程進(jìn)度款___________萬元(佰拾工程,,合同金額_________萬元,,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),,請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結(jié)算款,,請批準(zhǔn)。
施工單位:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
施工單位工程負(fù)責(zé)人:_________________
年監(jiān)理意見:_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業(yè)主代表意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領(lǐng)導(dǎo)意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________
責(zé)任編輯:_______________
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十六
甲方:_________________
乙方:_________________
甲,、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜,,達(dá)成如下協(xié)議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,,乙方同意接受,。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準(zhǔn)),,單價元/平方米,,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元,。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付,。
2,、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,,開具等額購房發(fā)票后,甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),。
3,、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,,須經(jīng)甲乙雙方一致同意,。若給甲方造成損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4,、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領(lǐng)取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務(wù),。
5,、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應(yīng)積極履行各自的義務(wù),,任何一方不得以該商品房產(chǎn)權(quán)尚未過戶,、未開發(fā)票等理由,,主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成,。
6、本協(xié)議一式肆份,,甲方貳份,,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經(jīng)辦人:_________________經(jīng)辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十七
甲方:_________
乙方:_________
甲,、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:
一、雙方確認(rèn),,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償,。具體房號、面積,、金額見附件三,。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉?、抵押,,致使乙方?quán)利無法實現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證,;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋,。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證,。
五,、物業(yè)管理費用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用,;
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六,、稅費,、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,,開具發(fā)票,提供相關(guān)資料,,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作,;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七,、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋,。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議,;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù),。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記,、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等),。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封,、抵押,、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,,提供其它房屋抵償或賠償一切損失,。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止,。
十,、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。
十一、本協(xié)議,,自各方簽字蓋章后生效,。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權(quán)代表(簽字):_________?授權(quán)代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十八
甲方:開發(fā)商,,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:總包方
住所地:
法定代表人:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以甲方所開發(fā)的商品房抵頂甲方應(yīng)付乙方的工程款事項,,協(xié)議一致如下:
一,、因履行雙方于?年?月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款?為元),,甲方欠付乙方工程款,,乙方同意甲方以其開發(fā)建設(shè)的?小區(qū)?號樓的房產(chǎn)予以抵頂。
二,、乙方同意按下表所列位于?小區(qū)房產(chǎn)及價格抵頂工程款,。
三、乙方有權(quán)將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產(chǎn)直接過戶給該購房人,,但應(yīng)提前通知甲方并與甲方,、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協(xié)議書》,叁方協(xié)議簽訂后,,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》,,以完成網(wǎng)上備案等手續(xù)。
四,、頂房款支付及差額處理
1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶,。
2.甲方代乙方收到房款后,,應(yīng)于?日內(nèi)將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,,乙方應(yīng)在收到房款后?日內(nèi)與購房人結(jié)清差額,,甲方不再參與。
五,、購房所產(chǎn)生的其他稅費,、物業(yè)專項維修資金、物業(yè)費,,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業(yè)公司,,甲方負(fù)責(zé)將物業(yè)專項維修資金代繳房管局。
六、甲方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向乙方開具發(fā)票,,乙方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票,。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發(fā)票的,有關(guān)稅費由需甲方與購房人協(xié)商一致后方能確定,。
七,、對于抵賬房屋的隱蔽質(zhì)量缺陷,購房人有權(quán)直接向甲方主張保修等權(quán)利,。
八,、甲方無義務(wù)配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續(xù)。
九,、每套抵賬房屋房產(chǎn)證辦理完畢后,,與《以房抵工程款明細(xì)及價格表》中該套房產(chǎn)對應(yīng)抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權(quán)消滅。
十,、本協(xié)議一式份,,甲方份,乙方份,,均具有同等法律效力,。
十一、其他未盡事宜,,甲乙雙方可另行協(xié)商解決,。
(以下無正文)
甲方(章):?乙方(章):
開戶銀行:?開戶銀行:
賬?號:與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬?號:
代理人:
年?月?日?代理人:
年?月?日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇十九
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:_________________
一、抵頂資產(chǎn)情況
1,、該車為抵頂?shù)摹?/p>
2,、該車現(xiàn)值元。
3,、該車各種證照齊全,,相關(guān)費用繳至本協(xié)議簽訂之日。
二,、車輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定
1,、本車抵頂工程款萬元,自本協(xié)議簽訂之日生效,,乙方查驗并接受該車輛,。
2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi),,雙方辦理過戶手續(xù),。
3、車輛移交后,,乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān),,與甲方無關(guān):_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān),。
三、法律責(zé)任的約定
1,、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬元,。
2,、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,,否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任,。
四、其他約定
1,、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效,。
2、本協(xié)議一式二份,,甲乙雙方各持一份,。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年____月____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇二十
甲方:_________
乙方:_________
應(yīng)業(yè)主的申請,我方愿就業(yè)主履行主合同約定的工程款支付義務(wù)以保證的方式向貴方提供如下?lián)#?/p>
一,、保證的范圍及保證金額
我方的保證范圍是主合同約定的工程款,。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,,數(shù)額最高不超過人民幣_______元,。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責(zé)任保證,。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內(nèi),。貴方與業(yè)主協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)我方書面同意后,,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整,。
三、承擔(dān)保證責(zé)任的形式
我方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付,。業(yè)主未按主合同約定向貴方支付工程款的,,由我方在保證金額內(nèi)代為支付。
四,、代償?shù)陌才?/p>
貴方要求我方承擔(dān)保證責(zé)任的,應(yīng)向我方發(fā)出書面索賠通知及業(yè)主未支付主合同約定工程款的證明材料,。索賠通知應(yīng)寫明要求索賠的金額,,支付款項應(yīng)到達(dá)的帳號。在出現(xiàn)貴方與業(yè)主因工程質(zhì)量發(fā)生爭議,,業(yè)主拒絕向貴方支付工程款的情形時,,貴方要求我方履行保證責(zé)任代為支付的,還需提供項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位或符合相應(yīng)條件要求的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)出具的質(zhì)量說明材料,。我方收到貴方的書面索賠通知及相應(yīng)證明材料后,,在_______工作日內(nèi)進(jìn)行核定后按照本保函的承諾承擔(dān)保證責(zé)任。
五,、保證責(zé)任的解除
1,、在本保函承諾的保證期間內(nèi),貴方未書面向我方主張保證責(zé)任的,,自保證期間屆滿次日起,,我方保證責(zé)任解除。
2,、業(yè)主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務(wù)的,,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責(zé)任解除,。
3,、我方按照本保函向貴方履行保證責(zé)任所支付金額達(dá)到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,,保證責(zé)任即解除,。
4、按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現(xiàn)應(yīng)解除我方保證責(zé)任的其它情形的,,我方在本保函項下的保證責(zé)任亦解除,。我方解除保證責(zé)任后,貴方應(yīng)自我方保證責(zé)任解除之日起_______個工作日內(nèi),,將本保函原件返還我方,。
六、免責(zé)條款
1,、因貴方違約致使業(yè)主不能履行義務(wù)的,,我方不承擔(dān)保證責(zé)任。
2,、依照法律法規(guī)的規(guī)定或貴方與業(yè)主的另行約定,,免除業(yè)主部分或全部義務(wù)的,我方亦免除其相應(yīng)的保證責(zé)任,。
3,、貴方與業(yè)主協(xié)議變更主合同的,如加重業(yè)主責(zé)任致使我方保證責(zé)任加重的,,需征得我方書面同意,,否則我方不再承擔(dān)因此而加重部分的保證責(zé)任。
4,、因不可抗力造成業(yè)主不能履行義務(wù)的,,我方不承擔(dān)保證責(zé)任,。
七、爭議的解決
因本保函發(fā)生的糾紛,,由貴我雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,通過訴訟程序解決,,訴訟管轄地法院為_______法院,。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效,。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇二十一
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:________),建設(shè)工程總價款為:_________萬元整人民幣,。該項目已于_______年____月____日竣工,,已經(jīng)甲方、乙方及____方驗收,,并于________年____月______日甲,、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》,。按照甲,、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計___________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整,。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),,并無異議,。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整,。(見本協(xié)議附件:1,、付款憑證;2、付款明細(xì),、3,、未付款明細(xì))。
第二條 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件:4,、還款計劃明細(xì);如系分期支付,,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1,、甲,、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容,、程序,、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,,雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力,。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內(nèi),,向甲方和_______公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),,即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3,、甲,、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內(nèi),乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),,同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書,。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)_________公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項,。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5,、甲方在申請執(zhí)行證書時,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向_________公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5,、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1,、甲,、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2,、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),,并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3,、甲,、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯(lián)系地址,、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
_________公證處聯(lián)系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲,、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,,應(yīng)及時告知給對方和_______公證處,,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果,。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見,、不能避免并不能克服的客觀情況,。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂,、罷工,、瘟疫、水災(zāi),、洪水,、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件,。
2,、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明,。
3、發(fā)生不可抗力,,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響,。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4,、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議,。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī),、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1,、本協(xié)議自________公證處公證后生效,,并賦予強制執(zhí)行效力。
2,、本協(xié)議未盡事宜,,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,,并經(jīng)公證處公證,。
3、本協(xié)議正本一式_______份,,每份均具有同等法律效力,,雙方各持份,一份留存于_______公證處備案,。
甲方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
乙方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇二十二
甲方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
乙方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
鑒于:______年______月______日,,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:_________),建設(shè)工程總價款為:__________________萬元整人民幣,。該項目已于______年______月______日竣工,,已經(jīng)甲方、乙方及______方驗收,并于______年______月______日甲,、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,,并簽訂了《_________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲,、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整,,尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________________萬元外,,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù),。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),并無異議,。
基于以上所述,,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條甲,、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整,,尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1,、付款憑證;2,、付款明細(xì)、3,、未付款明細(xì)),。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整,。
第三條強制執(zhí)行條款
1、甲,、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義,、內(nèi)容、程序,、效力等具有了明確的了解,,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力,。
2,、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項,。
3,、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內(nèi),,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書,。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),同時注明寬限期起止日期,。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),,也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,,在此情況下,,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項,。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5,、甲方在申請執(zhí)行證書時,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況,。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年________月________日
抵頂工程款協(xié)議書 抵頂工程款的房子怎么買賣篇二十三
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:________),,建設(shè)工程總價款為:_________萬元整人民幣,。該項目已于_______年____月____日竣工,已經(jīng)甲方,、乙方及____方驗收,,并于________年____月______日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,,并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》,。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計___________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整,。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),,并無異議,。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整,。(見本協(xié)議附件:1,、付款憑證;2、付款明細(xì),、3,、未付款明細(xì))。
第二條 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件:4,、還款計劃明細(xì);如系分期支付,,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1,、甲,、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容,、程序,、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力,。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內(nèi),,向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),,即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項,。
3、甲,、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內(nèi),,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書,。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),,同時注明寬限期起止日期,。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),,也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,,在此情況下,,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行,。
5,、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,,保證向北京市公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料,。
5,、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:___________________________________________,。
第四條雙方各自的承諾和保證
1,、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜,。
2,、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證,。
3,、甲,、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯(lián)系地址,、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲,、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果,。
第五條 不可抗力
1,、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭,、騷亂、罷工,、瘟疫,、水災(zāi)、洪水,、地震,、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件,。
2,、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明,。
3、發(fā)生不可抗力,,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任,。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī),、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露,。
第七條 其他
1,、本協(xié)議自________公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力,。
2,、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,,另行簽訂補充協(xié)議,,并經(jīng)公證處公證。
3,、本協(xié)議正本一式_______份,,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,,一份留存于_______公證處備案,。
甲方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
乙方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
________年___月___日
于____________(地方)