現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人,，人與事之間的關(guān)系,。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇一
乙方(買方)：身份證號
一,、甲方自愿將坐落在__市__鎮(zhèn)__村__號(自建住宅)的房屋，東至___南至__西至__北至__建筑面積__平方米,，出售給乙方,。
二、甲,、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共__萬__仟__佰__圓(小寫元),，乙方在__年__月__日前，一次付給甲方,。
三,、雙方同意于__年__月__日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四,、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,，由甲方職責,。甲方應協(xié)助乙方辦好過戶手續(xù)。
五,、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費,，由方負擔。
六,、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后,，經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機關(guān)審核后，上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,。
七,、甲、乙雙方同意上述協(xié)議,，各無異議,，不得反悔。
八,、本協(xié)議一式三份,，甲、乙,、中證人各執(zhí)一份,。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
中證人(簽章)：年月日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：
一,、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米,，產(chǎn)權(quán)證號st )房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100__元 ,。
三、乙方在簽訂本合同時,，支付定金三十萬元整 ,，即小寫300000元 。
四,、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的`款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理),。
五,、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔,。
七,、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八,、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住,、使用;無欠賬，如電話費,、水電費,、物業(yè)管理費、取暖費,、入網(wǎng)費,、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,，如一方違反本合同條款,，該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日,，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,，不適用本條款,。
十、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號： ),，空調(diào)兩臺(型號： ),，熱水器(型號：)，浴霸(型號： ),，飲水機(型號： ),，音響兩臺(型號：258695 )，涼衣架,，房內(nèi)燈具,，前后門窗窗簾、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設施,， 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi)),。
十一,、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力,，自雙方簽字之日生效,。
十二、附加條 款：
1,、轉(zhuǎn)讓過后,，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：趙 升 (印) 身份證號：
住址：重慶市九龍坡區(qū)歇臺子長石村24號 電話：
年月日
乙方(買方)：張沙沙 (印) 身份證號：
住址：四川省達州市南壩鎮(zhèn)23號 電話：
年月日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇三
本合同雙方當事人：
賣方(以下簡稱甲方)： 身份證號：
買方(以下簡稱乙方)： 身份證號：
甲乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下協(xié)議條款。
一,、甲方房屋(如有共有權(quán)人，甲方已經(jīng)取得了共有權(quán)人對轉(zhuǎn)讓該房屋的一致同意)坐落于 建筑面積 平方米，房屋用途為 ,。
二,、雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為：總金額 萬元(大寫： 拾 萬 仟 佰 拾 元整),。
三,、乙方于 年 月 日向甲方支付首付款 萬元 (大寫： 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。待房屋過戶后公積金貸款支付剩余房款 萬元(大寫： 拾 萬 仟 佰拾 元整)乙方保證房屋過戶后一個月內(nèi)付清余款,。
四,、甲方應于乙方付清全部房款之時，將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,，并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收,。接收后房屋的占有,、使用,、收益和處分權(quán)利歸乙方行使，該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費,、水費、電訊費,、網(wǎng)費等相關(guān)費用由乙方負責支付,。
五,、甲方負責將該房屋所有權(quán)更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權(quán)時所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔,。
六,、甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,，有關(guān)按揭,、抵押債務、稅項及租金等,，甲方均在交易前辦妥,。交易后如有上述未清事項,，由甲方承擔全部責任。
七,、甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,，保證該房屋不受他人合法追索,。甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),，并保證不管以后房價如何上漲,，絕不反悔。
八,、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,，甲方如未按本合同規(guī)定的時間將房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息,。甲方保證在房款付清時,，將房屋交付乙方，否則乙方有權(quán)追究甲方責任,。
九,、甲方及配偶共同擁有一套住房，辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費用,，全部由乙方承擔,。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發(fā)生的相關(guān)費用,，全部由甲方承擔,。
十、本合同未盡事宜,，由雙方另行協(xié)商,，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
十一,、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇四
賣方：___________,，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現(xiàn)住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________;手機：______________
買方：___________，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現(xiàn)住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________;手機：______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：
第一條房屋基本狀況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為：____________【區(qū)(縣)】__________________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)該房屋所在樓層為_________層,，建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修,、相關(guān)物品清單等具體狀況見附件一,。
第二條房屋權(quán)屬狀況
(一)該房屋所有權(quán)證證號為：________________________.
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權(quán)以________(出讓或劃撥?)方式獲得。土地使用權(quán)證號為：________________________,，土地使用權(quán)年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止,。乙方應當辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金,。
(三)該房屋性質(zhì)為商品房。
(四)該房屋的抵押狀況為未設定抵押,。
(五)該房屋的租賃狀況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方透過___________公司居間介紹(房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人：__________,，經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書號：______________)達成本交易,。中介費用為本合同房屋總價的3%，買賣雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權(quán)證過戶到買方名下之日支付,。無論任何原因?qū)е卤窘灰孜醋詈笸瓿?，已支付的中介費就應全部退還,。
第四條成交價格和付款方式
(一)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,，該房屋成交價格為：人民幣___________元(小寫),，________________________________元整(大寫)
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備,、裝飾裝修,、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
(二)買方付款方式如下：
1、本合同簽訂后3日內(nèi),，買方向賣方支付定金成交總價的10%，即人民幣___________元,。
2、該房屋過戶到買方名下后3日內(nèi),，買方向賣方支付成交總價的80%,，即人民幣___________元。
3,、該房屋驗收交接完成后3日內(nèi),，買方向賣方支付成交總價的10%,，即人民幣___________元。
第五條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記和戶口遷出
(一)雙方同意,，自本合同簽訂之日起3日內(nèi),，雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
(二)如買方未能在房屋權(quán)屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的期限內(nèi)(最長不超過3個月)取得房屋所有權(quán)證書的,，買方有權(quán)退房,，賣方應當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款，并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息,。
(三)賣方應當在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起30日內(nèi),，向房屋所在地的戶籍管理機關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,，每逾期一日,，賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,，買方有權(quán)解除本合同,，賣方應收到解除通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款，并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息,。
第六條房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,，因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的，賣方應支付房價總款5%的違約金,，并承擔其他賠償職責,。
賣方保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設施設備,、裝飾裝修狀況和相關(guān)關(guān)系,，附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,，對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修持續(xù)良好的狀況,。
在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】：___________________________費用由賣方承擔，交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔,。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉(zhuǎn)移給買方,。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的，每逾期一日,，賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金,。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下后30日內(nèi)將該房屋交付給買方。該房屋交付時,，應當履行下列各項手續(xù)：
1,、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修,、相關(guān)物品清單等具體狀況進行驗收,，記錄水,、電、氣表的讀數(shù),，并交接附件一中所列物品;
2,、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修,、相關(guān)物品清單上簽字;
3,、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù);
5,、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;
6,、本合同規(guī)定的其他應完成的事項。
本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,，才視為該房屋驗收交接完成,。
第八條本合同簽訂后，賣方再將該房屋出賣給第三人,，導致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,，買受人有權(quán)解除本合同，賣方應當自收到解除通知之日起2日內(nèi)退還買方全部已付款,，并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金,。
第九條稅、費相關(guān)規(guī)定
本合同履行過程中,，買賣雙方應按照國家及地方相關(guān)規(guī)定繳納各項稅,、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
1,、賣方需付稅費：(1)營業(yè)稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產(chǎn)交易服務費;(8)土地使用費,。(9)提前還款短期貸款利息(如有);(10)提前還款罰息(如有)
2、買方需付稅費：(1)印花稅;(2)契稅;(3)產(chǎn)權(quán)登記費;(4)房地產(chǎn)交易服務費;(5)《房地產(chǎn)證》貼花;
3,、其他稅費由買賣雙方各承擔一半：(1)權(quán)籍調(diào)查費;(2)房地產(chǎn)買賣合同公證費(如有);(3)評估費;(4)保險費(如有);(5)其他(以實際發(fā)生的稅費為準)
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關(guān)稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,，其應當向?qū)Ψ街Ц断喈斢诜績r總款5%的違約金,。
第十條違約職責
一、逾期交房職責
除不可抗力外,，賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,，按照如下規(guī)定處理。
1,、逾期在30日之內(nèi),，自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,，并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向買方支付違約金,，合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過30日后,，買方有權(quán)退房。買方退房的,，賣方應當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,，并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二,、逾期付款職責
買方未按照第四條約定的時間付款的,，按照以下規(guī)定處理：
1、逾期在30日之內(nèi),，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，并于實際支付應付款之日起3日內(nèi)向賣方支付違約金,，合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過30日后,，賣方有權(quán)解除合同。賣方解除合同的,，買方應當自解除合同通知送達之日起3日內(nèi)按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,，并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,，根據(jù)不可抗力的影響,，部分或全部免除職責，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,，并自不可抗力事件結(jié)束之日起3日內(nèi)向另一方當事人帶給證明,。上述房屋風險職責自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方能夠根據(jù)具體狀況對本合同中未約定,、約定不明或不適用的資料簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,。對本合同的解除，應當采用書面形式,。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。本合同附件為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力,。
賣方：
買方：
中介方：
合同簽訂日期：____年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇五
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲,、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：
一,、甲方自愿將坐落在___________(建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米,，產(chǎn)權(quán)證號st1002105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖),。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100xx元 ,。
三,、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ,，即小寫300000元 ,。
四、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),，向甲方支付首付款(定金從中扣除),，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五,、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),。
六,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔。
七,、乙方支付首付款后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù)，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應向甲方付清全部房款余額,。
八、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押,、房產(chǎn)瑕疵，無人租住,、使用;無欠賬,，如電話費、水電費,、物業(yè)管理費,、取暖費、入網(wǎng)費,、有線電視費等。
九,、本合同簽訂后,，如一方違反本合同條款，該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,，每逾期一日,，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,，不適用本條款,。
十、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號：1005648485 ),，空調(diào)兩臺(型號：0152468549 ),，熱水器(型號：1095874554)，浴霸(型號：1025456985 ),，飲水機(型號：1084759264 ),，音響兩臺(型號：258695 )，涼衣架,，房內(nèi)燈具,，前后門窗窗簾、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設施,， 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十一,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。
十二,、附加條款：
1、轉(zhuǎn)讓過后,，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改,。
甲方(賣方)：(印) 身份證號：
住址： 電話：
20xx年xx月xx日
乙方(買方)：(印)身份證號：
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇六
出賣人(以下簡稱甲方)：______________________
買受人(以下簡稱乙方)：______________________
甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,，訂立本合同,。
第一條甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán)，并依法進行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,，證書號為：_________,，土地面積為：_________，土地用途為：_________。
甲方經(jīng)批準,，在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,，主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層，地下層數(shù)為_________層,。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】,。預售商品房批準機關(guān)為_________，商品房預售許可證號為_________?，F(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號為_________,。
第二條乙方向甲方購買_______路_______幢(號)______層______室(以下簡稱該房屋)，政府批準的規(guī)劃用途為_________
該商品房陽臺是【封閉式】,，是【非封閉式】,。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米，其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米,、公用分攤建筑面積為_________平方米,。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設計及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu),、裝修及設備標準見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系,、資料關(guān)系、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務合同》,、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5,。
第三條乙方購買該房屋，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_________元,。(大寫)：__________________,。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積，乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元,。(大寫)：__________________,。
第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權(quán)的總價格,。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,，不再作變動。
第五條在該房屋交付時,，房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構(gòu)實測面積為準,，如甲方暫測面積與實測面積不一致時，除法律,、法規(guī),、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理：
1.按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%)，不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),，乙方有權(quán)單方面解除本合同,。乙方行使上述解除權(quán)時,，必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,，否則視為放棄該項權(quán)利,。
第六條簽訂本合同時，該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________,。乙方應當按本合同約定時間如期,、足額將房款交付于甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預收款監(jiān)管機構(gòu)：_________、帳戶名稱_________,、帳號：_________),。預收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確,。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,，應當向甲方支付違約金，違約金按逾期未付款額的萬分之______計算,，違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止,。逾期超過______天后，甲方有權(quán)選擇下列第______種方案追究乙方責任,。
1.甲方有權(quán)單方面解除本合同,，乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_________%,，甲方有權(quán)在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,，剩余房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?，甲方有?quán)追索,。甲方如行使上述解除合同權(quán)的，應當自合同約定之乙方應交付房款期限屆滿止的 30日內(nèi)書面通知乙方,，沒有通知或逾期通知的,，視為放棄權(quán)利。
第八條簽訂本合同后,，甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計(見附件2),，確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準，在獲得批準之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議,。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,，乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方解除合同的,，甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金,。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件4)，確需變更的應當征得乙方書面同意,。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,，乙方有權(quán)要求甲方恢復，如不能恢復的，甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金
第十條甲方應當在_______年______月______日前,，依照國家法律,、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用,。
如遇下列特殊原因,，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據(jù)實予以延期：
1.遭遇不可抗力,，且甲方在不可抗力發(fā)生時采取了適當救護措施,，并在_______日內(nèi)書面告知乙方的;
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方，應當向乙方支付違約金,，違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,，違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,，乙方有權(quán)選擇下列第____種方案追究甲方責任：
1.乙方有權(quán)單方面解除本合同,。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后，甲方應在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù),。乙方應在收到該通知之日起______天內(nèi),，會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志為_________,。
在驗收交接時,，甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件，甲方應向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》,。同時,，甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關(guān)資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,，乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,，由此所產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因,，未能按期交付的,，雙方同意按第_______種方式處理：
1.乙方未按期接收房屋，從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業(yè)管理費,，并承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,，甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外，另可以按日追究乙方合同總價款_____%的違約金,。
第十三條甲方應當在商品房交付使用后______日內(nèi),，將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。
如因甲方的責任,，乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,，雙方同意按下列第_______項處理：
1.乙方退房,，甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方，并按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,，甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金,。
甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應當履行的義務成就的，應當向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,，自乙方接受通知之日起_____日內(nèi),，若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應履行的義務，導致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,，則甲方不承擔任何責任。
第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方,。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方接收催告書后,，未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉(zhuǎn)移至乙方承擔。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權(quán),，也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛,。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況，由甲方承擔全部責任,，并按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方,。
第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修,、設備標準達不到本合同附件3約定的標準,，乙方有權(quán)要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修,、設備差價_________倍給予補償,。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件3約定的標準，乙方有權(quán)單方面解除本合同,，同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方,。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時，應當共同委托本市(或者國內(nèi))有資質(zhì)的建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測并以該機構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù),。一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后______日內(nèi),，另一方不作答復的，視為同意對方可以單獨委托建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,，并同意該機構(gòu)做出的書面鑒定意見,。
第十七條該房屋交付后，房屋權(quán)屬證明辦妥前,，乙方認為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,，可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,。經(jīng)核驗，確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,，乙方有權(quán)單方面解除本合同,，同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,，應書面通知甲方,，甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息，利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,，并承擔賠償責任,，賠償金額為總房價款的_________%，在退還房價款時一并支付給乙方,。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款,。
第十九條自該房屋驗收交接之日起，甲方對該房屋負責保修,。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理條例》之規(guī)定,，在本合同附件5中約定。
第二十條甲方已選聘_________物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,，并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》(見附件五),。因該房屋規(guī)劃用途為_________用房，甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附件5),。
第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權(quán)不可分離,。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起，甲方與_________訂的編號為 _________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利,、義務和責任轉(zhuǎn)移給乙方,。
第二十二條本合同項下乙方享有的權(quán)益(房屋期權(quán))，乙方可以依法轉(zhuǎn)讓,、抵押,。乙方依法行使上述權(quán)利時，甲方應予協(xié)助,。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件,、回復及其他任何聯(lián)系，必須采用用書面形式,，且首先采用直接送達方式送達,，直接送達不能、或者另一方在省外,、國外的可采用掛號郵寄的方式,，送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以直接送達的方式送達,，則于另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,，在投郵后(以寄出的郵戳為準)第______日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,，可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按照法律,、法規(guī),、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔,。
第二十五條本合同的補充條款,、附件及補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。本合同補充條款,、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,，以補充條款、補充協(xié)議為準,。本合同的正文,、補充條款、附件以及補充協(xié)議中的填空部分,，手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的，以手寫體為準,。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,，雙方應通過訂立變更協(xié)議進行約定。
第二十六條甲,、乙雙方在簽署本合同時,，對各自的權(quán)利和義務清楚明白，并愿按本合同約定嚴格履行,，如一方違反本合同,，另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效,。雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負責向房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù),。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的，應當承擔賠償責任,。
第二十八條本合同登記備案后,，如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時，在事實發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_______房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù),。
第二十九條甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決,。協(xié)商不能解決的,，選定下列第_______種方式解決：(不選定的劃除)
1.向_________裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_________份,，均具有同等效力,。其中甲,、乙雙方各執(zhí)_________份，_________各執(zhí)壹份,。
甲方(簽字)：______________乙方(簽字)：______________
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇七
甲方：
乙方：
甲,、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致,，達成如下合同條款：
一,、甲方自愿將坐落在 貸款房屋賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)辦理手續(xù)同時交給乙方,。
二,、雙方協(xié)定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣 已交首付款， 剩余 (小寫 ),。余款由乙方支付,。
三、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán)。
四,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)一切費用由乙方承擔,。
五、乙方支付首付款后,，甲方積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，直至房屋所有手續(xù)過戶到乙方名下。
六,、甲方應將該房產(chǎn)交付乙方,，屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押,、房產(chǎn)瑕疵,、無人租住、使用等,。
七,、為了甲乙雙方的利益，乙方已交于甲方貳萬伍仟元定金,，如有違約,，所付定金甲方不予退還。
八,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效,。
甲方： 乙方： 身份證號： 身份證號：
年 月 日 年 月 日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇八
出售(代理)方姓名：身份證號：地址：(簡稱甲方)
購買(代理)方姓名：身份證號：地址：(簡稱乙方)
甲方現(xiàn)有㎡的房屋,，地址：,，權(quán)證號：，土地證號：,，自愿出售給乙方,，以按揭方式購買。乙方經(jīng)實地看房并已充分了解此房信息,，自愿購買此房,。經(jīng)協(xié)商后甲、乙雙方均同意售價為人民幣(大寫元)(￥元),。此房價包括(水,、電、光纖,、天然氣戶頭,、裝修、及：)并達成以下協(xié)議：
一,、第一次乙方于年月日支付購房定金計人民幣(大寫：元)(￥)給甲方,。
第二次按銀行程序辦理：待簽約貸款銀行審批通過，通知過戶后日內(nèi),，甲,、乙雙方必須到市房地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權(quán)證交買賣過戶科受理，出據(jù)受理單后,，乙方再支付給甲方購房首付款(大寫元)(￥元)此款不包含購房定金。否則視為違約,。乙方須在此首付款內(nèi)扣除人民幣(大寫元)(￥)作為交房押金,，待交房時甲方結(jié)清該房所有費用后，乙方再支付給甲方,。
第三次剩余房款計人民幣(大寫元)(￥元)屬于乙方向銀行貸款部分,，待辦完過戶手續(xù)做完抵押后，則由簽約銀行轉(zhuǎn)賬給指定的甲方賬戶,。(按揭購房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現(xiàn)金方式補差,，此合同圓滿結(jié)束。
二,、甲方配合乙方辦理完產(chǎn)權(quán)過戶后,，乙方必須無條件辦理此房抵押登記手續(xù)，否則視為違約,。
三,、甲方必須保證此房產(chǎn)權(quán)清楚、無查封,、抵押,、凍結(jié),、實屬純私房，并無任何糾葛,，否則承擔一切法律責任,。乙方以按揭貸款購買此房，(全權(quán)委托擔保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應保證自己在銀行無不良記錄,。
四,、甲方應按約定的時間和指定的地點，并帶齊相關(guān)證件協(xié)助乙方辦理此房的過戶換證手續(xù),，所產(chǎn)生的一切費用由方去付(含買賣方各項稅費)稅收標準以政策為準,。
五、甲,、乙雙方成交后,，此房的一切權(quán)利全部轉(zhuǎn)到乙方名下，屬乙方所有,。
六,、違約責任：甲、乙雙方簽字生效后,，不得以任何理由推翻此協(xié)議,，本協(xié)議在履行過程中除因不可抗拒的阻力而外，更不得以任何理由解除此協(xié)議,，否則依法追究其法律責任,。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規(guī)定辦理，則雙倍賠付乙方所付定金,。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款,、第二款之規(guī)定辦理，則所付定金不退,。甲,、乙雙方任何一方違約，中介有權(quán)從定金中提取(總額的2%作為信息服務費)或(從定金中提取一半作為信息服務費),。
七,、甲乙雙方協(xié)定(甲方在收到第三次房款的同時)或(甲方收到首付款的同時)雙方交接、交房,，一經(jīng)交接甲方不在承擔此房任何維修及費用,。甲方交房時保證該房屋的`水、電,、氣,、光纖、物業(yè)管理等相關(guān)費用結(jié)清，原有室內(nèi)設施齊全完整無損,。
八,、本協(xié)議一式三份，甲,、乙雙方及中介方各執(zhí)一份,，從簽字蓋手印之日起生效。另：甲,、乙雙方簽字蓋手印生效的同時,，由方按售價的支付中介服務費，計人民幣(大寫元)(￥元),，甲乙雙方各支付(大寫元)(￥元)
九,、此協(xié)議簽定后，甲方應將房產(chǎn)證原件交中介方保存,，中介方應出具正式蓋章收據(jù),，此收據(jù)待產(chǎn)權(quán)證交件受理后即自動無效。.
十,、特別約定：甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房,，在辦理過程中，因政策原因或不可抗拒的阻力,，導致銀行無法辦理貸款,，雙方協(xié)定相互都不作違約賠償，甲方退還乙方定金,，同時此協(xié)議自行解除,。
十一、本協(xié)議在履行過程中,，若發(fā)生爭議,，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟,。.
十二、甲,、乙雙方已認真,、仔細的閱讀了以上協(xié)議內(nèi)容，并確認簽字,。
備注：
簽訂日期：年月日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇九
甲方(出賣人)：_________
地址：___________________________
聯(lián)系電話：_________ 身份證號：_________
乙方(買受人)：_________
地址：___________________________
聯(lián)系電話：_________ 身份證號：_________
根據(jù)國家和天津市法律,、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣事宜達成如下協(xié)議：
第一條 房屋的基本情況
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________ _________,，房屋結(jié)構(gòu)為_________,，建筑面積_________平方米(以最終取得的產(chǎn)權(quán)證記載為準);該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設施見附件二;本合同項下房屋相應的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓,。
2,、甲方同該房屋開發(fā)商簽訂《商品房買賣合同》(編號： )，但該房屋尚未取得房地產(chǎn)權(quán)證,。
3,、甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國家有關(guān)規(guī)定，而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛,。
第二條 房屋面積的特殊約定
1,、本合同第一條所約定的面積為《商品房買賣合同》(編號： )所記載面積。如房屋最終取得房地產(chǎn)權(quán)證的面積與《商品房買賣合同》(編號： )不一致,，則以房地產(chǎn)權(quán)證記載為準,。
2、如房屋最終取得房地產(chǎn)權(quán)證的面積與《商品房買賣合同》(編號： )不一致,，每平方米價格保持不變,，房價款總金額按房地產(chǎn)權(quán)證記載面積計算。
第三條 房地產(chǎn)權(quán)證辦理的約定
如本合同項下房屋已具備辦理房地產(chǎn)權(quán)證的條件,，甲方應積極予以辦理,，其中產(chǎn)生的稅費由甲方承擔。如在前述條件具備的前提下甲方一個月內(nèi)未予辦理,，則逾期一日按合同金額的1‰向乙方支付違約金,。
第四條 價格
暫按《商品房買賣合同》(編號： )記載面積計算，該房屋售價為每平方米_________元人民幣(大寫： ),，總金額為_________元人民幣(大寫： ),。
第五條 付款方式
1、乙方應于本合同簽訂之日起____日內(nèi)向甲方支付定金_________元整(合同總金額的20%),，定金最終抵作房款,。
2、待該房屋取得房地產(chǎn)權(quán)證后,，甲方與乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),，剩余房款按照法律及相關(guān)部門規(guī)定通過房款資金監(jiān)管賬戶支付，甲方已收取定金應用于辦理房產(chǎn)過戶和資金監(jiān)管手續(xù),。
第六條 房屋交付
1,、甲方應于本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，將該房屋交付乙方使用,，并于交付當日辦理完畢配套交接手續(xù),。
2,、乙方可對房屋按自己意愿進行裝修。
3,、如房屋需辦理物業(yè),、入住或管理等手續(xù)甲方應于配合辦理。
第七條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方應于本合同項下房屋取得房地產(chǎn)權(quán)證后7日內(nèi)與乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù);如該房屋有貸款則應于取得房地產(chǎn)權(quán)證后7日內(nèi)辦理貸款清償及房產(chǎn)過戶等手續(xù),。
第八條 違約責任
1,、如因甲方原因，造成該房屋不能過戶到乙方名下或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,，乙方有權(quán)選擇解除合同,，并要求甲方雙倍返還定金。
2,、如甲方單方解除合同,，應雙倍返還定金。
3,、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付乙方使用,，自本合同規(guī)定的交付期滿次日起，甲方遲延交付一日則應向乙方支付本合同價款1‰的違約金;逾期超過_________日,，則視為甲方不履行本合同,，乙方有權(quán)選擇以下方式追究甲方的違約責任：
(1)終止合同，在支付遲延交房違約金的同時甲方還應雙倍返還定金,?；?2)甲方遲延交付一日則應向乙方支付本合同價款1‰的違約金，合同繼續(xù)履行,。
4,、如發(fā)生本條1至3款的違約情況，導致合同無法履行或最終解除的,，甲方還應賠償乙方對房屋的裝修損失,。
5、如甲方未能按照本合同第九條的期限辦理手續(xù),，則每遲延一天按照本合同價款的1‰向乙方支付違約金
6違約方應賠償守約方為買賣本合同項下房屋支付的中介費,。
第九條 稅費的交納
因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的_________稅費由甲方承擔，_________稅費由乙方承擔,。
第十條 聲明及保證
甲方：
1,、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同，如為代理人則代理人已經(jīng)過權(quán)利人的授權(quán),。
2、在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
乙方：
1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
第十一條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,，不得轉(zhuǎn)讓給第三者,。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意,，均屬無效,。 第十二條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋,。
2,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。 第十三條 不可抗力
1,、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,，應在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)書面通知對方，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止,。如導致合同不能履行雙方均不視為違約,。
2、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件,。此等事件包括但不限于自然災害如水災,、火災、旱災,、臺風,、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn)),、動亂,、罷工，政府行為或法律規(guī)定等,。
第十四條 合同的效力
1,、本合同自雙方簽字之日起生效,。
2、本協(xié)議一式_________份,，甲方,、乙方各_________份，具有同等法律效力,。
3,、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
______年____月____日 ______年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十
甲方：___________
乙方：___________
甲,、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋,。該房屋具體狀況如下：
座落于廣州市___________建筑面積___________平方米;,，房屋有關(guān)證明___________;該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 該房屋房價款為人民幣___________元正,，￥___________,，由乙方在簽訂本合同時一次性付給甲方。
第四條 甲,、乙雙方定于乙方交付房款后正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋,。
第五條 甲、乙雙方確認,，雖然房屋所有權(quán)證未作記載,，但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已同意將該房屋出售給乙方。
第六條 該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)可辦理時,，甲方應協(xié)助乙方辦理;在條件允許下,，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋的有關(guān)轉(zhuǎn)名手續(xù)。
第七條 該房屋毀損,、滅失的風險自房屋正式交付之日轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。
第八條 該房屋正式交付時，物業(yè)管理,、水,、電、燃氣,、有線電視,、通訊等相關(guān)雜費,，由甲方支付，交付后由乙方自行承擔,。
第九條 本契約未盡事宜，甲,、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議,。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效,。
第十一條 甲,、乙雙方在履行本契約中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，提交廣州市仲裁委員會仲裁。
第十二條 本契約一式貳份,。其中甲方留執(zhí)壹份,，乙方留執(zhí)壹份。
第十三條 甲,、乙雙方約定補充條款如下：
甲方：___________乙方：___________
簽約人：___________簽約人：___________
聯(lián)系電話：___________聯(lián)系電話：___________
證明人：___________證明人：___________
簽約日期：___________簽約日期：___________
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十一
甲方(賣方)：______________,，女，______族,，身份證號：_____________,，住址__________市__________區(qū)____________。
乙方(買方)：______________,，男,，______族，身份證號：_____________,，現(xiàn)住_____________區(qū)_____________小________________________號,。
甲、乙雙方本著平等,、自愿,、誠信的原則，就乙方購買甲方房屋買賣一事,，達成如下協(xié)議條款：
一,、甲方自愿將座落于_____________市_____________區(qū)________鄉(xiāng)_____________新村自建房房屋及院落一處，售于乙方(正房三間面積____________㎡,，南房三間面積____________㎡),。
二、交易價格為：人民幣____________元整(￥____________元),。
三,、乙方于_____年_____月_____日,，以現(xiàn)金形式將定金____________萬元交付甲方，由甲方給乙方出具收條,。同時甲方應將與該房屋及院落有關(guān)的一切手續(xù)交付給乙方,，(房屋產(chǎn)權(quán)證號：___________________________號)。剩余房款____________萬元,，由乙方于該房屋過戶后付____________萬元,，于甲方搬清之日付____________元。
四,、本次交易包括該房屋內(nèi)用品及設施：衣柜一套,，櫥柜一套。
五,、甲方必須保證該房屋在協(xié)議簽訂之前無任何權(quán)利瑕疵,，債權(quán)、債務及抵押,，甲方因房屋在協(xié)議簽訂之前產(chǎn)生的任何債權(quán),、債務由甲方承擔，與乙方無關(guān),。
六,、本協(xié)議簽訂后，該房屋產(chǎn)生的債權(quán),、債務由乙方承擔,，與甲方無關(guān)。
七,、辦理該房屋過戶手續(xù)時,，因過戶產(chǎn)生的各項費用由乙方承擔，甲方應無條件協(xié)助乙方辦理過戶,。
八,、如該房產(chǎn)無法辦理過戶，該交易無效,，則甲方將乙方交付的2萬元的定金全額退還,，互不糾纏。
九,、如遇拆遷或政府征用,，就該房屋所得的拆遷補償款或新房屋的所有權(quán)均歸乙方所有，甲方無權(quán)占有,。
十,、甲、乙雙方必須嚴格全面履行合同，如有一方違約,，由此造成的損失,，由違約方承擔責任。
十一,、本協(xié)議一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力,，自雙方簽字、按印之日起生效,。
甲方：_________________
乙方：_________________
_____年_____月_____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十二
甲方(出賣人)：身份證號碼：
乙方(買受人)：身份證號碼：
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商，就一事,，在平等,、自愿、誠實守信的前提下,，達成如下協(xié)議：
第一條甲方自愿將其給乙方,，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋,。該房屋具體狀況如下：
(一)座落于,，建筑面積平方米;_______平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為;
(三)房屋平面圖見房產(chǎn)證;
(四)該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。
(五)出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道,、樓梯,、裝修、衛(wèi)生間,、其他設施,、設備，轉(zhuǎn)讓給買受人,，其轉(zhuǎn)讓價格已包含在房屋的價款中,，不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,，保證該房屋沒有設定擔保,、沒有權(quán)屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索,。
第三條計價方式與價款
按雙反約定價錢付款,，總金額人民幣元整;房價款的支付方式為：乙方在年月日前付給甲方定金。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款,。
第四條房屋價款乙方分二期付給甲方：
第一期：在年月日,，付人民幣萬元;
第二期：在交付房屋之日,，付清尾款人民幣萬元。
每期付款,，甲方收到后出具收據(jù),。
第五條甲、乙雙方定于年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋,。
第六條甲,、乙雙方確認，雖然房屋所有權(quán)證未作記載,，但依
法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該給乙方,。雙方簽訂協(xié)議后，不得就方面產(chǎn)生其他法律糾紛,。
第七條該房屋毀損,、滅失的.風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條該房屋正式交付時,，水,、電、燃氣,、有線電視,、通訊等相關(guān)雜費，甲方全部結(jié)清,。
第九條本合同未盡事宜,，甲、乙雙方可另行訂立補充條款,。
第十條甲,、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十一條本合同一式份,。其中甲方留執(zhí)份,，乙方留執(zhí)份，均具有相同的法律效力,。
第十二條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十三
你好，這個是關(guān)于合同附屬協(xié)議怎么寫的解答：_________________
甲方(全稱)：_________________乙方(全稱)：_________________
甲乙雙方本著互利互惠的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，依據(jù)實際情況，在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，于20__年7月1日特訂立以下補充協(xié)議,。
一,、協(xié)議內(nèi)容：_________________
1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的租金,，由甲方和乙方的相關(guān)廣告業(yè)務合作中所產(chǎn)生的費用中進行抵扣,，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣,。
2,、乙方因廣告位的申請事宜在相關(guān)政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產(chǎn)生的相關(guān)費用,，由乙方自行承擔,，西面及西北面廣告位由甲方承擔。
二,、本協(xié)議生效后,，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力,。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效,。本協(xié)議與原合同有相互沖突時,，以本協(xié)議為準。
三,、本協(xié)議一式貳份,，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份,，具有同等法律效力,，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________(公章)(公章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人簽字：________________簽字：________________
____年____月____日____年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十四
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲,、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一,、甲方自愿將坐落在____________________________________房屋出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方。
二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣小寫________________;即人民幣大寫_______________________________,。
三、乙方在簽訂本合時,，支付定金小寫________________;(大寫)_______________________________,。
四、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán),。
五、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔,，與甲方無關(guān),。
六、乙方支付定金后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額,。即小寫________________ (大寫) _______________________________,。
七、甲方該房產(chǎn)將付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押,、房產(chǎn)瑕疵，無人租信,、使用;無欠帳,。
八、本合同簽訂后,，如一方違反本合同條款,，該方應向?qū)Ψ街Ц?0000元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日,，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,，不適用本條款,。
九、將會該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動的物件。
十,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。
十一,、附加條款：
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十五
甲方：_____
乙方：_____
甲乙雙方經(jīng)過平等、充分協(xié)商,，就雙方共同投資購買物業(yè)之相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,，以資信守：
一,、?甲乙雙方共同投資，購買一套位于?的房產(chǎn)?,，房產(chǎn)總價款?______元人民幣,。
二、?出資金額,、出資比例
甲方出資____________元人民幣,，占__________%;
乙方出資____________元人民幣，占__________%,。
三,、?產(chǎn)權(quán)比例
甲方享有共同所購物業(yè)__________%?的產(chǎn)權(quán)。乙方享有共同所購物業(yè)__________%?的產(chǎn)權(quán),。
四,、?物業(yè)考察、購買
甲乙雙方共同對擬購房產(chǎn)進行實際考察,、了解,。
五、?購置物業(yè)法律文件簽署,、款項支付,、購房手續(xù)辦理及委托授權(quán)
甲方委托乙方由乙方全權(quán)辦理購房定金、首付款,、及其他購置房產(chǎn)相關(guān)款項的支付,、《房產(chǎn)預售合同》等法律文件的簽署、房產(chǎn)抵押按揭貸款辦理,、房產(chǎn)交接、房屋所有權(quán)證辦理,、水電煤有線電視開通或入戶等所有購房相關(guān)手續(xù),。由方依法出具經(jīng)過公證認證的授權(quán)委托書，并詳細載明委托事項及委托權(quán)限,、委托期限,。
委托人有權(quán)監(jiān)督和過問委托事項的辦理情況和進展情況，受托人應按委托人的要求報告受托事項的辦理情況和進展情況,，如有重要情況應及時向委托人報告或通知,。
六、?房地產(chǎn)權(quán)證署名,、辦理,、保管
所購物業(yè)的所有權(quán)憑證要依法載明共有比例情況，即甲方享有__________%,、?乙方享有__________%的房屋產(chǎn)權(quán),，房地產(chǎn)權(quán)證由乙方依法辦理并由乙方妥善保管,。
七、?物業(yè)裝飾裝修由?方負責辦理,，所需費用甲方承擔__________%,，乙方承擔__________%?。
八,、?物業(yè)管理,、出租及收益分配比例由?方負責所購房產(chǎn)的管護、維護,、出租,、收取房屋租金等物業(yè)管理事務，
但出租價格應征得甲方的書面同意,，《房屋出租合同》應在正式簽署前取得甲?方或甲方委托律師得書面同意,。乙方收取承租人的房屋租金后應及時歸還銀行按揭貸款本息，余額視為房產(chǎn)收益由甲乙雙方按照投資比例分配,，每_____個月結(jié)算一次,。
九、?購置物業(yè)稅費承擔
購房及按揭貸款,、產(chǎn)權(quán)登記所支出的公正費,、保險費、房產(chǎn)交易稅費,、產(chǎn)權(quán)登記稅費,、律師費、維修基金,、物業(yè)管理費,、水電煤有線電視開通或入戶費、中介費(委托中介出租物業(yè)),、房屋租金稅費等相關(guān)費用由甲方承擔__________%,，乙方承擔__________%，并以現(xiàn)金支付;
十,、?物權(quán)行使
甲乙雙方共同行使所購房產(chǎn)的占有,、出租、使用,、收益,、處分等權(quán)利，如有一方依法書面授權(quán),，另一方也可以代為行使,，但房產(chǎn)買賣、抵押,、擔保必須有雙方書面同意,。
十一,、?物業(yè)出賣及優(yōu)先購買權(quán)行使
如甲乙雙方共同決定出售所購房產(chǎn)，應依法進行并辦理相關(guān)手續(xù),，盈利或虧損均由甲乙雙方按照投資比例享有或承擔,。在同等條件(市場價或評估價)下，甲乙雙方任何一方均有優(yōu)先購買權(quán);若通知后30日內(nèi)不予書面答復則視為同意出售房產(chǎn);如果不同意出售房產(chǎn)又不愿意購買或30日內(nèi)不以實際行動履行購買承諾的,，視為同意出售房產(chǎn),，并應給預積極配合。
十二,、?甲乙雙方以按揭貸款的方式購買物業(yè),，具體約定如下：
1、購房首付款____________元(包括定金)人民幣(房款總價款的__________%)由甲方付__________%,、乙方付__________%,，并以現(xiàn)金支付;
2、主貸人為乙方;
3,、按揭貸款的期限為?______年;
4,、由甲乙雙方每月__________日向貸款銀行償還貸款本息，甲方承擔__________%,、乙方承擔__________%;房產(chǎn)出租后,，以房屋租金每月向貸款銀行償還貸款本息，不足部分由甲乙雙方按照投資比例支付,。
十三,、?甲乙雙方所購房產(chǎn)的實際產(chǎn)權(quán)由甲乙雙方按本協(xié)議約定共有，所有權(quán)由雙方共同行使,。
十四,、?適用法律
本協(xié)議適用中華人民共和國法律。
十五,、?本協(xié)議變更或解除
1,、甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議;房屋買賣合同協(xié)議書
2,、符合本協(xié)議相關(guān)條款約定的,，可以變更或解除本協(xié)議;
3,、未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，本協(xié)議不得變更或解除;
十六、?爭議解決辦法
凡涉及本協(xié)議的生效,、履行,、解釋等而產(chǎn)生的爭議，先由甲乙雙方協(xié)商解決,，如十五日內(nèi)協(xié)商無果,，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。
十七、?違約責任：
甲乙雙方均應嚴格信守本協(xié)議,，不得違約,，如有違約，違約方應向守約方賠償因違約方違約而遭受的一切經(jīng)濟損失,。
十八,、?本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商,，并簽署書面文件,。
十九、?本協(xié)議正本一式六份,，甲方貳份,，乙方貳份，?律師事務所保存貳份,，各份具有同等法律效力,。
二十、?本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。
甲方：_____?乙方：_____
住址：_____?住址：_____
身份證號：_____?身份證號：_____
日期：__________年____________月______日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十六
甲,、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,，以資共同遵守,。
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方,。(含地下室——號-----平方米)
二,、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同,，雙倍賠償;如乙方反悔本合同,，定金不退。
三,、本合同簽定時,，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù),。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔,。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負擔,。乙方一次性將房款交付甲方。
四,、本合同簽訂后,，甲方對----------------------------------------的`房屋使用,、收益、出租,、擔保,、抵押、買賣,、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。
五、本合同簽訂后,，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六,、違約責任
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋,，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,，乙方有權(quán)解除本合同,。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬______元,。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的,。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方,。逾期超過___五____個月時，甲方有權(quán)解除合同,。解約時,，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3,、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失,。
4,、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同,。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,，并賠償乙方的房屋裝修費用,。
5,、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,，甲方應當通知乙方,，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方,。
七,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決,。
1,、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2,、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴,。
八、其他約定
九,、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
十,、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份,，見證人各一份,。
甲方： _______________
乙方：_______________
________年____月____日
見證人：_______________
________年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十七
甲方：
乙方：
丙方：
房地產(chǎn)置業(yè)服務處
一、甲方自愿將坐落在區(qū)里號的房屋,，建筑面積平方米,，出售給乙方。
二,、甲,、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣元，乙方由二00年月日前,，一次付給甲方,。
三、雙方同意于二00年月日由甲方將上述房屋交付給乙方所有,。
四,、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,，由甲方責任,。
五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費，由甲,、乙方負擔,。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方誰蓋章后,，經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機關(guān)審核,，上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
七,、甲,、乙雙方同意委托丙方承辦此件代理服務。
八,、本協(xié)議一式三份,，甲、乙,、丙各執(zhí)一份,。
甲方：章
乙方：章
日期：
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十八
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米,，儲藏室40 平方米,，產(chǎn)權(quán)證號st1002105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖),。
二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100xx元 。
三,、乙方在簽訂本合同時,，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 ,。
四,、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi)，向甲方支付首付款(定金從中扣除),，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理),。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔,。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八,、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押,、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住、使用;無欠賬,，如電話費,、水電費、物業(yè)管理費,、取暖費,、入網(wǎng)費、有線電視費等,。
九,、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款,，該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,，每逾期一日，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款,。
十,、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽風機一臺(型號：1005648485 )，空調(diào)兩臺(型號：0152468549 ),，熱水器(型號：1095874554),，浴霸(型號：1025456985 )，飲水機(型號：1084759264 ),，音響兩臺(型號：258695 ),，涼衣架，房內(nèi)燈具,，前后門窗窗簾,、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設施， 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi)),。
十一,、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力,，自雙方簽字之日生效,。
十二、附加條 款：
1,、轉(zhuǎn)讓過后,，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：
(印) 身份證號：
住址：重慶市 電話：
20xx年04 月 28日
乙方(買方)：
(印)身份證號：
住址： 電話：
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇十九
賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,，以資共同信守執(zhí)行。
第一條,，乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________的住宅房,，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號),。
第二條,，上述房產(chǎn)的交易價格為總價：
人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,，乙方向甲方支付人民幣__________元整,，作為購房定金。
第三條,，付款時間與辦法：
1,、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，為便于乙方辦理按揭貸款,，應乙方要求甲方于__年托銀行將全部購房款項打入甲方賬戶,。若乙方違約，則定金不再退還,，且必須在二日內(nèi)由乙方全責將房屋返還并過戶給甲方,，并由乙方承擔一切經(jīng)濟和法律責任。甲方保留追究乙方涉嫌詐騙的法律權(quán)利,，中介方負連帶責任,。
第四條,，違約責任：甲、乙雙方合同簽定后,，若甲方中途違約,，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方,。
第五條,，本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力,。
第六條，本合同一式三份,，甲乙雙方和中介方各執(zhí)一份,。
甲方(公章)：____________
乙方(公章)：____________
_________年____月____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十
甲方(賣方)：______________
乙方(買方)：______________
甲,、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一,、甲方自愿將坐落在________________________室(建筑面積____________平方米,，儲藏室____________平方米，產(chǎn)權(quán)證號__________________)房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖),。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫__________________;即人民幣小寫__________________,。
三,、乙方在簽訂本合同時，支付定金__________________,，即小寫__________________,。
四、乙方支付定金之日起______個月內(nèi),，向甲方支付首付款(定金從中扣除),，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五,、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),。
六,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由______方承擔。
七,、乙方支付首付款后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額,。
八,、甲方應在?前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押,、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住、使用;無欠賬,，如電話費,、水電費、物業(yè)管理費,、取暖費,、入網(wǎng)費、有線電視費等,。
九,、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款,，該方應向?qū)Ψ街Ц禵___________元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,，每逾期一日，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款,。
十,、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽風機一臺(型號：______________),，空調(diào)兩臺(型號：______________)，熱水器(型號：______________)，浴霸(型號：______________),，飲水機(型號：______________),，音響兩臺(型號：______________),，涼衣架,，房內(nèi)燈具，前后門窗窗簾,、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設施，等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi)),。
十一,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。
十二,、附加條款：______________
甲方：____________乙方：____________
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十一
賣方(甲方)：
身份證號：
通信地址：
郵政編碼：
電話：
購買人(乙方)：
身份證號：
通信地址：
郵政編碼：
電話：
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商,，一致同意簽訂如下房屋買賣協(xié)議,，共同遵守。
一,、甲方自愿將坐落于___________________________________,，建筑面積為______平方米，出售給乙方,。
二,、上述房屋包括附屬設備，經(jīng)雙方約定房屋價格(人民幣)：____________;總款共計人民幣：____________(大寫：________________________),。付款方式：由乙方首付給甲__________元,，然后______年___月___日付清____________元整,，剩余房貸有乙方自付,。
三、雙方約定,，本協(xié)議簽訂之日,，乙方一次性交清房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產(chǎn)權(quán)證明及身份證復印件交付給乙方,。同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證,。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋,，產(chǎn)權(quán)為交易本人,，絕無他項權(quán)利設定或其他糾紛或產(chǎn)權(quán)親屬關(guān)系。乙方買受后,，如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,，影響乙方權(quán)利的行使，概由甲方負責清理,，并賠償乙方因此而受到的經(jīng)濟損失,。
五、雙方對房屋質(zhì)量無異議,，房屋交付后,，因房屋質(zhì)量引起的糾紛,，雙方不相互承擔賠償責任。
六,、甲方并未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),，對此乙方完全知曉。
乙方同意甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)過戶的承諾：甲方在能辦理產(chǎn)權(quán)登記時應該第一時間辦理產(chǎn)權(quán)登記,，甲方辦理完全產(chǎn)權(quán)登記后,，應立即協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
七,、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,，甲方應予全力協(xié)助。如因甲方的延誤,，致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任,。
八,、合同生效后，房屋升值與甲方無關(guān),。
九,、本協(xié)議簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收,、費用,，概由甲方負責。本協(xié)議簽訂后辦理房屋所有權(quán)證書費用為乙方負責,。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,，各自承擔。
十,、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同后不得將房屋另行轉(zhuǎn)讓給他人,，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。
十一,、本協(xié)議簽訂后,，雙方應該共同遵守。如違約,，違約方除賠償對方相應經(jīng)濟損失外,，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十二,、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易,，并且同意本協(xié)議所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權(quán)與使用權(quán),。
十三,、在本協(xié)議履行過程中,，雙方發(fā)生分歧應該協(xié)商解決，可以簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。協(xié)商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院,。
十四,、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑,。
十五,、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
______年___月___日 ______年___月___日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十二
合同編號：
甲方(出賣方)：
【身份證號】：
住所：
郵政編碼：?聯(lián)系電話：
乙方(購買方)：
【身份證號】：
住所：
郵政編碼：?
聯(lián)系電話：
丙方(中介方)：
法定代表人：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
房地產(chǎn)管理部門備案號：
住所：
郵政編碼：?
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，出賣人甲方和購買人乙方之間就房屋買賣和丙方中介報酬等事項,，在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議：
第一條?房地產(chǎn)基本情況
經(jīng)丙方居間促成,，甲方將其所有的房屋以及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方,。該房地產(chǎn)基本情況如下：
(一)該房屋位于?，房屋類型?,，結(jié)構(gòu)?,，樓層?，建筑面積?平方米,，使用面積?平方米,，土地使用權(quán)面積?平方米,，附帶車庫?平方米,閣樓?平方米,。房屋所有權(quán)證書編號：?，土地使用權(quán)取得方式：【□出讓/□劃撥/□其它】土地使用權(quán)證書編號：?
(二)該房屋所有人：?,，現(xiàn)使用人：?,，裝飾裝修情況為?。
(三)附隨該房屋一并出售的設施,、設備包括：(名稱,、品牌、型號,、數(shù)量)
第二條?甲方承諾
1,、保證該房地產(chǎn)是符合國家的有關(guān)規(guī)定政策，否則,，由甲方承擔全部責任;
2,、甲方承諾對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán),，交易時不存在被查封、抵押及共有權(quán)人不同意出售等權(quán)利瑕疵,，保證乙方不受第三人合法追索;
3,、若該房地產(chǎn)在交易前存在有關(guān)稅費及設施安裝費等債務糾紛，甲方應在申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶前辦妥結(jié)清,，如有未清事項,，由甲方承擔全部責任;
4、因該房地產(chǎn)存在權(quán)利負擔或債務,、使用糾紛而引發(fā)訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的,，甲方承擔賠償責任。
第三條?成交價格
該房地產(chǎn)按套計價,，成交總價為人民幣?元整(￥?元);其中包括：□物業(yè)維修基金;□前期水電裝修押金;□物業(yè)服務費;□裝修折舊費;其他費用?,。
第四條?付款方式和期限
甲方與乙方確定付款方式為：?。
(一)一次性付款,，具體付款形式為
(二)分期付款,，具體付款方式為
(三)以貸款方式付款，具體付款方式為
(四)甲乙雙方約定的其他付款方式：
第五條?房屋交付
(一)甲方應于?(日期)騰出該房屋,，交付給乙方,，并移交該房屋房門鑰匙作為房屋轉(zhuǎn)移的標志。
(二)該房屋交付時,，甲乙雙方應共同對附隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的設施,、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗，并辦理書面交接手續(xù),。
(三)甲方承諾,，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡本合同記載的各項設施,、設備及裝飾裝修被損壞,、拆除的，甲方應按購置同等設施,、設備的市場新品價格或修復同類裝飾的市場價值承擔賠償責任,。
(四)交付日前，房屋所產(chǎn)生的水,、電,、有線電視、通訊,、物業(yè)等各項費用由甲方承擔,，應在房屋交付前結(jié)清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗，如有未清事項，乙方有權(quán)從履約保證金中直接抵扣上述欠費,。交付之日后所產(chǎn)生費用由乙方承擔,。
(五)房屋風險責任自房屋交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方承擔。
(六)甲方應于?前將落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出,。
第六條?產(chǎn)權(quán)過戶
(一)甲乙雙方同意于?,共同應攜帶相關(guān)資料向房屋權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,，并按照規(guī)定的期限和條件及時、全面地履行相關(guān)手續(xù)和提供完備資料,。
(二)房產(chǎn)登記機關(guān)準予登記的,，雙方提出申請的時間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時間。
(三)辦理產(chǎn)權(quán)交易過戶手續(xù)所發(fā)生的稅費按以下方式承擔：
□甲乙雙方按政府相關(guān)規(guī)定各自承擔;
□其他?,。
(四)甲方應及時協(xié)助乙方辦理物業(yè)等房屋附屬事項過戶手續(xù),。乙方付清房款后，甲方應將物業(yè)維修基金收據(jù)交付給乙方,。
第七條?違約責任
(一)除不可抗力影響外,，乙方未按本合同約定期限付款的，乙方應按?向甲方加付違約金;逾期超過?日的,，甲方有權(quán)解除本合同;甲方解除合同的,，應書面通知乙方。乙方應按未付款金額的?向甲方支付違約金,，并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,。甲方應自解約通知送達之日起?工作日內(nèi)退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外,，甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關(guān)系的,，每逾期一日，甲方應按?支付違約金;逾期交房超過?日的,，乙方有權(quán)退房;甲方應自退房通知送達之日起?個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息,，并按?向乙方支付違約金，且承擔由此造成的全部損失,。
(三)甲方或乙方未如約履行義務,，造成交易過戶延期的，違約方應向?qū)Ψ桨捶靠羁傤~的
支付違約金,，直至實際履行完畢之日止,。因甲方過錯造成交易過戶延期超過?日的，乙方有權(quán)退房,。甲方應自退房通知送達之日起?個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息，并按已付房款?%向乙方支付違約金,，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,。
(四)本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導致本合同目的不能實現(xiàn)的,，乙方有權(quán)退房,。甲方應自退房通知送達之日起?個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息，并按照已付款的?支付違約金,。
(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則,，導致本合同目的不能實現(xiàn)的，另一方有權(quán)解除合同;本合同被解除的,，參照本條第1,、2款執(zhí)行。
第八條?中介服務
(一)丙方為甲乙雙方提供以下服務：提供真實有效的訂約信息;充當訂約介紹人和撮合人;提供法律咨詢,，擬定合同文本并協(xié)助,、指導訂立合同;協(xié)助辦理或代辦交房、過戶等手續(xù);為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創(chuàng)造便利,。
(二)中介服務費按房屋成交總價的?%收取,，共計?元(￥?)，由?方承擔,，應于?付清,。甲乙雙方自愿解除合同的，費用由雙方各承擔?元;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的,，由違約方或過錯方承擔全部中介費,。
(三)甲方或乙方不按時支付中介費的，應按?向丙方加付違約金;本合同簽訂后,，甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的,，應共同向丙方承擔雙倍中介費。
(四)丙方故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或者提供虛假情況,，損害甲方或乙方利益的,，不得要求支付中介費，造成損失的,，應當承擔損害賠償責任,。
(五)在本合同簽訂之日，甲方應將房屋所有權(quán)證,、土地使用權(quán)證,、原購房合同書及房款(含車庫)交付憑證、契稅發(fā)票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙方暫時代為保管,，丙方收到后出具憑證,。辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時，丙方及時提供,。
第九條?補充或變更約定事項(對以上條款的變更約定,，效力優(yōu)先于原約定)
第十條爭議處理
因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按下述第?種方式解決(只能選擇一種,，如選擇仲裁方式務必填寫仲裁委員會名稱)：
1,、提交?仲裁委員會仲裁。
2,、依法向人民法院起訴,。
第十一條?其他約定
本協(xié)議及附件一式三份，其中甲,、乙,、丙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,。本合同所帶附件具有同等法律效力,。
甲方(簽章):?乙方(簽章):?丙方(簽章):
簽訂日期:?年?月?日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十三
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在_____(建筑面積_____平方米,，產(chǎn)權(quán)證號_____)房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的.相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方。
二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____萬元整,，即人民幣小寫v_____萬元整。
三,、乙方在簽訂本合同時,，先行支付房款人民幣大寫_____(含定金)，即人民幣小寫_____萬元整,。
四,、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),，保證該房產(chǎn)及時順利過戶。
五,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的所有費用由方承擔,。
六、乙方支付前期房款(人民幣_____萬元 整)后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額(人民幣_____萬元 整),。
七,、甲方應在收到前期房款(人民幣_____萬元 整)時將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押,、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住、使用;無欠賬,，如電話費,、水電費、物業(yè)管理費,、取暖費,、入網(wǎng)費、有線電視費等,。
八,、本合同簽訂后，如甲方反悔導致房產(chǎn)不能辦理過戶手續(xù),，應返還乙方已付的全部房款及定期利息,，同時支付給乙方違約金人民幣大寫萬元整。
九,、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽油煙機,、空調(diào)、熱水器,、浴霸,、電視機、客廳沙發(fā),、晾衣架,、房內(nèi)燈具、床,、前窗窗簾,、廚衛(wèi)設施等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十,、本協(xié)議一式叁份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十四
反訴原告：_________________深圳市__________擔保有限公司,，地址：_________________，組織機構(gòu)代碼__________,。
法定代表人：_________________,。
委托代理人：_________________顏宇丹,，廣東圣方律師事務所律師。
反訴被告：_________________張_____,，男,，_____年_____月_____日出生，漢族,，住深圳市__________,，身份證號__________。
反訴請求：_________________
1,、解除雙方于20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購合同;
2,、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區(qū)陽光明居_____棟_____單元__________房屋;
3、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;
4,、本案訴訟費由反訴被告負擔,。
事實與理由：
反訴原告與反訴被告于20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位于深圳市羅湖區(qū)居花園_____座_____房屋的買賣認購合同。合同約定總購房款為人民幣1190520元(注：_________________幣種下同),，合同約定反訴被告應在簽署本認購合同后3日內(nèi)到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續(xù),，銀行審批通過后1日內(nèi)交付總購房款的30%即360520元作為首期款，剩余房款830000元應由反訴被告于3日內(nèi)向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),，簽訂抵押貸款合同,、借據(jù)等全部銀行手續(xù)(到開發(fā)商初始登記辦理完，反訴被告可以辦理過戶手續(xù)時,，由其通過該銀行貸款支付剩余房款給反訴原告),。合同還約定，反訴被告須于20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),，簽訂抵押貸款合同,、借據(jù)等全部銀行手續(xù)，同時付清首期款或全部樓款,。合同第二條第5項約定,，如反訴被告在上述期限內(nèi)未前往上述銀行辦理前述手續(xù)，以及未辦理全權(quán)委托公證手續(xù)(內(nèi)容為反訴被告全權(quán)委托反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續(xù),，領(lǐng)取其房地產(chǎn)證,，代繳稅費，辦理其房產(chǎn)證抵押貸款手續(xù),，收取抵押貸款),，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權(quán)利，其同意認購訂金歸反訴原告所有,，同時反訴原告收回上述房屋使用權(quán),。合同第二條第6項約定，如反訴被告未按本合同規(guī)定的付款時間繳付上述房屋訂金,、首期款或全部房款,，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權(quán)利,，其同意認購訂金歸反訴原告所有，同時反訴原告收回上述房屋使用權(quán),。合同第二條第7項約定,，有關(guān)購買該物業(yè)之項目契約之律師費、公證費,、登記費及其它一切有關(guān)買方之費用及稅項,，概由買方支付,。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,，雙方按約定過戶價格繳稅，其中由反訴被告支付的稅費有：印花稅,、產(chǎn)權(quán)登記費,、契稅、公證費,、查證費,、貼花稅、交易費及其他,、抵押登記費,，且其須于簽署房地產(chǎn)買賣認購合同時交付，同時反訴被告還承諾：如果其辦理過戶手續(xù)時不按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,，由此產(chǎn)生的買賣雙方稅費全部由其承擔,。
雙方在所簽上述合同的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告：在反訴被告收到房屋使用權(quán)開始起9個月內(nèi)負責辦理其房產(chǎn)證過戶手續(xù)，如果9個月到期,，由于開發(fā)商或反訴原告原因,，不能辦理反訴被告房產(chǎn)證過戶手續(xù)，反訴被告可向反訴原告書面申請退房,，反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內(nèi)退還其所付房款及辦證稅費,，反訴被告承諾其裝修房屋費、公證費及使用后所交房屋管理費,、水電費,、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔。該條第三項約定,，如果開發(fā)商初始登記完成,，反訴原告已經(jīng)書面或電話通知反訴被告3日內(nèi)辦理房產(chǎn)證過戶及抵押手續(xù)，由于反訴被告原因在規(guī)定時間3日內(nèi)(節(jié)假日除外),，不去辦理反訴被告名下房產(chǎn)證及抵押貸款手續(xù),，反訴原告到期有權(quán)收回上述房屋轉(zhuǎn)讓他人，反訴被告所交房款歸反訴原告所有,，反訴被告無條件搬出,，其入伙裝修房屋費,、公證費及使用后所交房屋管理費、水電費,、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔,，由此造成一切損失由反訴被告承擔。在該合同的附加條款中雙方特別約定此物業(yè)如產(chǎn)生行政處罰的費用由反訴原告承擔,。
上述合同簽署后,，反訴被告于20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費、副本費360元,。反訴原告于20__年12月28日將合同項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業(yè)管理有限公司陽光明居管理處證明),。根據(jù)當時銀行規(guī)定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%即可購買,，反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋,，但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住，一直拖欠反訴原告首期房款未付,。反訴原告根據(jù)認購合同第三條第2款的約定,，于20__年9月12日下午5：30到反訴被告的住處深圳市羅湖區(qū)__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》，通知反訴被告反訴原告已經(jīng)無能力繼續(xù)履行認購合同第三條第2款,，如果反訴被告不愿意購買上述房屋,，在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除合同和退房手續(xù)，反訴原告在合同解除10日內(nèi),，退還反訴被告首期款,，收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費、水電費等一切費用,，使用期間裝修費自理,。如果反訴被告愿意承擔房產(chǎn)證無法辦理的風險，反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充合同,，并告知反訴被告：根據(jù)20__年9月銀行的新規(guī)定,，二手房買賣，第一套房購買者貸款首期款只需支付30%,，銀行貸款70%,，已經(jīng)支付30%房款的，須支付剩余的70%購房款,，待付清購房款后可以繼續(xù)使用上述房屋,。如不能一次付清購房款，反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格,，銀行確認為第一套房合格貸款人,，除已支付的30%房款外，其余房款反訴原告將按現(xiàn)在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告,。第二套房購買者貸款首期款需支付50%,，銀行貸款50%,，如反訴被告經(jīng)銀行確認為第二套房合格貸款人，則須在20__年9月30日前補齊50%首期款,。鑒于反訴被告屬于第二套房以上,，需要付清全款，反訴原告一直電話通知反訴被告,，向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩余購房款未果,。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據(jù)占用反訴原告房屋至今未還。反訴原告幾經(jīng)努力,，于20__年7月16日協(xié)助開發(fā)商將深圳市羅湖區(qū)陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好,。根據(jù)認購合同第三條第3款的規(guī)定，反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發(fā)《辦證通知函》給反訴被告(已簽收),，按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規(guī)定,，要求反訴被告在收到通知3天內(nèi)提供個人及家人身份證，戶口本,，結(jié)婚證(或單身證、離婚證),，社?？ê蜕绫Ｇ鍐危べY收入流水,，納稅證明,，收入證明，家庭房產(chǎn)查檔證明,，定金收據(jù),，首期款收據(jù)，認購合同給反訴原告,，并且要求反訴被告于接到本通知函后3日內(nèi)與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協(xié)議》,。同時，反訴原告還明確告知反訴被告,，根據(jù)深圳市政府有關(guān)限購的規(guī)定,，若其無資格以自己的名義繼續(xù)履行《認購合同》并簽訂《陽光明居房屋買賣合同》，即無法辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),，應當于收到本通知函之日起3日內(nèi)與反訴原告辦理解除《認購合同》事宜,，反訴原告將在簽訂《解除合同書》當日辦理退款手續(xù)，同時反訴被告需將房屋退還反訴原告,。
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十五
出賣人(甲方)：_______身份證號碼：_______
買受人(乙方)：_______身份證號碼：_______
甲,、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本協(xié)議條款如下,，以資共同遵守,。
一,、甲方自愿將其位于______縣_______的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_____拾______萬_______千_______百_______拾_______元整(￥________元)的價款出售給乙方。(含地下室_______號_______平方米)
二,、本協(xié)議簽訂時,，因政策等因素甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),。本協(xié)議發(fā)生的契稅，土地出讓金等費用由乙方負擔,。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定乙方負擔,。
三、本協(xié)議簽訂后,，甲方對_______的房屋使用,、收益、出租,、擔保,、抵押、買賣,、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。
四、本協(xié)議簽訂后,，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本協(xié)議簽訂后,，甲方不得就該房屋再與他人訂立《買賣合同》,。
五、違約責任
1,、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的,。其逾期部分乙方應加付按日千分之_______計算的違約金給甲方。逾期超過_______月時,，甲方有權(quán)解除協(xié)議,。解除協(xié)議時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金,。
2,、如因國家政策、政府征用或開發(fā)需拆遷時,，所賠償?shù)囊磺匈M用,，全部歸乙方所有，甲方不得截留。
六,、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第兩種方式解決。
1,、提交方城縣仲裁委員會申請仲裁,。
2、依法向方城縣人民法院提起訴訟,。
七,、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜雙方可以簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
八、本協(xié)議一式5份,，甲乙方各執(zhí)一份,，見證人各一份。
甲方：________
______年_______月_______日
乙方：_______
_______年_______月_______日
見證人：_______
_______年_______月_______日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十六
簽訂時間：__________
簽訂地點：__________
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位于 的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,，根據(jù)我國民法典,、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)充分,、平等協(xié)商,，自愿達成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員,。
二、房屋情況：本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ,，相鄰為 ,，建筑面積 ，北屋 ,，東屋 ,，西屋 ，南屋 ,，院落面積為 ,，房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三,、該交易房屋由甲方全額出資建造,，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意,，可以長期占有,、使用。
四、在房屋交付給乙方前,，甲方保證：
1,、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利，或已征得其他權(quán)利享有人的同意,，擁有處分該房屋的權(quán)利;
2,、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;
3,、如甲方違反本保證,，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五,、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用,、附屬設施的價值,、合理的增值價值以及應當繳付的相關(guān)稅費。
六,、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日,，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款,，乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經(jīng)乙方同意,，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權(quán)利,。
七、房屋交付：乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內(nèi),，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證,、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付 元的違約金,，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),，仍未交付房屋，乙方不經(jīng)甲方同意,，可以解除本合同并追究甲方的違約責任,，因乙方未付清房款的原因除外。
八,、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后 日,，甲方應當根據(jù)乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,，不予以配合,，甲方須向乙方每日支付 元違約金,，直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,，與甲方無關(guān),。
九、該房屋交付給乙方后,，該房屋(包括土地,、房屋及附屬設施)的所有權(quán)益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償,、拆遷補償?shù)?如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方,，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外,，須向乙方支付 元的違約金,。
十、在交付房屋之日起,，房屋的一切事宜與甲方無關(guān),，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣,、個人債務等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,，造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,，甲方除返還本合同全部購房款外,，須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方,。
十一,、在本合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意,，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定,，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金,。
十二、其他事項：
1,、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,，雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決,。
2,、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印,。
3,、本合同正本一式六份,，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續(xù)有效,。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十七
房屋買賣合同解除協(xié)議書
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方通過友好協(xié)商,，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：_________________
一,、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方,。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局,、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù),。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責,。
四,、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還,。
五、違約金：_________________違約方需支付違約金伍萬元,。
六,、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份,，具有法律約束力,。
七、本合同雙方簽字后生效,，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效,。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有,。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
個人房屋買賣合同簡單版 二手房買賣合同簡單版篇二十八
賣方(甲方):身份證號：
買方(乙方):身份證號：
根據(jù)《民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：
注明：甲方于年月日以按揭的方式向元(大寫：),。甲方已首付房款的,，付款金額為。剩余,，向銀行股份有限公司支行,，以按揭方式貸款購買,。貸款期限為年。截止本合同簽訂之日已支付個月的貸款,，每月為：元,，共計：元。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,。
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下：
一、甲方所售房屋位于河南省xx市區(qū)路(街)號的小區(qū)號樓單元樓戶,，為______結(jié)構(gòu),，建筑面積為平方米。
二,、甲方所售房屋所有權(quán)證號為使用權(quán)證號為
買賣合同》編號為：,，與銀行簽訂按揭貸款合同編號：。
三,、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,，雙方商定總轉(zhuǎn)讓價格為人民幣元(大寫：)。
四,、簽訂本合同時,，乙方應向甲方支付甲方首付款元(大寫：)。
五,、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,，合同一經(jīng)簽訂，該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓,。
六,、甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證(原始購房合同、稅單,、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗收,，并共同到房屋管理機關(guān)備案，公證處公證,，以及到所屬物業(yè)管理公司登記,。
七、本合同簽訂之日起,，自下個月由乙方按《個人購房借款合同(合同號：)》向銀行支付月供,。甲方應提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼，每月按照銀行規(guī)定時間打款至指定賬號,。(開戶行：卡號：)。甲方在沒有乙方授權(quán)的情況下,，不得有變更或者掛失該卡,，無權(quán)處置該卡內(nèi)的資金,。
八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)時(以開發(fā)商通知為準等情形),，甲方應負責提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息,，迅急辦理解押手續(xù)，所有產(chǎn)生的費用應有甲方負責繳納;甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證后應在十日內(nèi)為乙方辦理過戶手續(xù),，過戶完成后乙方向甲方支付購房余款,。甲方如果在此期限內(nèi)不能辦好房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，視為甲方違約,。
九,、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途,、內(nèi)部結(jié)構(gòu),、狀態(tài)、設施,、質(zhì)量等現(xiàn)狀,、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞,。
十,、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無爭議，除銀行按揭外無任何擔保抵押及房產(chǎn)瑕疵,，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務,，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任,，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,，甲方負責賠償。
十一,、本合同簽訂后即對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,，在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權(quán)，也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán),，更不得再次出售該房屋,。
十二、房屋在乙方付清余款期間,，因自然升值,，貶值，由乙方享受利益和承擔風險,，甲方不得從中干涉,。
十三、甲方中途違約,，應支付乙方以該房屋總價款30%的違約金,，另以乙方實支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費,。
十四、甲方因其違約行為承擔違約責任后,，應當繼續(xù)履行合同,，不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后,，乙方可指定期限要求甲方繼續(xù)履行合同義務,，甲方未按期履行義務仍應按合同約定承擔相應違約責任。
十五,、上述房產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費用由乙方承擔,，甲方應當無條件協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十六,、本合同在履行中若發(fā)生爭議,，雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,，可向雙方共同約定的管轄法院x人民法院起訴,。十七、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,，須共同遵守,。本合同未盡事項，可另行議定,，其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力,。
本合同一式叁份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，相關(guān)部門存檔一份。
甲方(簽章)：共有權(quán)人：地址：
聯(lián)系電話：
乙方(簽章)：
地址：
聯(lián)系電話：
年月日
