隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同,，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施,。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎,？下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考，大家一起來看看吧,。
材料加工承攬合同篇一
承攬人：(填寫全稱)___________________
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同,。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一)
1.1品名：(應(yīng)填寫定作物的名稱,，不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量,，并注明單位)
1.4備注：(如無內(nèi)容,，在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額：(應(yīng)以大,、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間：(寫明年,、月,、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度,、韌性,、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注：如空格不夠用,，可以另設(shè)合同附件,，寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的,，可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同,，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙,。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見,。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收)
6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月,、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換,，并視為質(zhì)量不符合約定,。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：(寫明年,、月,、日)
7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1,，則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間,。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車,、火車,、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān),。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大,、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月,、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大,、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：(寫明年,、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金,。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收,。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失,。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的,，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元,。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān),。
12.12其它違約責(zé)任：(如無內(nèi)容,，在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失,。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用,。
13.8其它違約責(zé)任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,，在定作人住所地,、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院,。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,，定作人執(zhí)份,，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商,。
定作人：(公章)___________________
承攬人：___________________(公章)
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
材料加工承攬合同篇二
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格（長,，寬,，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳,。
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫,；塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正,，平直,，安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償,。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）,。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。
四,、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金,。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金,。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,、乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
材料加工承攬合同篇三
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格,、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝,、加工方法：________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：________________________
三,、履行的期限、地點和方式：_________________________
四,、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五,、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行協(xié)議,，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金,。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計等,，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八,、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件,。
九,、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。
十、本協(xié)議一式________份,，正本雙方各執(zhí)___________份,，副本送工商行政管理局所存查。
十一,、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之
日起到________年________月________日止,。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
材料加工承攬合同篇四
承攬方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務(wù)：____________定作方：____________________________________
定作方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
1,、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。
2、(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。
3,、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。
2,、承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。
驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：
1,、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2,、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方：________________________代表人：____________________________年____月____日
承攬方：________________________代表人：____________________________年____月____日
材料加工承攬合同篇五
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同,。加工承攬合同,，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果,，定作人給付報酬的合同,。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同,、修理合同,、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等,。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備,、技術(shù),、材料和勞力,，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同,。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆,。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同,。首先,，從實體法即《_____》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性,，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如_____規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督,、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,，也就是讓定作人控制整個加工過程,，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的`合同,，法律才確認(rèn)其為承攬合同,。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意,。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán),，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同,。 其次，從訴訟程序法來看,。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定,，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,，以方便辦案,。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行,。從這一方面來看,，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是,，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同,。
由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中,，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督,；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,，則該合同應(yīng)屬于承攬合同,，反之則屬于買賣合同。
二,、其他具體區(qū)別：
1,、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán),；承攬合同以完成一定工作為目的,，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。
2,、在買賣合同中,，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物,；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為,。
3,、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果,。
4,、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物,；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能,。
5,、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同,；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利,。
6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險,，可由買受人承擔(dān),，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險,。 因此,，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容,。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán),。這些約定不一定全部具備,，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同,。反之則認(rèn)定為承攬合同。
材料加工承攬合同篇六
定作方(甲方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方(乙方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定,、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行,。
品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應(yīng)原材料：：________
原材料品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,，合同履行完畢即失效,。在合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，給付違約金_________元,，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
簽訂日期：________年________月________日
材料加工承攬合同篇七
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,，本著公平合理的協(xié)作原則,，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,，經(jīng)雙方同意簽訂本合同,，以利共同遵守。
一,、訂立合同單位
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二,、工程概況
1、 工程名稱：
2,、 工程地點：
3,、 承包范圍：鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三,、工程工期：20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,，總工期 50天。
1,、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,，接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督,。
2,、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3,、 在施工過程中,，如遇以下情況則工期延誤：
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋,、互為說明,，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、 本合同協(xié)議書
2,、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3,、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認(rèn)可的工期延誤,。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件,。 甲方原因造成的工期延誤,。 人力不可抗拒因素。(如：地震,，雨雪天等)
五,、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干,，平米造價220元/平米,，平米造價：330元/米，建筑面積：共計 平米,。
2、 工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格,。
3、 本工程所有吊車等機械設(shè)備,、施工腳手架搭設(shè),、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備,、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé),。
4,、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件,、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,，包機械)
5,、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作,。(包括成品,、半成品、保護各類安全防護設(shè)施搭設(shè)等)
6,、未經(jīng)甲方同意,，乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,，甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,，由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六,、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元,，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,，合計 元,，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計 元,， 留取百分之十的質(zhì)保金,， 元，一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清,。
七,、工程變更
1、工程設(shè)計變更
1,、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更,。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān),，延誤的工期不予順延,。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用,，須提前通知乙方,，否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失,，并延長延誤的工期,。
八、材料,、機械
8. 1,、由于本工程為總價包干,。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,，甲方拒絕收用,。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),，彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2,、鋼架部分：鋼梁為焊接h型鋼(480～285)x200x6x10，節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接h型鋼470x280x6x10風(fēng)柱為熱軋h型鋼346x174x6x9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板,、鋼帶厚度允許偏差表》gb-709-88
8.1.3,、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁c型鋼c160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁c型鋼c160×20×2.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接,、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2,、乙方自購材料的裝、卸,、運輸?shù)荣M用均乙方承擔(dān),。
8. 3、勞動用品和隨身手動,、電動工具由乙方自備,。
九、工程施工
1,、乙方施工人員,、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,，嚴(yán)格按照施工方案施工,。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾,。
十,、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2,、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo),，監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員,，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮,。
3,、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度,。
4、嚴(yán)禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,，乙方必須做好自我安全防措施,。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改,，杜絕重大傷亡事故,。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,，雙方應(yīng)盡力施救,，同時保護好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門進行堪察,。
6,、現(xiàn)場責(zé)任：
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責(zé)任由乙方自行承擔(dān),。并承擔(dān)事故中家屬所提費用,。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一,、質(zhì)量安全及驗收
1,、本工程質(zhì)量目標(biāo)：乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2,、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工,，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督,、檢驗,。
3、乙方對自己施工中的工程半成品,、成品質(zhì)量負(fù)責(zé),，必須符合質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4,、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求,，乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工、返修,，費用由乙方承擔(dān),。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜,、倒蹋,、開裂，乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān),。
十二,、文明施工目標(biāo)
1、 乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T,、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,，按照甲方要求對工人實行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2,、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),，保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水,。
3,、 搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜,、防爆,、防哄搶工作。
4,、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊,。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1,、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系,。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,，提供施工水源到施工區(qū)域,。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方,，否則造成的損失由甲承擔(dān),。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,，甲方方可進行裝飾,、裝修。
5,、及時進行中間驗收,。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進度,、質(zhì)量,、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1,、按合同文件的規(guī)定,，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作,。
2,、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要,。
3,、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度,。
4,、做好安全生產(chǎn)、文明施工,。
5,、愛護公共設(shè)施及設(shè)備，若損壞則照價賠償,。
6,、執(zhí)行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會,，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調(diào)查處理,。
7,、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查,。
十四,、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件,，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請,。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進行驗收,，并在驗收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(否則視為合格),。乙方按照要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成的修改費用,。
十五,、違約金
1、 如乙方的施工進度,，工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實質(zhì)上無能力確保工期,，質(zhì)量要求 時，甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工， 以確保本工程工期,、質(zhì)量目標(biāo),。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時,，乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除,。
3,、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失,，并向乙方支付違約金,。 十六、仲裁和訴訟
1,、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,，雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變,。
2,、 雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神,，處理合同期間的各類問題,，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議,，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行,。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行,。對調(diào)解的結(jié)果不能接受,，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進行仲裁,。
(3)如任何一方不接受仲裁,，可要求法院判決。
十七,、其它
1,、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決,。
2,、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份,，乙方執(zhí)二份,。
甲方：(章) 乙方：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
帳戶名： 帳戶名：
帳 號： 帳 號：
開戶行： 開戶行：
協(xié)議簽訂日期： 年 月 日
材料加工承攬合同篇八
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長，寬,，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一,，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正,，平直,，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.
五,，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：104750
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
材料加工承攬合同篇九
合同編號：
發(fā)包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條：制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費,。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,，空間利用充分。
2,、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書,。
3,、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號：高_________年 月 日前全部交貨,。
②,、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢,。
③,、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝,，并保證書架在運輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的書架進行安裝,；
②、經(jīng)乙方安裝的書架,，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用,，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）,；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護,。
第七條：結(jié)算方式,、期限及安裝費用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達到合同標(biāo)的額的60％,。
③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達到合同標(biāo)的額的90％,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。
第八條：甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,；
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,，每逾期一天，除補交貨款外,，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條：乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,；
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；
③,、乙方未按合同要求的時間交付書架,，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,，作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____,；
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條：附則
①,、本合同一式四份，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出補充條款為準(zhǔn),，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
編碼： 編碼：
_______年_______月_______日
材料加工承攬合同篇十
定作方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
供料方（以下簡稱丙方）：
甲方委托乙方加工______________,，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。：
一,、工程項目名稱：
二,、施工地點：
三、工程量：
四,、工程總額及付款方式：
1,、工程總額：
2、付款方式：
3,、甲方支付完畢工程款項,，擁有制品所有權(quán)。
五,、工程期限：
1,、合同簽定次日起核算，7個工作日,。
六,、乙方工作：
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作,。
2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格,、品型,。
七、甲方工作：
1,、保證如合同約定支付乙方工程款項,。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時，施工場地應(yīng)具備施工條件,。
3,、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4,、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作,。
八、丙方工作
1,、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種,、型號、規(guī)格,、質(zhì)量符合同規(guī)定的,，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2,、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修,、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用,、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔(dān)責(zé)任等,。
九、驗收：
1,、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格,、品型驗收。
2,、廣告制作的規(guī)格,、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標(biāo)準(zhǔn)）,。
3,、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單,，由甲乙雙方進行驗收,。
4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見,，須在驗收單中說明,，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的,，乙方進行后期整改,。
5,、工程驗收單支付甲方時，甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,，收到工程驗收單三日內(nèi),，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格,。
十,、保修：
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方,，乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修,，通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用,。
十一,、安全責(zé)任：
1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責(zé)任1年,。
2,、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,，乙方承擔(dān)完全責(zé)任,。
3、因使用不當(dāng),、擅自改造,、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責(zé)任,。
十二,、合同變更：
1、合同內(nèi)容及條款的變更,，需雙方代理另立合同附件,，簽章有效。
2,、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時,，以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。
十三,、違約責(zé)任：
1,、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程,，逾期一天扣罰工程總額1%,。
2、甲方如不能如期支付工程款項,，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任,。
4,、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時，乙方擁有制品所有權(quán),。
5,、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同,，造成的損失由違約方賠償,。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟,。
十四、附件：
1,、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照（加蓋公章）
2,、工程項目預(yù)算，施工圖及效果圖,。
十四,、合同成立和生效
1、本合同訂立,、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律,。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力,。
3,、本合同一式2份，雙方各持1份,。
十五,、其他
本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,，具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,，以后補充協(xié)議為準(zhǔn),。若協(xié)商不成的，則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規(guī)定,。
（以下無正文）
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
丙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
材料加工承攬合同篇十一
甲 方：(以下簡稱甲方)
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，雙方議定書柜制作,、油漆的加工與安裝,，此項合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm,，高170cm，寬45cm,，層數(shù)7層,。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵,。 25×25方管厚度：2cm,。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求,，高密度木工板厚度2cm,，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求,，紅丹打底,，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元),，共16個,，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負(fù)責(zé),。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨,。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票,，甲方方可付款,。
第八條：稅費由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方：
乙方：
年月日：
材料加工承攬合同篇十二
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價??（元）
總價（元）
交貨日期
一季度
二季度
鍍鋅
綜架1600以上
只
10萬
0.15
15000
5萬
5萬
淬火
綜條
支
100萬
0.11
110000
50萬
50萬
合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收,。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收,。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成,；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償,。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
材料加工承攬合同篇十三
甲方：
乙方：
一,、標(biāo)的、數(shù)量,、價款
二,、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工,、代運輸,、安裝、鐵塔防腐,、熱鍍鋅,、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用,。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜,。
四,、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 ,。
五,、運輸方式及到達站(港)和費用承擔(dān)：運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。
六,、付款方式：合同簽訂后,，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%,，余款完工10日內(nèi)付清,，付款按合同賬號，傳真合同有效,，如延誤付款時間,，甲方承擔(dān)3‰滯納金。
七,、電力塔制作安裝工期為20 天,。
八,、本塔可抗臺風(fēng)、防潮,、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,，如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外,。
九,、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,，須事前通知對方，協(xié)商解決,，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更,。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用,。
十一、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時，違約方承擔(dān)10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二,、乙方施工,，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信,，否則甲方承擔(dān)責(zé)任,。
十三,、其它未盡事宜,。
本合同一式2份,，甲方一份，乙方一份,，雙方代表簽字蓋章后生效,。
甲方：乙方：年月日：
材料加工承攬合同篇十四
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一,、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ,，規(guī)格 ,，數(shù)量 ，單價 ;
2,、品名 ,，規(guī)格 ,，數(shù)量 ，單價 ;
3,、品名 ,，規(guī)格 ，數(shù)量 ,，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ ),。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品,，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三,、交貨時間,、地點及運費
合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),，運費由 承擔(dān),。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
五、驗收方法,、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料,、數(shù)量,、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,，應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理,。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān),。
六,、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān),。
七,、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預(yù)付款，計人民幣 元整(小寫￥ ),，雙方約定匯款方式為甲方電匯,，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結(jié)算金額以實際定作,、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi),，甲方一次性支付其余貨款,。
八、違約責(zé)任
1,、合同生效后合同一方單方解除合同的,，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2,、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任,。
3,、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款,。
九,、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴,。
十、本合同一式二份,，甲方乙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
材料加工承攬合同篇十五
定制人：
承攬方：
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、金額、供貨時間及數(shù)量：
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額
二,、材料的提供：由承攬方包工包料,，產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。
三,、交貨地點： 方式： 付款條件：款到發(fā)貨
四,、其他要求：合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。
五,、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,，雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六,、違約責(zé)任：承攬方,、定制方違反合同約定的,，應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒有約定的,，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任,。
定制方： 承攬方:
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話： 電話：
地址： 地址：
材料加工承攬合同篇十六
附：加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格（長,，寬,，高cm）│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x 90
│件│120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x 200
│件│5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x 200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.
二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便.
四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.
二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.
三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責(zé)任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
賬戶：
一九八五年一月二十五日
材料加工承攬合同篇十七
甲方：乙方：
地址：地址：
郵編：郵編：
電話：電話：
法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：
開戶行：開戶行：
帳戶：帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展,，滿足利益,，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠實信用,，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際,，協(xié)商一致,，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目,、規(guī)格型號,、數(shù)量、單價,、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
乙方：____國________公司,，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同,。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料,，并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口來交付乙方,。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),。如乙方未能按時,、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時,、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后,，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定,。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費,。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé),。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時,，該方應(yīng)盡快將事故通知對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,，對方不得提出賠償要求,。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁,。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例,。
仲裁裁決為終局裁決,，仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同,，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中、____兩國文字書就,，兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料,、運輸及保險等項開支,，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收,。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后,，乙方負(fù)責(zé)退換或補足,。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充,、變更內(nèi)容,，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：________________代表：________________
________年____月____日
________年____月____日
