生活當(dāng)中,，合同是出現(xiàn)頻率很高的,，那么還是應(yīng)該要準(zhǔn)備好一份勞動合同,。合同對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!

簡單工程施工合同協(xié)議篇一

工程施工自然需要簽訂好合同,，這也是為了工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，因此要提前做好準(zhǔn)備才行,。以下是小編為大家?guī)淼墓こ淌┕ず贤唵畏侗?，歡迎大家參考。

發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________

承包方(以下簡稱乙方)__________________

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,，《中華人民共和國建筑法》,，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,、規(guī)程、條例,、規(guī)定,，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,，本著互相協(xié)作,，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

一,、工程概況

1,、工程名稱：__________________.

2、工程地點(diǎn)：__________________.

二,、工程承包范圍

安全維護(hù)及整改,。

三、合同工期

______天,。

四,、工程造價

工程造價為：__________________元整

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn),。

2、使用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

(1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家,、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范,。

(2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

六,、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料,、包質(zhì)量、包工期,、包安全大包干,。

七、工程計價

1,、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制,。

2、人工,、材料價格的確定：人工工資按__________________計取,，材料價格按照__________________執(zhí)行。

3,、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn),。

八、工期

有下列情況者,，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延,。

1、不可抗力因素引起的停工,，不可抗力包括：國家政策調(diào)整,、戰(zhàn)爭,、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸,、火災(zāi),，以及洪水、地震等自然災(zāi)害,，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準(zhǔn)),，一次停水、停電8小時以上,。

2,、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延,。

3,、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延,，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

4、因甲方原因造成的工程延誤,，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān),。

九,、工程款的支付

1、工程完工后,，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

2,、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%,，工程保修金留結(jié)算總價的3%,，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息,。

十,、違約責(zé)任

1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,，合同沒有約定的,，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

2,、因違約方違約造成對方損失的,，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

十一,、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生,，同時做好社會綜合治理工作,。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時,，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,，但訴訟期間不得中斷施工。

十三,、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資,。本合同一式______份,，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

發(fā)包發(fā)(甲方)：__________________

承包方(乙方)：__________________

經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方,，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：

一,、承包方

本工程乙方包工不包料(包小型機(jī)具,、掃帚等)，包安全,、質(zhì)量,、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理,。

二,、工程承包范圍

__________________.

三、工程承包單價

__________________.

四,、付款方式

進(jìn)度款按完成工程量______按月支付,，竣工退場支付______.

五、甲乙雙方責(zé)任

1,、甲方責(zé)任：

提供圖紙,、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底,、施工中用大型機(jī)械,、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料,。

2,、乙方責(zé)任：

(1)按圖施工，以甲方交底執(zhí)行,，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良,。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé),。

(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑,，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,，垂直誤差正負(fù)3-5mm,，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿,，墻體砌好4-6天才能頂磚,、加氣磚，斷切時要平直,，用鋸用刀砍,。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗,、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確,。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清,。

(3)內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻,、梁,、加氣塊墻面必須甩漿。柱,、剪力垟,、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng),，先定點(diǎn),，現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面,、陰陽角平整,，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用,，施工現(xiàn)場工完場清,。

(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻,、梁板,、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵,，所有硂,、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng),。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工,，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中,，垟面須先濕水,，沙漿比例達(dá)標(biāo)，垟面,、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,，且無空股、裂縫,、沙眼,。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚,，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理,。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻,，所有窗臺,、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水,，上口做斜水,，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿,，確保不滲水,，滲水保修。

(5)室內(nèi)粘貼：地板粘磚時,，地面清理干凈,，并掃防水沙漿，驗(yàn)收后方能開始貼磚,。粘貼時確保無空鼓,，否則返工賠料,，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間,、廚房等防水地面,，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象,。

(6)施工過程中,，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻,、衛(wèi)生間,、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,，后果全部由乙方承擔(dān),。施工時嚴(yán)禁浪費(fèi)材料，要合理利用各種材料,，違者罰款由乙方全部承擔(dān),。

(7)中途不管任何原因私自罷工，停工一天,，按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元,，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算,。

(8)工期進(jìn)度：乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人,，若因乙方人員不足，拖延工期,，拖延一天罰款______元,，拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組，以保住工期按時完成,。

六,、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則

(1)不戴安全帽,、不穿防滑鞋,，每人次罰款______元;

(2)乘坐提升架上落，每人次罰款______元,。

(4)廚房、沖涼房或施工中用水,，用電完后不關(guān),，每人次罰款______元;

(5)施工中浪費(fèi)材料，按原價十倍罰款;

(6)高層拋掉物罰款______元,，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);

(7)違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題,，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓,，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場,，工程款按60%結(jié)算。

(8)工傷,、工故乙方承擔(dān)30%.

七,、其他事項(xiàng)

1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元,，嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理,，一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān),。

2,、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償,，違規(guī)操作損壞機(jī)械者,，維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。

3,、本合同安全,、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效,，工程竣工時結(jié)算余款后自動失效,，本合同一式兩份均具同等法律效力。

發(fā)包方(甲方)簽字：__________________

承包方(乙方)簽字：__________________

簽訂日期：______年______月______日

發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________

承包方(以下稱乙方)：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律,、行政法規(guī),，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同,。

第一條 工程項(xiàng)目

1、工程名稱：__________________.

2,、工程地點(diǎn)：__________________.

3,、承包方式：__________________.

第二條 工程期限

合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。

第三條 工程價款,、結(jié)算及付款方式

本合同實(shí)行固定單價按實(shí)結(jié)算,，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板),。

1,、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后,，對其進(jìn)行費(fèi)用的核定,。

3,、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對,，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,。

4、費(fèi)用支付,，施工結(jié)束后,，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。

第四條 甲乙方責(zé)任

1,、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場,。

2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm,。

3,、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4,、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查,，保證施工現(xiàn)場零事故。

5,、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修,。

第五條 安全施工

乙方必須注意安全事項(xiàng),，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,，由乙方承擔(dān),。

第六條 獎懲責(zé)任

1、如______月______日前安裝達(dá)到1mw光伏板安裝,，則按1mw=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金,。

第七條 糾紛解決辦法

因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決,，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟,。

第八條 附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自雙方代表簽字,。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

簡單工程施工合同協(xié)議篇二

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

甲、乙雙方遵循平等自愿,、公平和誠實(shí)信用原則,，雙方就 合作事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本分包合同,，雙方共同遵照執(zhí)行,。

一、工程名稱：香榭國際南區(qū)一期7,、8#樓

二,、工程地點(diǎn)：江油市中醫(yī)院旁

三、工程承包內(nèi)容及范圍：

1,、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計圖紙,、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，玻璃幕墻的制作,、安裝,、保證正常使用。

2,、施工所需各種材料,、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理,。

四,、工程工期：

2、施工過程中,，如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;

五,、工程質(zhì)量及材料要求：

1、各種材料下料,、制作安裝,，接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求,。

2,、對現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理，嚴(yán)禁拖延或不整改,。

3,、如某部位存在嚴(yán)重問題，必須返工,。

4,、若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工,，停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償,。

六、工程價款： 元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)

七,、工程價款的撥付及結(jié)算方式：

1,、工程款的支付：

八,、考核驗(yàn)收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進(jìn)行考核后方可決算：

1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,，嚴(yán)格遵守安全制度，落實(shí)安全措施,，確保施工安全,。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān),。

2,、工程質(zhì)量：堅持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙,、施工驗(yàn)收規(guī)范,、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工,，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求,。

3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方,、監(jiān)理認(rèn)可,，否則不得使用。

5,、文明施工：加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保,、消防,、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工,。

九,、甲方責(zé)任：

1、組織有關(guān)人員對乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員進(jìn)行安全,、質(zhì)量,、文明施工、綜合治理等方面的教育,，做好日常監(jiān)管工作,。

2、組織及負(fù)責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù),、措施等方面的交底,。

3、負(fù)責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量,、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗(yàn)收工作,。

4,、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時對其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo),、監(jiān)管。

十,、乙方責(zé)任：

1,、服從甲方對整個工程的運(yùn)行計劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求,，嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范,，精心組織施工。

2,、如乙方需要,，生活用品及炊事用具由乙方自理。

3,、材料進(jìn)場時,，由乙方卸料，配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收,，核對材料的合格證,、標(biāo)牌、規(guī)格,、數(shù)量,，并按材料的規(guī)格不同，有序,、合理的堆放整齊,，做好防銹保護(hù)工作。

5,、乙方必須將廢料堆放入池,，做好工完料凈場地清工作。

6,、本工程所需的機(jī)械及勞動防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

7、本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后,，與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)

8,、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實(shí)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施,，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,。

10,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定,。

十一,、違約責(zé)任：

1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時,，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

(2)因甲方原因延誤工期超過十日的,，應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi)，并順延延誤的乙方工作時間,。

2,、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

3,、一方違約后,，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同,。

十二,、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,，共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定,。

十三、爭議：

甲,、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議,，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,，可向工程所在地法院提起訴訟,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簡單工程施工合同協(xié)議篇三

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī),，遵循平等、自愿,、公平和誠實(shí)信用的原則,，雙方就工程承包事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同,。

一,、工程概況:

1、工程名稱：板橋鎮(zhèn)新社區(qū)排污工程,。

2,、工程地點(diǎn)：板橋鎮(zhèn)新社區(qū)。

3、工程內(nèi)容：管溝及深井土方開挖,，hdpe中空壁纏繞管安裝,，1000×800深井砌筑及井蓋安裝，該排污工程最后接入社區(qū)主排水管網(wǎng),。

4,、工程量預(yù)計：hdpe中空壁纏繞管2500米，聯(lián)體沉井120座,，單體沉井60座,。

二、工程承包方式和承包范圍：

1,、承包方式：合同價款為捌拾萬元整(800,000.00),，乙方包人工、包材料,、包機(jī)械、包質(zhì)量,，按圖紙及相關(guān)說明完成施工,。

2、工程承包范圍：板橋鎮(zhèn)新社區(qū)內(nèi)排污工程

三,、付款方式：工程全部竣工經(jīng)甲方,、監(jiān)理驗(yàn)收合格，竣工資料交付甲方且工程結(jié)算后10日內(nèi)甲方向乙方支付至工程結(jié)算總價款的60%,，余40%為質(zhì)保金,，質(zhì)保金在1年內(nèi)一次性支付。

四,、竣工結(jié)算及簽證：

1,、結(jié)算方式：結(jié)算價=合同價款+有效變更簽證+其它經(jīng)甲方認(rèn)可的有效簽證價款。

2,、有效變更簽證部分按下列所述執(zhí)行：

2.1,、經(jīng)甲方認(rèn)可的圖紙增減工程量(含漏項(xiàng)部分)，計取方法為：

2.2其它經(jīng)甲方認(rèn)可的有效簽證價款

3,、所謂有效簽證是指同時具備以下條件的簽證：

(1)在7日內(nèi)書面提出;

(2)經(jīng)乙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字及蓋章;

(3)經(jīng)甲方項(xiàng)目監(jiān)理簽字及蓋章,。

4、乙方必須在工程通過驗(yàn)收合格后7個工作日內(nèi)向甲方提交結(jié)算報告,。甲方收到乙方遞交的合格結(jié)算資料后7個工作日內(nèi)審查完畢并通知乙方,。

五、工期要求及施工進(jìn)度：

1,、工期：合同簽訂生效后,，自甲方書面通知之日起個日歷天完工。乙方在接到甲方開工令通知后應(yīng)在通知回執(zhí)上簽字確認(rèn),否則以甲方通知載明日期為準(zhǔn)。

2,、進(jìn)度：本合同工程應(yīng)與土建施工緊密配合以確保工期,。

3、除非經(jīng)過雙方的確認(rèn)和有效簽證,，工期不予順延,，但因甲方原因及雨、雪天造成的無法正常施工的除外,。

六,、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

1、工程材料符合國家有關(guān)方面規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)格型號符合圖紙及相關(guān)說明,。

2、工程具備竣工驗(yàn)收條件時,，乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收報告,。甲方收到竣工驗(yàn)收報告后天內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出返工或整修要求,。

3,、乙方提供竣工驗(yàn)收資料并確保該工程通過驗(yàn)收，甲方應(yīng)辦理好有關(guān)備案手續(xù),。

3,、乙方不得隨意變更排水工程的設(shè)計圖紙，應(yīng)嚴(yán)格按照甲方認(rèn)定的施工圖要求進(jìn)行施工;如需變更必須按照有效簽證的程序提出申請,，經(jīng)甲方,、監(jiān)理簽字認(rèn)可后才能變更。

4,、在本合同工程未交付給甲方使用前,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完工程和材料的保護(hù)、保管,，因保管,、保護(hù)不當(dāng)造成的損失由乙方獨(dú)自承擔(dān)。

八,、違約責(zé)任：

1,、因甲方原因不能按照合同約定的時間支付工程款的，逾期每天按應(yīng)付款額的3﹪向乙方支付違約金,。

2,、因乙方原因不能按合同要求完成工作內(nèi)容、質(zhì)量存在問題則乙方按應(yīng)付款額的3﹪向甲方支付違約金,。

3,、一方違約后,，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后

4,、工程竣工驗(yàn)收通過,，經(jīng)甲方確認(rèn)并簽署書面意見的日期為實(shí)際竣工日期。工程仍應(yīng)繼續(xù)履行合同,。按甲方要求整改后通過竣工驗(yàn)收的,，實(shí)際竣工日期為乙方修改后經(jīng)甲方確認(rèn)并簽署書面意見的日期。

七,、雙方責(zé)任：

1,、甲方提供施工用水、電源,，施工中用水,、電費(fèi)由乙方自理。

2,、乙方在工程現(xiàn)場服從甲方及監(jiān)理公司指揮及工作的統(tǒng)籌安排,，應(yīng)嚴(yán)格遵守該項(xiàng)目《施工現(xiàn)場管理制度》按時參加由甲方及監(jiān)理組織的各種工程會議，并完成會上雙方確認(rèn)的工作內(nèi)容,。

九,、合同的解除和變更：

1、合同的中途解除：

1.1因不可抗力致使合同無法履行,。

1.2因一方違約致使合同無法履行,。

2,、合同的終止：工程完工并結(jié)清工程款后合同自行終止,。

3、合同的變更：本合同如需變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致并另行簽訂變更協(xié)議,。

十,、因本合同發(fā)生的爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由法院判決,。

十一,、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決,。

十二,、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力,。

十三、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簡單工程施工合同協(xié)議篇四

乙方(施工責(zé)任方)：

________________________ ?

甲方承建之________________,，現(xiàn)委托乙方采取包工,、料、機(jī)械,、設(shè)備,、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進(jìn)行施工。

為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任,，特商定如下條款,，共同遵守執(zhí)行：

一、工程內(nèi)容 按施工圖紙設(shè)計方案各站點(diǎn),、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項(xiàng)工程項(xiàng)目的工作內(nèi)容,，具體為：站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程,。

二,、方式 甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進(jìn)行結(jié)算,，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的________%為施工責(zé)任管理費(fèi),，各類稅、費(fèi)均由乙方另行繳納,。

三,、組織領(lǐng)導(dǎo)?

1.乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配,、指導(dǎo)及管理,，遵守甲方現(xiàn)場的各項(xiàng)管理及規(guī)章制度，做到文明施工,、安全施工,。

2.乙方必須確保進(jìn)場人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗,。

在施工責(zé)任期內(nèi),，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,，以保證該項(xiàng)目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性,。

3.乙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工,、生產(chǎn),、人員調(diào)配、技術(shù)安全,、工程質(zhì)量以及生活,、計生等工作。

四,、雙方責(zé)任?

1.甲方責(zé)任：

(1)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn),、工程進(jìn)度、配料用料的指揮,、監(jiān)督與管理,。

(2)負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場進(jìn)度，審核完成工程量,，申報預(yù)決算,，申請撥付工程款。

(3)負(fù)責(zé)與業(yè)主,、設(shè)計,、監(jiān)理等單位及部門進(jìn)行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。

2.乙方責(zé)任：

(1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工,，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》,。

尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,，對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達(dá)到優(yōu)良等級以上,。

(2)強(qiáng)化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工,，不亂搭亂拉電路管線,，不私自安裝電源插座，不強(qiáng)行,、違章施工,，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。

否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任,。

(3)工人進(jìn)入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,，佩帶安全帽，不穿拖鞋,，做到文明,、安全施工,、工完場清,。

(4)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計，由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報各級部門審批,。

做到絕對服從甲方工程進(jìn)度安排;

班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。

(5)必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量,，人數(shù)穩(wěn)定,，工作效率高，否則因此而造成的延期交工,、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔(dān),。

(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標(biāo)志牌,、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施,，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定,，以確保安全、文明施工,，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由乙方自承擔(dān)。

(7)乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)條例,。

如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及公司聲譽(yù),，甲方可責(zé)令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。

同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償,，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé),。

(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任,，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟,、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用,。

(9)乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書取得,，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項(xiàng)目,。

(10)工程完工后,，向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。

五,、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范以及業(yè)主,、監(jiān)理單位和甲方的要求。

必須達(dá)到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定的優(yōu)良以上等級,。

因乙方盲目蠻干,、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求,、質(zhì)量不合格,，甲方可要求乙方停工或返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),，由此造成之材料浪費(fèi)及經(jīng)濟(jì)全部由乙方負(fù)責(zé)賠償,，工期不予順延。

六,、工期 乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場所安排的月,、周施工計劃所要求的時間或期限,，如期按時或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)，若拖延工期,，每延期一日,，按結(jié)算總價的________或________元向甲方支付罰金。

七,、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之實(shí)際施工進(jìn)度,，每月或每一單項(xiàng)工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款,，到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費(fèi)后支付給乙方,。

(2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價的_ ______%逐月或每單項(xiàng)工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗(yàn)收________年后,，據(jù)實(shí)返還,。

因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé),，返修費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知________日內(nèi)派人修理,，否則甲方可委托其他單位或人員修理,，其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付,。

八,、其它

(1)若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外,，還應(yīng)向甲方支付工程總造價____%的違約金,。

(2)若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工,、質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范或要求,、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本責(zé)任收無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本責(zé)任書并要求乙方清場,，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以賠償,。

九、甲方對本責(zé)任書上述各條款具有解釋權(quán),。

十,、本責(zé)任書一式兩份,，甲,、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力,。

該責(zé)任書自雙方簽自蓋章之日起生效,，至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項(xiàng)目辦完工程驗(yàn)收交接并竣工結(jié)算后,，除保修條款依然有效外，即告終止,。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________?

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

簡單工程施工合同協(xié)議篇五

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《建設(shè)工程施工合同》以及投標(biāo)文件、招標(biāo)過程中雙方簽署的補(bǔ)充文件簽訂承發(fā)包合同,。

一.工程名稱:__________給排水工程

二.建設(shè)地點(diǎn)：____________

三.工程內(nèi)容及工程量：本工程的內(nèi)容及工程量嚴(yán)格遵循招標(biāo)文件和標(biāo)前答疑的有關(guān)規(guī)定,，承包方投標(biāo)文件內(nèi)容與之相矛盾的，以招標(biāo)文件和標(biāo)前答疑及施工圖為準(zhǔn),。

四,工程內(nèi)容：

1)全長約1500m的自來水供水管網(wǎng)工程,。

2)全長約1m的排水管網(wǎng)工程。

3)施工臨時水電接引,、臨時道路：由施工單位自行解決,。費(fèi)用含在合同價款中。

4)原路面的破除,、清運(yùn),、沿線擋土墻以及拆除建筑的垃圾外運(yùn)包含在本次合同范圍內(nèi)，交通管理設(shè)施,、路燈,、綠化、瀝青混凝土路面不在本次合同范圍內(nèi),。

五,，工程承包方式：

1、工程實(shí)行包工,、包料,、包工期、包質(zhì)量,，非經(jīng)甲方同意,，乙方不得將承包工程的任何部分分包。

2,、乙方不得將中標(biāo)的全部工程轉(zhuǎn)包給他人,，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)讓給他人。

3,、工程分包不能解除乙方任何責(zé)任與義務(wù),。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)管理人員，保證本合同的履行,。分包單位的任何違約行為或疏忽導(dǎo)致工程損害或給甲方造成其他損失,，乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。

簡單工程施工合同協(xié)議篇六

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,，甲方同意將清遠(yuǎn)市消防局弱電工程安裝工程承包給乙方,，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款,，供雙方共同遵守,。

一、工程名稱：清遠(yuǎn)市消防局弱電工程,。

地點(diǎn)：,。

二、承包方式

三,、工程承包內(nèi)容

2電梯監(jiān)控2套,，本次安裝應(yīng)包涵各設(shè)備(含電視墻)的安裝固定，各線路的敷設(shè);

3房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的安裝(感應(yīng)模塊約6-12個),，機(jī)房裝修除外,。

4鈕等設(shè)備及其相關(guān)線路的安裝敷設(shè);

四、合同價款

纜3400*2.5=8500元;

立桿12*200=2400元,。本次施工合同總價為rmb86210元(大寫：捌萬陸仟貳佰壹拾元整),。最終價格以實(shí)際工程量計算，實(shí)行多退少補(bǔ),。

五,、付款方式

六、工期要求：跟進(jìn)現(xiàn)場施工進(jìn)度,、服從甲方安排,。

七、甲方責(zé)任

1.甲方在通知乙方進(jìn)場時,，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件,。

2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款,，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失,。

八,、乙方責(zé)任

1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗(yàn)收要求,。

2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,，由乙方承擔(dān)責(zé)任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款100元,。

九,、工程質(zhì)量、安全及保修

1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé),。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。

十,、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決,。和解,、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

十一、本合同一式兩份,，甲方一份,，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簡單工程施工合同協(xié)議篇七

承包方（以下簡稱乙方）___________________________

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范、規(guī)程,、條例,、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況,，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同,。

1、工程概況

（一）工程名稱：___________________________,。

（二）工程地點(diǎn)：___________________________,。

2、工程承包范圍

安全維護(hù)及整改

3,、合同工期_________天

4,、工程造價

工程造價為：__________________元整

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn),。

5.2使用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范,。

5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

6,、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料,、包質(zhì)量、包工期,、包安全大包干,。

7、工程計價

7.1 ____________________________________,。

7.2____________________________________,。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

8,、工期

有下列情況者,，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工,，不可抗力包括：國家政策調(diào)整,、戰(zhàn)爭、動亂,、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸,、火災(zāi)，以及洪水,、地震等自然災(zāi)害,，工程所在地量小時降雨__________________以上（以__________________市氣象局報告為準(zhǔn)），一次停水,、停電8小時以上,。

8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延,。

8.3因乙方原因造成的工期延誤,，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

8.4因甲方原因造成的工程延誤,，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān),。

9,、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_________%.

9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,，甲方支付至結(jié)算總價的_________%,，工程保修金留結(jié)算總價的_________%,，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息,。

10,、違約責(zé)任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的,，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行,。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的,，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

11,、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生,，同時做好社會綜合治理工作,。

12、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時,，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,，但訴訟期間不得中斷施工。

13,、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資,。 本合同一式肆份,，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效,。

簡單工程施工合同協(xié)議篇八

工程名稱：________________

發(fā)包方：（甲方）__________

承包方：（乙方）__________

依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同示范文本》（gf—91—0201）,，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng),，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1、1工程名稱：________________________________

工程地點(diǎn)：________________________________

工程內(nèi)容：見“工程項(xiàng)目一覽表”（附后）,。

承包范圍：________________________________

承包方式：________________________________

1,、2工程性質(zhì)（指基建、技改,、合資等）：________

批準(zhǔn)文號（有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項(xiàng)的文號）：__________

1,、3定額工期總天數(shù)：________天,。

1、4開工日期（雙方約定的符合開工報告規(guī)定的具體日期,，以單位工程為準(zhǔn),；群體工程以第一個開工的工程為準(zhǔn)）：本合同工程定于____年____月____日開工。

竣工日期（以單位工程為準(zhǔn),；群體工程以最后竣工的工程為準(zhǔn)）：本合同工程定于____年____月____日竣工,。

1、5質(zhì)量等級：__________________________________,。

1,、6合同價款：本合同工程承包造價為________元。

金額大寫：__________________________________,。

第二條合同文件及解釋順序,。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1,、協(xié)議條款,；

2、合同條件,；

3,、洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要,、協(xié)議,；

4、招標(biāo)承包工程的中標(biāo)通知書,、投標(biāo)書和招標(biāo)文件,；

5、施工圖紙和本市現(xiàn)行確定及調(diào)整工程造價的有關(guān)規(guī)定,；

6,、按可填單價的工程量清單承包的建設(shè)工程，甲方提供的工程量清單,；

7,、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料,、技術(shù)要求,；

8、國家和本市關(guān)于施工合同管理的規(guī)定,。

當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決,；雙方意見仍不能一致的,，按第三十條約定的辦法解決,。

第三條合同文件使用的語言文字，標(biāo)準(zhǔn)和適用法律

3,、1合同語言：本合同文件使用漢語,。

3、2適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律,、法規(guī)和本市有關(guān)法規(guī),、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同有約束力。

3,、3適用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范：按國家和本市現(xiàn)行質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。

第四條圖紙

4,、1甲方提供圖紙日期：________________________

4,、2甲方提供圖紙?zhí)讛?shù)：________________________

4、3甲方對圖紙的特殊保密要求和費(fèi)用承擔(dān)：______

4,、4工程竣工圖：按照國家和本市有關(guān)規(guī)定,，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協(xié)議,。

第五條甲方駐工地代表

第六條乙方駐工地代表（項(xiàng)目經(jīng)理）

乙方駐工地代表姓名（任命書作為合同附件）：____________

第七條甲方工作,。甲方按本協(xié)議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：

7,、1施工現(xiàn)場達(dá)到具備施工條件和完成的時間：

7,、2將施工所需水、電,、電訊線路接至施工現(xiàn)場的時間,、地點(diǎn)和供應(yīng)要求：______________并保證施工期間的需要。

7,、3施工現(xiàn)場與公共道路的通道開通時間和起止地點(diǎn)：________________滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。

甲方不按合同約定完成上述工作時,，應(yīng)按本協(xié)議條款第三十二條執(zhí)行,。

第八條乙方工作。乙方按本協(xié)議約定的時間和要求完成以下工作：

8,、2對施工安全保衛(wèi)工作的要求,。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守,、圍欄和警衛(wèi)等,。如乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,，由乙方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費(fèi)用,。

8,、4對施工現(xiàn)場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和施工噪音等管理規(guī)定,，經(jīng)甲方同意后辦理有關(guān)手續(xù),，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，因乙方責(zé)任造成的罰款除外,。

8,、7施工現(xiàn)場整潔衛(wèi)生的要求。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定,，承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,。

乙方不按合同約定完成上述工作時，造成工期延誤,，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,，工期不予順延。

第九條進(jìn)度計劃

9,、1乙方提供施工組織設(shè)計（或施工方案）和進(jìn)度計劃的時間：________

9,、2甲方代表（或總監(jiān)理工程師“下同”）確認(rèn)的時間：______________

第十條延期開工

乙方不能按時開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期5天之前,，向甲方代表提出延期開工的理由和要求,。甲方代表在3天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表同意延期要求或3天內(nèi)不予答復(fù),，可視為已同意乙方要求,，工期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求,，竣工日期不予順延,。

甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的經(jīng)濟(jì)支出,，相應(yīng)順延工期,。

第十一條暫停施工

甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工,，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見,。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護(hù)已完工程,，實(shí)施甲方代表處理意見后向其提出書面復(fù)工要求,，甲方代表批準(zhǔn)后繼續(xù)施工。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,，或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù),，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲方,，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出,，相應(yīng)順延工期,；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,。因甲方代表不及時作出答復(fù),，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部解除合同,，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十二條工期延誤

12、1對以下造成竣工日期推遲的延誤,，經(jīng)甲方代表確認(rèn),，工期相應(yīng)順延。

1,、工程量變化和設(shè)計變更,；

2、一周內(nèi),，非乙方原因停水,、停電（地區(qū)限電除外）、停氣造成停工累計超過8小時,；

3,、不可抗力；

4,、甲方代表同意工期相應(yīng)順延的其它情況,。

乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出報告,。甲方代表在收到報告后5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù),，乙方即可視為延期要求已被確認(rèn),。

12、2非上述原因,，工程不能按合同工期竣工,，乙方每延期竣工一天，應(yīng)交付的違約金額和計算方法：___________________,。

12,、3因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時,，甲方可認(rèn)為乙方已部分或全部解除合同,，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行,。

第十三條工期提前

工期如需提前,，雙方約定如下：

13,、1按本協(xié)議條款1、4約定的開,、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為________天,，比本協(xié)議條款1、3定額工期提前________天,、提前________%,。

13、2乙方采取的趕工措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：__________________,。

13,、3甲方應(yīng)提供的條件：________________________________________。

13,、4乙方每提前竣工一天,，甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。

第十四條質(zhì)量檢查和返工

檢查和返工,。乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范和設(shè)計的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗(yàn),、為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,，承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。

因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出,，由甲方承擔(dān),。

以上檢查檢驗(yàn)合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用,，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延,。

以上檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行,，如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格,，影響正常施工的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟(jì)支出由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期,。

第十五條工程質(zhì)量

15,、1約定的工程質(zhì)量等級（優(yōu)良、合格）____。實(shí)行按質(zhì)論價和獎罰對等,，由此增減的費(fèi)用支付：_____________,。

15、2違約責(zé)任：

達(dá)不到約定條件的部分,，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工,，直到符合約定條件,。

因乙方原因達(dá)不到約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用,，工期不予順延,。返工后仍不能達(dá)到約定條件，乙方承擔(dān)違約責(zé)任,。

因甲方原因達(dá)不到約定條件,，由甲方承擔(dān)返工的經(jīng)濟(jì)支出，工期相應(yīng)順延,。

15,、3雙方對工程質(zhì)量有爭議時，按第30條約定的辦法解決,。

第十六條隱蔽工程和中間驗(yàn)收

16,、1工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到協(xié)議條款約定的中間驗(yàn)收部位,，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗(yàn)收48小時前通知甲方代表參加,。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容,、驗(yàn)收時間和地點(diǎn),。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格,，甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。

工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,，驗(yàn)收24小時后,，甲方代表不在驗(yàn)收記錄簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準(zhǔn),，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工,。

第十七條試車（應(yīng)按承包范圍確定）

17、1設(shè)備安裝工程具備單機(jī)無負(fù)荷試車條件，乙方組織試車,，并在試車48小時前通知甲方代表,，通知包括試車內(nèi)容、時間,、地點(diǎn),。乙方準(zhǔn)備試車記錄。甲方為試車提供必要條件,。試車通過,，甲方代表在試車記錄上簽字。

17,、2設(shè)備安裝工程具備聯(lián)動無負(fù)荷試車條件（如乙方承包時）,，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方,，通知包括試車內(nèi)容,、時間、地點(diǎn)和對乙方應(yīng)作準(zhǔn)備工作的要求,。乙方按要求做好準(zhǔn)備工作和試車記錄,。試車通過，雙方在試車記錄上簽字,。

17,、3雙方責(zé)任：

由于設(shè)計原因（包括設(shè)備的選型）試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，甲方負(fù)責(zé)修改設(shè)計,，乙方按修改后設(shè)計重新安裝,。甲方承擔(dān)修改設(shè)計、拆除及重新購置安裝的經(jīng)濟(jì)支出,，工期相應(yīng)順延,。

由于設(shè)備制造原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，設(shè)備由甲方采購時,，應(yīng)按本協(xié)議條款第23條執(zhí)行,。設(shè)備由乙方采購時，應(yīng)按本協(xié)議條款第24條執(zhí)行,。

由于乙方施工原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求,，甲方代表在試車后24小時內(nèi)提出修改意見。乙方修改后重新試車,，承擔(dān)修改和重新試車的費(fèi)用,，工期不予順延。

試車費(fèi)用除已包括在合同價款之內(nèi)或協(xié)議條款另有約定的,，均由甲方承擔(dān),。

甲方代表未在規(guī)定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后,，記錄自行生效,，乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。

第十八條驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)

甲方代表不能按時參加驗(yàn)收或試車,，須在開始驗(yàn)收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,，不參加驗(yàn)收或試車,，乙方可自行組織驗(yàn)收或試車，甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收或試車記錄,。

無論甲方代表是否參加驗(yàn)收,，當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程的前一道工序重新檢驗(yàn)的要求時，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露,，并在檢驗(yàn)后重新進(jìn)行覆蓋或修復(fù),。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出,，賠償乙方損失,，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格,，乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,，工期也予順延。

第二十條預(yù)付工程款

預(yù)付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例,，按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,。

20、1在合同簽訂后,，甲方預(yù)付工程款的時間,，比例及甲方按建筑（安裝）工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________,。

20,、2甲方不按時預(yù)付工程款，乙方在約定預(yù)付時間10天后向甲方發(fā)出要求預(yù)付的通知,，甲方收到通知后仍不能按要求預(yù)付,，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的利息并承擔(dān)違約責(zé)任。

第二十一條工程量的核實(shí)確認(rèn)

第二十二條工程款（進(jìn)度款）支付

22,、2凡屬本協(xié)議條款第19條發(fā)生的合同價款調(diào)整內(nèi)容,，導(dǎo)致合同價款增減時，其工程款（進(jìn)度款）同期調(diào)整后支付,。

22、3甲方違約責(zé)任：

甲方不按時支付工程款（進(jìn)度款），乙方在約定支付時間10天后向甲方發(fā)出要求付款的通知,，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,，經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期支付工程款（進(jìn)度款）,。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應(yīng)付工程款（進(jìn)度款）的利息,。

甲方收到乙方通知后無支付能力，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部解除合同,，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行,。

第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備

23,、1按雙方約定（招標(biāo)發(fā)包工程按招標(biāo)文件確定）的甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表（附后）。

甲方按供應(yīng)材料設(shè)備一覽表,，向乙方提供材料設(shè)備及其產(chǎn)品合格證明,。甲方代表在所供材料設(shè)備驗(yàn)收24小時前將通知送達(dá)乙方，乙方派人與甲方一起驗(yàn)收,。

23,、2違約責(zé)任：

甲方供應(yīng)材料設(shè)備，乙方派人參加驗(yàn)收后妥善保管,，甲方支付相應(yīng)保管費(fèi)用,。發(fā)生損壞丟失，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。

甲方不按規(guī)定通知乙方驗(yàn)收,，乙方不負(fù)責(zé)材料設(shè)備的保管，損壞丟失由甲方負(fù)責(zé),。

甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生與一覽表不符時，雙方約定如下：

1,、材料設(shè)備單價與一覽表不符：____________________

2,、材料設(shè)備的種類、規(guī)格,、質(zhì)量等級與一覽表不符：______________

3,、供應(yīng)材料與一覽表規(guī)格型號不符：________________

4、到貨地點(diǎn)與一覽表不符：________________________

5,、供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符：________________________

6,、供應(yīng)時間早于一覽表約定的日期：________________

因以上原因或遲于一覽表約定供應(yīng)時間，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出,。發(fā)生延誤,，相應(yīng)順延工期,，甲方賠償由此造成的乙方損失。

經(jīng)乙方檢驗(yàn)通過之后發(fā)現(xiàn)有與一覽表的規(guī)格,、質(zhì)量等級不符的（設(shè)備經(jīng)試車后）情況,，甲方仍應(yīng)承擔(dān)重新采購及拆除和重建的經(jīng)濟(jì)支出，并相應(yīng)順延工期,。

第二十四條乙方采購材料設(shè)備

24,、1乙方按照設(shè)計和規(guī)范要求采購工程需要的材料設(shè)備，并提供產(chǎn)品合格證明,。在材料設(shè)備到貨24小時前通知甲方代表驗(yàn)收,。

24、2違約責(zé)任：

對乙方采購材料設(shè)備與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,，甲方代表拒絕驗(yàn)收,，由乙方按甲方代表要求的時間運(yùn)出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品,，承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,，工期不予順延。

甲方不能按時到場驗(yàn)收,，驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備（設(shè)備經(jīng)試車后）不符合規(guī)范和設(shè)計要求,，仍由乙方修復(fù)或拆除及重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,，賠償甲方的損失,。由此延誤的工期相應(yīng)順延。

24,、3乙方需使用代用材料時,，須經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)方可使用，由此增減的費(fèi)用雙方議定,。

第二十五條設(shè)計變更

施工中甲方對原設(shè)計進(jìn)行變更,，經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)在變更前15天（重大設(shè)計變更前20天）向乙方發(fā)出書面變更通知,，乙方按通知進(jìn)行變更,，否則，乙方有權(quán)拒絕變更,。因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出和乙方損失,，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延,。

施工中乙方對原設(shè)計提出的變更要求,，經(jīng)甲方和有關(guān)單位批準(zhǔn)后方可實(shí)施。乙方未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自變更設(shè)計,，否則,，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失,，由乙方承擔(dān)，工期不予順延,。

第二十六條確定變更價款

根據(jù)工程承包方式及本協(xié)議條款第25條發(fā)生的設(shè)計變更,、并按第22條中確定的工程款（進(jìn)度款）支付方式支付工程變更價款：

26、1乙方收到變更通知后5天內(nèi)（重大變更10天內(nèi)）提出變更價款報告的完整資料,。

26、2甲方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)（重大變更10天內(nèi)）予以簽認(rèn),，無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時自變更價款報告送達(dá)之日起10天自行生效,，由此延誤的工期相應(yīng)順延。

26,、3雙方對變更價款不能達(dá)成一致意見時,，按第30條約定的辦法解決。

第二十七條竣工驗(yàn)收

工程具備竣工驗(yàn)收條件,，乙方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定,，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收報告。按本協(xié)議條款第4條約定向甲方提交竣工圖,。甲方代表收到竣工驗(yàn)收報告后,，在協(xié)議條款約定時間內(nèi)組織有關(guān)部門驗(yàn)收（群體工程以單位工程為準(zhǔn)），并在驗(yàn)收后5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,。乙方按要求修改,，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗(yàn)收報告后10天內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收,，或驗(yàn)收后5天內(nèi)不予批準(zhǔn)且不能提出修改意見,，可視為竣工驗(yàn)收報告已被批準(zhǔn)。

竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收報告的日期,，需修改后才能達(dá)到竣工要求的,，應(yīng)為乙方修改后提請甲方驗(yàn)收的日期。

甲方不能按約定日期組織驗(yàn)收,，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費(fèi)用,。

因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項(xiàng)竣工時,，雙方訂立甩項(xiàng)竣工協(xié)議,，明確各方責(zé)任。

甲,、乙雙方辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后,，甲方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量核定，取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,。經(jīng)核定工程質(zhì)量不合格時,，應(yīng)予返修重新進(jìn)行核定,，竣工日期相應(yīng)順延。

第二十八條竣工結(jié)算

甲乙雙方辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后,，應(yīng)按照施工合同簽訂的承包方式,，及約定的工程價款變更方式，由雙方進(jìn)行工程竣工結(jié)算（群體工程以單位工程為準(zhǔn)）,。

28,、1乙方在竣工工程驗(yàn)收后15天內(nèi)向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。

28,、2甲方自簽收竣工結(jié)算報告資料之日起15天內(nèi)提出審核意見并予以簽認(rèn),，取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》后撥付工程尾款。

28,、3乙方收到工程結(jié)算尾款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方,。

28、4由于甲方不能支付工程尾款,，乙方可留置部分或全部工程,，予以妥善保護(hù)，由甲方承擔(dān)保護(hù)費(fèi)用,。該工程視同進(jìn)入工程保修期,。

甲方無正當(dāng)理由收到竣工結(jié)算報告后30天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第31天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,，并承擔(dān)違約責(zé)任,。

28、5由于乙方不能按時向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,，造成工程款不能及時結(jié)算時,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；在取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方使用,，并承擔(dān)工程保修責(zé)任,。

第二十九條保修

乙方應(yīng)按國家和本市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保修。保修工作的實(shí)施,，乙方在收到工程竣工結(jié)算尾款后,，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同（群體工程以單位工程為準(zhǔn)）,，并向甲方交付保修抵押金（或在結(jié)算工程尾款時抵扣）,。

第三十條爭議

甲、乙雙方發(fā)生爭議時,，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解,。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁,；

第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴,。

雙方約定按第____種爭議解決方式解決,。

第三十一條違約

甲方代表不能及時給出必要指令、確認(rèn),、批準(zhǔn),，不按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其它使合同無法履行的行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息等）,，相應(yīng)順延工期；按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失,。

乙方不能按合同工期竣工,，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,，甲方代表可通知乙方，按協(xié)議條款約定支付違約金,，賠償因其違約給甲方造成的損失,。

除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行,，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同,。

因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同,，應(yīng)提前10天通知違約方后,，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任,。

第三十二條索賠

甲方未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù),、支付各種費(fèi)用、順延工期,、賠償損失,，乙方可以書面形式按以下規(guī)定向甲方索賠：

1、有正當(dāng)索賠理由,，且有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù),；

2、索賠事件發(fā)生后20天內(nèi),，向甲方發(fā)出要求索賠的通知,；

3、甲方在接到索賠通知后10天內(nèi)給予批準(zhǔn),，或要求乙方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù),，甲方在10天內(nèi)未予答復(fù)，應(yīng)視為該項(xiàng)索賠已經(jīng)批準(zhǔn),。

第三十三條安全施工

乙方按有關(guān)規(guī)定,，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用,。

發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表,。同時按政府有關(guān)部門要求處理,。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān),。

乙方在動力設(shè)備,、高電壓線路、地下管道,、密封防震車間,、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應(yīng)向甲方代表提出安全保護(hù)措施,，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后實(shí)施,。由甲方承擔(dān)防護(hù)措施費(fèi)用。

在有毒有害環(huán)境中施工,，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施,，并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。

第三十五條地下障礙和文物

乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物,、古墓,、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石,、錢幣等有考古,、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應(yīng)在4小時內(nèi)通知甲方代表,。雙方報告有關(guān)管理部門和采取有效保護(hù)措施,。并按有關(guān)管理部門具體規(guī)定處置。甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,，延誤的工期相應(yīng)順延,。

第三十六條工程分包

乙方可按投標(biāo)書約定分包部分工程。

乙方與分包單位簽訂分包合同后,，將副本送甲方代表,。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準(zhǔn),。

分包合同不能解除乙方任何義務(wù)與責(zé)任,。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,，均視為乙方的違約或疏忽,。

工程分包價款除雙方另有約定，應(yīng)由乙方與分包單位結(jié)算,。

第三十七條不可抗力

不可抗力應(yīng)以國家和本市有關(guān)主管部門正式發(fā)布為準(zhǔn),。

不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施,，盡力減少損失,，并在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生,，乙方應(yīng)每隔10天向甲方報告一次災(zāi)害情況,，直到災(zāi)害結(jié)束。

甲方應(yīng)對災(zāi)害處理提供必要條件,。

因?yàn)?zāi)害發(fā)生的費(fèi)用由雙方分別承擔(dān)：

1,、工程本身的損害由甲方承擔(dān)；

2,、人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé),，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；

3,、造成乙方設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工等損失,，由乙方承擔(dān),；

4、所需清理修復(fù)工作的責(zé)任與費(fèi)用的承擔(dān),，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議約定,。

投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在15天內(nèi)向甲方提供損失情況和估價的報告,，如損害繼續(xù)發(fā)生,，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結(jié)束,。

第三十九條工程停建或緩建

39,、1由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行,，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,；按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場,。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟(jì)支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失,。已經(jīng)訂貨的材料,、設(shè)備由訂方負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用,，由甲方承擔(dān),。但未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

39,、2由于甲乙任何一方不能按所簽合同履約,，導(dǎo)致工程停建或緩建，造成的損失由責(zé)任方承擔(dān),。

第四十條合同生效與終止

40,、1本合同自訂立之日起生效。

40,、2乙方收到工程竣工結(jié)算尾款,、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同,，乙方向甲方交付保修抵押金后,，本合同即告終止。

第四十一條合同份數(shù)

41,、1本合同正本兩份具有同等效力,，由甲乙雙方分別保存。

41,、2本合同副本____份,。

發(fā)包人：__________________________

承包人：__________________________

日期：__________________________

簡單工程施工合同協(xié)議篇九

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律,、法規(guī),，遵循平等、自愿,、公平和誠實(shí)守信的原則,，雙方就工程的勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，簽訂本合同,。

一,、工程概況

1、工程名稱：

2,、工程地點(diǎn)：

3,、承包項(xiàng)目及方式：

4、開工日期：20__年月日

竣工日期：20__年月日

總工期：天

二,、合同文件使用語言文字,、標(biāo)準(zhǔn)和法律

1,、合同語言文字：漢語。

2,、適用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范：《市政工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、國標(biāo)cjj1-20__,、cjj3-90,。

3、適用法律,、法規(guī)：《合同法》,、《建筑法》。

三,、工程款支付

1,、工程款支付方式:現(xiàn)金;

四、爭議的解決：如協(xié)商不成,，依法向工程所在地人民法院起訴解決,。

五、合同份數(shù)共計兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

六、其它未盡事宜,，雙方協(xié)商再簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同具法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

市政工程施工分包合同格式

簡單工程施工合同協(xié)議篇十

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

本工程根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律,、行政法規(guī)等文件精神,，遵循平等、自愿和誠實(shí)守信的原則,，甲乙雙方就xx工程分包承建達(dá)成一致，訂立本合同,。

一,、 工程名稱：

二、 工作地點(diǎn)：

三,、 工程內(nèi)容：室內(nèi)田徑館和室外田徑場地鋪設(shè)7cm瀝青砼,，室內(nèi)田徑館面積暫定為5012平方米，室外田徑場地面積暫定為8919平方米,。

四,、 承建方式：根據(jù)甲方審定工程造價，乙方對工程實(shí)行包質(zhì)量,、包工期,、包材料、包保修。

五,、 建設(shè)工期：20天

六,、 工程造價：

七、付款辦法：乙方機(jī)械全部進(jìn)場后,，跑道底層乳化瀝青噴灑完畢,，甲方付工程造價30%進(jìn)度款。乙方底層重膠瀝青砼鋪設(shè)完畢后,，甲方再付工程造價40%進(jìn)度款,。面層改性瀝青砼鋪設(shè)完畢后，經(jīng)北京綠茵天地體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人和甲方代表驗(yàn)收合格后三日內(nèi)甲方再支付至實(shí)際工程造價總額的95%,，余額5%質(zhì)保金至本合同一年期滿后無質(zhì)量問題,，甲方在15個工作日內(nèi)予以付清。由乙方施工的分項(xiàng)工程資料必須按規(guī)范及監(jiān)理收集,、歸整,。整理完善后移交項(xiàng)目部歸檔。

八,、 材料供應(yīng)：乙方自行采購,。

九、 技術(shù)要求：乙方必須嚴(yán)格按工程施工規(guī)范施工,，在施工中需要變更,、修改厚增減項(xiàng)目必須經(jīng)過業(yè)主同意，方能施工,。

十,、 質(zhì)量要求:甲方駐派一名項(xiàng)目經(jīng)理配合現(xiàn)場質(zhì)量管理，并接受業(yè)主委托的監(jiān)理公司指派現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)理,，工程質(zhì)量實(shí)行工序,、部位、單位三級質(zhì)量檢驗(yàn)制,。乙方應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)范精心施工,，每道工序乙方均需在仔肩合格的基礎(chǔ)上交業(yè)主質(zhì)監(jiān)代表，對質(zhì)量不和格的,，無條件返工或停工,，其費(fèi)用由乙方自理。

十一,、施工管理：乙方在開工前須按建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)向業(yè)主及監(jiān)理投送施工組織設(shè)計及開工報告,，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方能開工，乙方要積極配合搞好施工協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù),，搞好施工期間的交通管理工作,，保證交通暢通，要進(jìn)行硬質(zhì)打圍,，保證文明施工,。

十二、如遇不可抗拒的自然災(zāi)害,，工期由雙方商定,。

十三、工程保修：工程驗(yàn)收后,，乙方對本工程保修壹年,。

十四、本合同一式肆份,，甲,、乙雙方各執(zhí)貳份。

合同簽章后立即生效,，本工程竣工驗(yàn)收保修期結(jié)清尾款后自動失效,。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

xx年x月x日