范文為教學(xué)中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

建筑工程勞務(wù)分包單價篇一

工程承包人（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國民法典》及國家相關(guān)法律,、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等,、自愿,、公平和誠信的原則，甲,、乙雙方就_______（工程）勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同,。

第一條工程概況

工程名稱：______________,。

工程地點：______________。

第二條工程承包范圍

___________________________________,。

第三條工程工期

1,、計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日,，總?cè)諝v天數(shù)_______天,；

2、主要節(jié)點工期：___________________________________,；

3,、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排（包括新調(diào)整的進度計劃）。

第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到_____________________,。

第五條組成合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

1,、本合同；

2,、招投標(biāo)文件,；

3、本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,；

注：上述文件應(yīng)互為補充,，在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,，按上述順序解釋，不能清楚解釋時,，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決,。

第六條標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

本合同適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：____________________________。

第七條甲方責(zé)任和義務(wù)

1,、負責(zé)統(tǒng)一制定各項管理目標(biāo),，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,，實施對工程質(zhì)量,、工期、安全生產(chǎn),、文明施工,、計量檢測、實驗化驗的控制,、監(jiān)督,、檢查和驗收。

2,、負責(zé)與業(yè)主,、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系,，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系,。

3、根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù),，滿足施工生產(chǎn)需要,。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差,、不服從指揮,、有違法亂紀(jì)行為的人員予以清退。

4,、及時提供由甲方供應(yīng)的施工機械設(shè)備,、周轉(zhuǎn)材料。

5,、按本合同約定,，向乙方支付勞動報酬。

6,、統(tǒng)籌安排,、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費用,。

7,、協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費用由乙方自理,。

第八條乙方責(zé)任和義務(wù)

1,、遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度,，做好安全,、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全,、勞動保護等工作,。

2、嚴格按照設(shè)計圖紙,、施工驗收規(guī)范,、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標(biāo)準(zhǔn),，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責(zé),；根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求（包括調(diào)整后的計劃），合理組織,，科學(xué)安排作業(yè)計劃,，投入足夠的人力、物力,、保證工期,；承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款,。

3、應(yīng)按招標(biāo)文件要求和承諾的管理人員,、安全員（持證）保質(zhì)保量到位,。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證,，持證率達到100%,。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達到100%,。

4,、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查,、管理,；接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù),、安全生產(chǎn),、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備,、材料保管,、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況,。

5,、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作,。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

6,、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料,、機具；妥善保管,、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具,、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。

7,、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資（務(wù)工人員工資每月造冊備案）,，承擔(dān)因此項工作不到位而引起的糾紛或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責(zé)任后果。

8,、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽,、安全帶、工作服,、手套及其它相關(guān)的防護用品）,；

9,、進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好,、身體健康、技術(shù)熟練等條件,；禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員,；禁止使用不法人員,，乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。

10,、甲方在資金暫時不到位,，業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工,，不得聚眾鬧事,，做到對甲方的諒解,。

第九條環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工

1,、甲方應(yīng)集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn),、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關(guān)制度等方面的教育,；依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度,、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況,，使其體系有效運行,。

2、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,，嚴格按安全施工標(biāo)準(zhǔn)進行施工,；加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育；認真落實安全措施,，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn),；隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟費用,。

發(fā)生安全事故,，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門，同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進行處理,。

3,、乙方就嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防,、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,，做到文明施工；保證施工現(xiàn)場整潔有序,，符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求,，維護甲方良好的企業(yè)形象，并承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,。

加強現(xiàn)場管理，采取一切適當(dāng)?shù)拇胧?，保護現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境,，限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染；避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙,。

第十條材料,、設(shè)備供應(yīng)與管理

1,、甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制，根據(jù)工程計劃需要向乙方提供,。

2,、乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備（包括領(lǐng)用,、保管、裝卸,、退庫,、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放）,；因保管和使用不善發(fā)生丟失,、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償,。

3,、材料按預(yù)算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料,、注重節(jié)約,。如材料使用超出預(yù)算用量，則超出部分的費用由乙方承擔(dān),；材料節(jié)約部分,，由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條承包方式,、價格及包含的內(nèi)容

1,、承包方式及單價。

2,、承包價格所包含的內(nèi)容：

承包價格包括施工期間乙方的各類風(fēng)險及施工人員工資和調(diào)遣費：小型機具費用,；各類材料的場內(nèi)二次倒運；自然氣候影響停水,、停電,、待料等不可預(yù)見工日費用；包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用,、裝卸,、看護、保管,、退庫,；勞動保護用品費用（安全帽、安全帶,、手套等）,；安全防護設(shè)施的搭拆（安全網(wǎng),、防護欄桿、防護棚等）,；文明施工費用（包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工）,；承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗,、電工,、機械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工；預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費用,。

3,、本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調(diào)整變動,。

第十二條結(jié)算辦法及付款方式

1,、每月25日由甲方按乙方實際完成工程量（或按工程進度節(jié)點）結(jié)算勞務(wù)承包費，5日按合同價款結(jié)算完畢,，交甲方財務(wù)部門作為支付勞務(wù)承包費用的依據(jù),。

2、甲方不預(yù)付乙方生活費用,，勞務(wù)承包費用按月支付（或按工程進度節(jié)點）,，付款時間為業(yè)主付款后，支付上月結(jié)算款的_______%,。所承包工程完工后付結(jié)算款的_______%,，余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。（結(jié)算款支付額以扣除勞務(wù)管理費后的數(shù)額為基數(shù)）

3,、在每月的承包費結(jié)算中,，應(yīng)扣除乙方向甲方勞務(wù)公司應(yīng)繳納_______%的勞務(wù)管理費。

第十三條施工驗收

1,、乙方應(yīng)按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，確保施工質(zhì)量。施工完畢,，乙方應(yīng)及時向甲方提交自檢報告,，通知驗收；甲方應(yīng)當(dāng)及時對乙方施工成果組織有關(guān)部門進行初步驗收,，驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè),；驗收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時，乙方應(yīng)負責(zé)無償修復(fù),，不延長工期,，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。

竣工驗收時,，業(yè)主,、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償維修,，并承擔(dān)由此導(dǎo)致甲方相關(guān)損失,，不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責(zé)任。

2,、乙方應(yīng)配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收,；甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合,。（配合第三方工作的費用另外協(xié)商）

第十四條工程保修

1,、保修范圍、期限：______________,。

2,、保修期間，乙方應(yīng)在接到維修通知后按甲方要求內(nèi)容和時間派人維修,，若乙方未按甲方要求執(zhí)行,，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔(dān),。

第十五條保險

1,、乙方負責(zé)人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險,，支付保險費用,。

2、保險事故發(fā)生時,，甲,、乙雙方有責(zé)任采取必要的措施減少損失。

第十六條爭議

1,、甲,、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行協(xié)商解決,；否則,，雙方應(yīng)在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2,、發(fā)生爭議后,，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,，保持工作連續(xù),，保護好已完工作成果；

（1）單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,，雙方協(xié)議終止合同,；

（2）解要求停止合同工作,，且為雙方接受；

（3）仲裁機構(gòu)要求停止合同工作,；

（4）法院要求停止合同工作,。

第十七條合同履約保證金

1、乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元,。

2,、合同履約保證金所含內(nèi)容應(yīng)包括本合同內(nèi)所定的各項批標(biāo)及投標(biāo)文件內(nèi)的承諾條件，如：工期,、質(zhì)量,、安全、環(huán)境保護,、文明施工,、施工高峰期所到位人員數(shù)，農(nóng)忙季節(jié)的人員數(shù)量,，支付農(nóng)民工資,，遵紀(jì)守法等。若達不到以上內(nèi)容所規(guī)定的要求,，則從履約保證金中扣除一定的金額,；若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金,，并賠償由此給甲方造成果,。

3、本工程完工后,，乙方按雙方所簽訂合同的內(nèi)容完成,，經(jīng)有關(guān)部門驗收符合本合同規(guī)定的要求，則甲方在一月內(nèi)返還乙方的履約保證金（不計利息）,。

第十八條不可抗力

1,、不可抗力的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同，當(dāng)甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時,，執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定,。

2、不可抗力事件發(fā)生后,，乙方應(yīng)立即通知甲方項目經(jīng)理,，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失,，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施,。

3、因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4,、因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。

第十九條合同解除

1,、如因不可抗力致使本合同無法履行,、或因一方違約或因業(yè)主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的,，可以解除合同。

2,、因不可抗力或業(yè)主原因造成合同解除,，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護和移交工作,，按要求撤出施工場地,；甲方按合同約定支付已完工作勞務(wù)報酬。

第二十條合同終止

雙方履行合同全部義務(wù),；勞務(wù)報酬價款支付完畢,；乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果，并經(jīng)竣工驗收合格后,；保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題,，本合同即告終止。

第二十一條合同份數(shù)

本合同一式_______份,，甲方_______份,；乙方_______份。

第二十二條補充條款

__________________________________________,。

第二十三條合同生效

本合同雙方約定_______后生效,。

甲方（蓋章）：

_____年_____月_____日

乙方（蓋章）：

_____年_____月_____日

建筑工程勞務(wù)分包單價篇二

甲方：_________________

乙方：_________________

依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著公平,、公正,、平等互利、誠實守信的原則,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同,。

一、工程概況

1,、工程名稱：_________________

2,、工程地點：_________________

3、乙方承包范圍：_________________整棟樓磚砌體,、內(nèi)墻外墻抹灰及外墻貼瓷磚等工序,。

二、承包方式

甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料,，乙方施工中產(chǎn)生的任何工具由乙方提供,。

三、承包單價

1,、砌體單按每塊磚元/塊計算,，雙方現(xiàn)場清點為準(zhǔn)。

2,、?內(nèi)墻抹灰每平米元按實際抹灰面積計算,，所有洞口扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準(zhǔn),。

3,、?外墻抹灰打底和貼磚所有工序在內(nèi)每平方米41元，所有洞口面積扣除,，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準(zhǔn),。

四、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)該嚴格把好質(zhì)量關(guān),，保證一次驗收合格,，因施工質(zhì)量不合格造成返工、材料及人工費由乙方承擔(dān),，甲方只提供技術(shù)指導(dǎo),。內(nèi)墻抹灰要求垂3cm、平5cm,，外墻垂5cm,、平8cm.

五、工期要求

在45天完成,，即合同簽定之日起,，除停電、停水等原因工期順延,。正常情況延期一天罰500元/天,，提前一天獎勵200元/天。

六,、文明施工與安全

乙方必須嚴格把好安全生產(chǎn)關(guān),，采取安全施工的防護措施，杜絕事故發(fā)生,，施工中的發(fā)生大小事故均由乙方負責(zé),。乙方必須每天保持現(xiàn)場清爽，不能有任何材料浪費現(xiàn)象,。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),，甲方可根據(jù)浪費材料的原價加倍罰款,，乙方在施工中應(yīng)與甲方和其他施工組團結(jié)相處，不能在工地上和任何人發(fā)生爭吵,、打架事件,。

七、驗收結(jié)算支付方式

本工程竣工后,，甲乙雙方組織相關(guān)部門人員在一個星期內(nèi)進行驗收,，20天內(nèi)進行結(jié)算，在一個月之內(nèi)付工程款的95%,，保質(zhì)期6個月后付5%,，施工期間乙方不得以任何借口要求撥工程款。

本合同一式二份,，甲乙雙方各持一份,，雙方簽字蓋章后生效。

建筑工程勞務(wù)分包單價篇三

原告：_________________張__________,，男，__________年__________月__________日出生,，民族：_________________漢族,，地址：_________________四川省_____________，身份證號碼：_________________4407________________832,，聯(lián)系電話：______________,。

委托代理人：_________________李__________，廣東_______________律師事務(wù)所律師,。

被告：_________________深圳市_____________有限責(zé)任公司,，住所地：_________________深圳市_____________。法定代表人_______________,，聯(lián)系電話：______________,。

訴訟請求：_________________

1.請求法院判令被告支付原告__________年_____月至_____月工資_______________元;

2.請求法院判令被告支付原告經(jīng)濟補償金_______________元;

實施與理由：_________________

原告于__________年_____月_____日進入被告公司工作，在__________任組長,，每月工資__________元,，被告未按照法律規(guī)定與原告簽訂勞動合同，__________年_____月_____日上午上班時,，原告向被告負責(zé)人反映原告及員工都承受不了公司要求員工連續(xù)超強度,、超負荷的工作安排，要求公司是否能適當(dāng)?shù)匕才乓恍r間給員工休息一下,，作為組長的原告的正當(dāng)要求和情況反映,，不但沒有得到被告的支持，反招致被告開除的處理,。原告要求被告結(jié)算工資并支付解除勞動合同經(jīng)濟補償金等,，被告卻不予理睬，原告于__________年_____月_____日向深圳市勞動仲裁委員會申請仲裁，__________年_____月_____日仲裁委員會作出裁決書,，原告不服勞動仲裁裁決,，特向法院提起訴訟，請求法院判決準(zhǔn)予原告上述請求,。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日