欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 2023年機械廠加工零件合同 散熱器零件加工合同(優(yōu)質(zhì)10篇)

2023年機械廠加工零件合同 散熱器零件加工合同(優(yōu)質(zhì)10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-17 10:32:17
2023年機械廠加工零件合同 散熱器零件加工合同(優(yōu)質(zhì)10篇)
時間:2023-09-17 10:32:17     小編:薇兒

在人民愈發(fā)重視法律的社會中,,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!

機械廠加工零件合同篇一

定作方:_________________(以下簡稱甲方)

承攬方:_________________(以下簡稱乙方)

甲方開發(fā)____________整機(型號____________),,委托乙方加工散熱器模具和零件,,乙方根據(jù)自己的設備、技術和能力,,并依據(jù)甲方提供的零件圖紙上的規(guī)格與質(zhì)量要求,,自愿承接______散熱器模具和零件的加工業(yè)務。雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》就有關生產(chǎn)____________散熱器模具和零件之事,,自愿一致達成如下協(xié)議:

1.

甲方負責向乙方提供所委托之______散熱器的零件圖紙,,乙方依據(jù)甲方提供的有效圖紙進行模具設計,制作和加工產(chǎn)品,,并保證模具的壽命不少于______萬次(甲方提供的零件圖紙在本協(xié)議簽字后交給乙方),。

2.乙方為甲方加工的產(chǎn)品,,原材料由乙方負責采購,原材料質(zhì)量必須符合國家材料標準,。否則甲方有權拒絕收貨,。

3.零件的價格,甲乙雙方都同意暫按附件1執(zhí)行,。由于供需雙方市場行情的變化,,雙方可以本著友好合作的精神,另行協(xié)商零件價格,。

4.甲方委托乙方生產(chǎn)______散熱器零件,,生產(chǎn)規(guī)模由甲方根據(jù)市場情況進行調(diào)整,具體產(chǎn)量根據(jù)甲方訂單確定,。在批量生產(chǎn)時,,第一次訂單數(shù)量不少于______(特殊情況雙方另行協(xié)商),以后每次______以上。甲方需要產(chǎn)品發(fā)訂單時,,一般應給予乙方______天的生產(chǎn)時間(特殊情況雙方另行協(xié)商),。乙方接到甲方的訂單后應及時組織生產(chǎn),保質(zhì)保量,,按時交貨,。

5.為了生產(chǎn)______散熱器,需要制作模具一套,,模具價格為______港幣(大寫:____________元港幣),。由乙方負責制作模具,甲方向乙方訂購該套模具,,在甲方支付完全部模具款后,,模具所有權歸甲方。

6.模具的付款方式為:先付______%訂金,交板后付______%,______個月后付______%.

7.乙方自本合同簽訂之日起一周內(nèi)向甲方提交模具設計,、制造詳細進度表,。乙方在簽訂本協(xié)議后______天內(nèi),向甲方交付______套樣品,,要求樣品能符合甲方的使用要求,。

8.甲方收到______套樣品后,在______天內(nèi)驗收,,確認其是否符合甲方的技術質(zhì)量要求,。

9.在模具費完成之后,甲乙雙方即行辦理模具財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù),,并委托乙方負責保管,。

10.乙方應按時按質(zhì)按量提供符合甲方技術質(zhì)量要求的產(chǎn)品,乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果達不到甲方的質(zhì)量要求,,甲方有權終止本合同,。

11.在模具財產(chǎn)轉(zhuǎn)移后,,甲方應在同等條件下,優(yōu)先選擇乙方作為零件供應廠商,。甲方如果沒有正當?shù)睦碛?如乙方產(chǎn)品的質(zhì)量長期得不到保證,,乙方不能按時交貨等),不能單方面收回模具,,終止本合同,。

12.______零件圖紙及乙方依此設計的模具圖紙,裝配圖紙,,維修圖紙等有關資料,,乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前,不得以任何形式向第三方提供或出售______零件,,否則要承擔由此給甲方造成的損失,。

13.由于甲方的原因進行的設計變更,乙方應積極配合改模,,但有權向甲方收取一定的改模費用.

14.甲方收到乙方產(chǎn)品在______個工作日內(nèi)驗收,,驗收合格后,______日內(nèi)付給乙方產(chǎn)品款,。零件價為外銷價,需要辦理轉(zhuǎn)廠手續(xù),。在雙方合作一段時間之后,,付款方式可以改為月結______天。

15.甲乙雙方發(fā)生爭議或本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成的交本合同簽訂地仲裁機關仲裁。

16.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章,,自合同簽字之日起生效,,一式二份,雙方各執(zhí)一份,,具有同等效力,。附件1、2,、3作為本合同的組成部分,,也具有同等效力。

時間:__________________________________

機械廠加工零件合同篇二

承攬人:(甲方)

法定代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

定作方:(乙方)

法定代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

甲方為乙方加工某種機械,,經(jīng)雙方友好協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。

第一條 加工成品

品名,、規(guī)格(長,,寬,高cm),、單位,、數(shù)量,、備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求:

1,、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳,。

2,、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做,。

3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結構必須嚴密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,,平直,,安裝方便。

4,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供,。

第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,,并通知乙方,。因此造成的損失,由乙方賠償,。

第五條 工程價款:按核定價格單計算款_______元,。

第六條 驗收標準和方法:

本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知_______天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點:

______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù),。

第八條 包裝要求及費用負擔:

由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,,共計_______元,,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:

由甲方負責運輸,,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,,全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,由甲方負責,。

第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還。

第十一條 結算方式及期限:

乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結帳,并在收貨后________天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條 甲方的違約責任

1,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。

2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。

4、甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。

5,、甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金,。

6、由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權拒收,。

第十三條 乙方的違約責任

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失。

2,、乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金,。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失。

6,、乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于__________年______月______日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。

本合同一式__________份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價局,,縣建設銀行各存一份,。

甲方:

代表人:

________年_____月_____日

乙方:

代表人:

_________年_____月_____日

機械廠加工零件合同篇三

甲 方(委托方):

乙 方(加工方):

1、經(jīng)雙方同意,,甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ,,簽訂條款如下:備注:實際委托加工的數(shù)量以甲方最終交付的數(shù)量為準。

2,、原材料的交付

原材料交付地點:____________ 原材料提供方:____________ 原材料運輸:____________ 甲方交付乙方原料時,,雙方應在交接時制作并簽字確認原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實際交付有出入,,以原材料交接清單記錄為準,。

原材料的重量計算方法:以_____實際過磅為準。原材料的質(zhì)量:應符合國家標準( )或供貨鋼廠標準( )【選擇其一】,。乙方限于在確認原材料交接清單后__日內(nèi),,向甲方提出原材料質(zhì)量異議。

3,、成品的交付

成品交付地點:____________ 成品運輸:____________

成品交付時間:自乙方收到原材料后___天后,,且在___天之內(nèi)交付。成品的重量計算方法:以_____實際過磅為準,。成品的質(zhì)量要求:___________________________________,,乙方交付成品時應一并提交必要的技術資料和有關質(zhì)量證明。成品的質(zhì)量保證期:交付成品后___個月,。

4,、成品的驗收

甲方負責驗收,符合本合同要求的,,出具成品收貨證明,,不符合本合同要求的,,甲方可拒絕出具成品收貨證明,甲方有權在出具成品收貨證明后__日內(nèi),,或在質(zhì)量保證期內(nèi),,向乙方提出成品質(zhì)量異議。如有爭議,,以甲乙雙方委托的檢驗機構出具的檢驗報告為準,。

5、加工費(含稅)及支付

加工費:______元/噸,,以原材料重量( )或成品重量( )為計算標準【選擇其一】,。總價款: 元(大寫:____________人民幣)加工費的支付時間:________________________,。乙方應在收到加工費后___天內(nèi)向甲方交付發(fā)票,。 加工費的支付方式:以現(xiàn)金( ) 或銀行承兌匯票( )支付,貼現(xiàn)費用由__方承擔【選擇其一】,。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費為條件,。

6、乙方交付加工成品的擔保(具體考慮乙方的資信情況協(xié)商確定)

7,、違約責任

(1)甲方交付原材料后,,如變更加工要求,應賠償乙方因此導致的費用和損失,。

(2)乙方逾期交付成品的,,應向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天,,甲方有權解除本合同,,并要求乙方返還原材料或退還原材料價款。

(3)乙方加工的成品不符合約定,,應向甲方支付違約金____,,甲方有權要求修理、重作,、減少加工費,、賠償損失等,如果經(jīng)__次返工仍不符合約定,甲方有權拒收并要求乙方賠償損失,。

(4)未經(jīng)甲方同意,,乙方提前交付成品,,甲方有權拒收。

8,、糾紛的解決 因本合同發(fā)生糾紛,,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成提交合同履行地有管轄權的法院訴訟解決。

9,、本合同一式二份,,自甲乙雙方授權代表簽字并蓋章后生效,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

機械廠加工零件合同篇四

甲乙雙方根據(jù)友好協(xié)商,制定零件加工協(xié)議事項如下:

一,、機床加工工時計算方式;

二,、圖紙及技術資料的題供:

1).乙方按照甲方要求負責零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三,、技術要求以及質(zhì)量要求:

1),、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造,,保證零件符合要求的制件;

2),、乙方必須按照制作要求進行加工

四,、制造工期:

1)、根據(jù)雙方協(xié)商,,定義加工完成工期

五,、交貨地點:

1)乙方根據(jù)甲方要求,,送貨到廠;

六、零件加工制作費用的支付:

1) 零件合格后,,開票當月結款;

七,、本協(xié)議一式二份,甲乙雙各持一份,,具同等法律效力,。

公司名稱:______________ 公司名稱:______________

法人代表:______________ 法人代表:______________

電話:______________ 電話:______________

傳真:______________ 傳真:______________

機械廠加工零件合同篇五

乙方:_______________

(以下三項選填)

法定代表人姓名:_______________

法定代表人身份證號:_______________

法定代表人住所:_______________

二、證明人姓名:_______________身份證號住所

三,、事件起因:_______________

四,、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效,現(xiàn)甲乙雙方達成以下協(xié)議:

1,、

2,、

3、

4,、

5,、

6、合同甲,、乙雙方約定的其他事項

五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負責本合同一式三份,,甲方、乙方及證明方各一份,,自甲,、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,,由甲乙雙方共同協(xié)商,,達成一致意見,形成書面補充協(xié)議,。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

甲方(蓋章)簽名:_______________

乙方(蓋章)簽名:_______________

證明人(蓋章)簽名:_______________(三方需按手印)

簽定日期:_______________日期大寫

機械廠加工零件合同篇六

定作方:____________________________________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,,定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2,、(用定作方原材料完成工作的,,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。

3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1,、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。

第十二條承攬方的違約責任

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失。

4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

7,、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失,。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失,。

2,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。

5,、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6,、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

____年____月____日____年____月____日

機械廠加工零件合同篇七

答辯人:

地址:

法定代表人:

委托代理人:

因______紙箱機械廠訴答辯人加工合同糾紛一案,,現(xiàn)答辯人依法答辯如下。

一,、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”,。

根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定:加工合同是指承攬人以自己的技能,、設備,、和勞力,按照定作人的要求,,將定作人提供的原材料加工為成品,,定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同,,表面上寫的是《加工定作合同》,,但定作人_____并未提供原材料,也未提供加工成品的圖紙,、驗收標準等事項,,_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定,,_______與____簽訂的是《買賣合同》,,它們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。

二,、答辯人不是本案適格的被告,,只能作為第三人參與訴訟。

縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條,,上面沒有答辯人的公章,,也沒有答辯人的法定代表人簽名,所以答辯人不是本案適格的被告,,但由于_____與_____買賣的設備最終是答辯人使用,,故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟,。

三,、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳,,是不合格產(chǎn)品,,不符合國家和行業(yè)的標準。

首先,_____只不過是_____的一個個體工商戶,,但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司,,號稱“重質(zhì)量、講信譽”,,卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標準都沒有。

其次,像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機,、圓壓圓模切機,、薄刀分紙機,、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品,,根本達不到質(zhì)量標準要求,。產(chǎn)品既沒有出廠合格證,也沒有使用說明書,,產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試,人員培訓更沒有。

最后,,答辯人聲明,,保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟損失的權利,。

綜上所述,答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品,但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》,,與_____無關,,答辯人付款也是付給_____的,,況且款項已基本付清,。_____所寫的欠條應由其個人承擔,,_____應承擔其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務的責任。懇請法院查明事實,,駁回_____對答辯人的訴請!

此致

_____人民法院

答辯人:_______

____年___月___日

附:

答辯書副本_____份;

證據(jù)材料______份。

機械廠加工零件合同篇八

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

一,、定義,、“供方”指樂和琴弓坊;

2、“需方”指供方購買樂和琴弓坊產(chǎn)品或服務的具有法律行為資格的自然人或法人;

3,、“銷售合同”指供方向需方出售產(chǎn)品或服務的合同,所有合同自動包含本條款的所有條件,。

二、 合同成立

1,、 銷售合同自下列情形之一發(fā)生時(以最早發(fā)生者為準)即成立:

a,、 需方以信件,、傳真等方式接受供方報價時;

b,、 供方書面或口頭接受,并產(chǎn)品裝運時,。

2,、 需方代理出售供方的產(chǎn)品或提供的服務時,必須服從本條款,。本條款構成代理銷售合同不可分割的部分,,需方同意受其約束,。

三、 定單,、價格和付款

1、 所有有規(guī)定期限的書面報價在報價單規(guī)定的期限有效,。供方作出的口頭報價或沒有規(guī)定期限的書面報價單的有效期,僅截至作出報價的當日24時為止,。

2、 產(chǎn)品或服務的最終價格,、付款條件和配在銷售合同內(nèi)書明,,所有的價格均為福州fob價。

3,、 除非供方已明確書明付款條件,否則產(chǎn)品或服務的全部貨款應在產(chǎn)品或服務實際交付前付清,。在全部款項付清前,,供方有權暫停或取消交付產(chǎn)品或服務,。對供方已交付的產(chǎn)品或服務,供方保留要求立即付款的權利,。

4、本委托加工協(xié)議,,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,。

5,、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決,。

6,、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,,中止執(zhí)行,。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

代表(簽字):

代表(簽字):

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

機械廠加工零件合同篇九

被告:某社隊企業(yè)辦

某貿(mào)易貸棧與某商業(yè)站南城司購銷服務處于1981年1981年10月8日簽訂代理購銷合同。貿(mào)易貨棧委托對方代購加工木托盤7500個,單價8.9元,。雙方同時口頭商定,由貿(mào)易貸棧預付周轉(zhuǎn)金1萬元,合同履行完畢,周轉(zhuǎn)金返還,。

1981年12月,將代理購銷人改為某社隊企業(yè)辦,交貨期限變更為1982年12月,原合同的其他內(nèi)容和口頭約定不變。社隊企業(yè)辦于1982年1月5日,收到貿(mào)易貨棧所付周轉(zhuǎn)金1萬元,。

在合同履行期間,社隊企業(yè)辦曾兩次以木材提價等理由,提出調(diào)整原合同規(guī)定的木托盤單價,。1982年9月5日,在社隊企業(yè)辦交付木托盤1697個后,雙方書面協(xié)議,將尚未交貨的木托盤單價變更為9.6元。1983年1月15日雙方又書面協(xié)議,將尚未交貨的4062個木托盤單價,變更為10.3元,。交貨期限變?yōu)橥?月,。雙方在書面協(xié)議中再次明確規(guī)定:“甲方向乙方提供周轉(zhuǎn)金1萬元整,執(zhí)行合同完畢,周轉(zhuǎn)金如數(shù)返還?!?/p>

在該合同簽訂和履行過程中,雙方均承認合同中規(guī)定的木托盤單價,系按每個木托盤扣除成本運雜費后,社隊企業(yè)辦實得組織加工費5角計算,并未考慮到納稅問題,。在實際履行過程中,社隊企業(yè)辦使用貿(mào)易貨棧提供的資金,并以貿(mào)易的貨棧的名義,從事代購代銷加工活動,。此外,貿(mào)易貨棧還為社隊企業(yè)辦墊付了購買加工木托盤所用元釘,。

至1983年4月,社隊企業(yè)辦因鐵路運輸原因,未能按期將最后一批木托盤2832個交貨。雙方經(jīng)協(xié)商至同年6月交貨,。

1983年5月,某縣稅務局認為:本合同是購銷合同,系臨時工作人員王某個人所為,責令王交納已交貨的木托盤所欠工商稅2115.78元,。臨時稅275.9元、手續(xù)費稅82.04元,。并追繳王*人所拖欠的其他稅款,。王不服,就木托盤納稅問題,曾到某地區(qū)稅務局和國家稅務總局申辯。在此期間貿(mào)易貨棧兩次出具書面證明,證明本合同系委托代辦關系,關非買賣關系,并致函稅務部門表示:如需納稅,愿承擔木托盤應納的工商稅,。

1983年6月30日,某縣稅務局認定該縣南城司信用社一個暫存款戶的存款系王某本人收入,強制扣繳上述木托盤稅款及相同數(shù)額的罰款計4783.36元:王某個人稅款及相同數(shù)額的罰款計3449.36元;社隊企業(yè)辦認為稅務局所扣款項系貿(mào)易貨棧提供的周轉(zhuǎn)金,。并通知貿(mào)易貨棧出面解決,以保證合同履行。為此,貿(mào)易貨棧曾多次派人與某縣稅務局交涉,未能解決,。貿(mào)易貨棧于1984年3月向某區(qū)人民法院起訴,要求社隊企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金和墊付款計11020.17元,。

區(qū)法院認為:本案合同有效,具有加工訂貨合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社隊企業(yè)辦所屬工作人員中的其他稅款問題所致,。據(jù)此判決社隊企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金及墊付款,。社隊企業(yè)辦不服一審判決,以應確認為代購加工合同,并繼續(xù)履行為由,上訴到某市中級人民法院,。

中級人民法院經(jīng)審理認為:本案合同應確認為代購代加工合同。該合同有效,應繼續(xù)履行,。有關稅務問題,應由稅務機關處理,。

經(jīng)中級人民法院主持調(diào)解,雙方自愿達成協(xié)議如下:

1.本案合同繼續(xù)執(zhí)行。

2.貿(mào)易貨棧向社隊企業(yè)辦提供銀行擔保后,再支付給社隊企業(yè)辦周轉(zhuǎn)金24965.15元,于接到本調(diào)解書之日起二日內(nèi)電匯,。

3.社隊企業(yè)辦于1985年6月底以前,將2862個托盤全部交貨,其規(guī)格質(zhì)量和交貨驗收方式等,仍按原合同規(guī)定執(zhí)行,。

4.已交貨的4668個木托盤交納的工商稅、臨時稅和罰款4783.36元,由貿(mào)易貨棧承擔,。

5.尚未交貨的2832個木托盤如數(shù)繳納,工商稅仍由貿(mào)易貨棧承擔,加工稅由社隊企業(yè)辦承擔,。

6.社隊企業(yè)辦交付2832個木托盤后,貿(mào)易貨棧應支付給其組織加工費1416元(每個木托盤5角)。社隊企業(yè)辦同意用此款抵應退周轉(zhuǎn)金,。

7.經(jīng)雙方核算,社隊企業(yè)辦在合同履行完畢后,還應退還給貿(mào)易貨棧周轉(zhuǎn)金2033.36元,于1986年12月底以前全部還清,。

8.有關稅務問題,雙方申請稅務機關解決。

這是一起合法有效的代購加工訂貨合同,。糾紛的起因是某縣稅務局誤認為是社隊企業(yè)辦臨時工作人員王某個人所為的購銷合同,強行扣繳了信用社某一存戶的存款,。實際上是貿(mào)易貨棧向社隊企業(yè)辦提供的周轉(zhuǎn)金,雖經(jīng)貿(mào)易貨棧多次出具證明,并派人到某縣稅務局交涉,均未得到解決,影響這一合同的繼續(xù)履行。貿(mào)易貨棧遂向某區(qū)人民法院起訴,請求判令社隊企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金及墊款,。

經(jīng)過區(qū)人民法院調(diào)查認定,這一合同具有代購加工訂貨合同的特征,認為合同不能履行的原因,是社隊企業(yè)辦所屬工作人員拖欠稅款所致,因此判令社隊企業(yè)辦返還貿(mào)易貨棧的周轉(zhuǎn)金及墊付款,。這一判決無疑會影響社隊企業(yè)辦繼續(xù)履行加工訂貨合同,掐斷了它的生產(chǎn)門路,因此社隊企業(yè)辦不服上訴是理所當然的。

中級法院在二審中,審查了一審判決,解決了以下幾個問題:

1.確認這一合同的性質(zhì)是代購加工訂貨,而不是購銷合同,是合法的,有效的,。

2.貿(mào)易貨棧和社隊企業(yè)辦在履行這一合同和幾個補充協(xié)議中,是認真負責的,沒有違約行為,。唯一的缺點是合同中忽略了納稅問題,應該批評補交。

3.關于稅款問題,應由稅務機關處理,。

在認定上述原則的基礎上主持調(diào)解,雙方處愿達成了協(xié)議;代購訂貨加工合同繼續(xù)履行,周轉(zhuǎn)金繼續(xù)提供,稅款及訴訟費雙方合理分配,納稅問題雙方申報稅務機關,貿(mào)易貨棧撤銷了要求社隊企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金與墊付款的訴訟請求,。

代購加工訂貨合同是我國當前經(jīng)濟合同的一種重要形式,對于加強橫向經(jīng)濟聯(lián)系,加強城鄉(xiāng)經(jīng)濟交流,促進工商企業(yè)之間、企業(yè)與農(nóng)村生產(chǎn)單位,、個體手工業(yè)戶的加工訂貨生產(chǎn)都有較大好處,。法院依法保護雙方當事人的合法權利。扶植他們的代購與生產(chǎn)是十分重要的,。

機械廠加工零件合同篇十

甲方:_______________(以下簡稱甲方)

乙方:_______________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,,結合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同,,以資共同遵守。

第一條工作范圍與內(nèi)容

乙方為甲方提供_________小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,,微波電路,、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機,、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng),、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。

第二條合同期限

本合同期限________年,。

第三條承包方式

包工不包料,。

第四條合同總價

本合同總價為人民幣(大寫)_________元整(含增值稅及附加稅)。

第五條材料供應

1.乙方負責本合同范圍內(nèi)所用材料的采購,、運輸,、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;

2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道,。

第六條驗收標準

1.缺陷消除率_________%;

2.微波設備運行率為_________%;

3.交換設備運行率為_________%;

4.調(diào)度總機運行率為_________%,。

第七條質(zhì)量保證金

1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價的_________%;

2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。

第八條付款方式

甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用_________扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月____日前結清當月_________%的服務費,,其余_________%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付,。

第九條違約責任

1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等),。

2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失,,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應承擔違約責任,,賠償因其違約給甲方造成的損失,。

第十條、爭議或糾紛:

因本合同的解釋,、違約等引起的任何爭議或糾紛,,應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,,可提交仲裁機構仲裁,,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力,。

第十一條,、不可抗力:

由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,,包括但不限于:地震,、臺風、水災,、火災,、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,,還應書面通知另一方,并應在_________天內(nèi),,提供事件詳情及不能全面履行,,或者需要延期履約的理由的有效證明文件,。此項證明文件應由地區(qū)的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協(xié)議的影響,,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,,或者延期履行本合同。

第十二條合同變更:

本合同簽訂后,,如需修改,,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,,作為本合同的補充合同,。

第十三條附則:

本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,,每份均具有同等的法律效力,。

本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期________年,。

本合同的附件是本合同的組成部分,,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:

1._________公司與_________公司機械加工服務分工范圍,。

2._________公司與_________公司機械加工服務安全協(xié)議,。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔
a.付費復制
付費獲得該文章復制權限
特價:5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里
b.包月復制
付費后30天內(nèi)不限量復制
特價:9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里 聯(lián)系客服