在生活中,,越來越多人會去使用協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊伞O旅媸俏医o大家整理的合同范本,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助。
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇1
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,本著平等,、自愿、誠實信用的原則,,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,,訂立本合同,并依照履行,。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件,,含鋼量約計 噸,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) ,。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料,、切割,、拼裝,、焊接、拋丸除銹,、噴漆),,約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料,、下料,、切割、對接,、拋丸除銹,、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,,大寫人民幣約計 ,。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,,必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時,,執(zhí)行補(bǔ)充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物,。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,,中間漆為 ,面漆為 ,,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收,、結(jié)算方式
5.1驗收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收,,驗收合格后方可出廠,,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收,,且驗收合格,,進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時,,結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,,雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項的支付等工作,。
第六條:運(yùn)輸方式 6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時,,必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改,,定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé),由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時,,設(shè)計費(fèi)用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,,交貨期按耽誤的時間順延,。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,,合同工期順延,。
第九條:違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,定作方應(yīng)按每超期一天,,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方,,變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時,,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十條:其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核,、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商解決,。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效,。
第十一條:本合同一式貳份,,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇2
定作方: (以下簡稱:甲方) 承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,,本著長期合作共贏的精神,,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,,一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一,、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任,。
二,、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1,、 營業(yè)執(zhí)照,。
2、 國稅,、地稅登記證,。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證,。
4,、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5,、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書,。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1,、 營業(yè)執(zhí)照,。 2、 國稅,、地稅登記證,。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證,。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1,、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件,。
2,、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件,。
3,、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效,。
4,、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油,、甲醇等通用材料外,,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱,、紙盒,、商標(biāo)貼,專用的化工原料等,。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,,則以合同附件為準(zhǔn),。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),,甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:訂單》中另行確認(rèn);
第四條:原材料的提供及損耗
1,、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn),并明確原材料的定額損耗,,以《報價單》形式達(dá)成,,并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存,、輸送,、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),,超過部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方,。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,,并須妥善保管及交由甲方處理,。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,,必須先經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2,、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知甲方,因此造成的損失,,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求,,提供合格的產(chǎn)品,,嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量,、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2,、甲方需在檢測確認(rèn)后,,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品,,乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì),,必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì),。
3,、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣,進(jìn)行驗收,。
4,、甲方提供的自備原材料驗收,,如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),,在生產(chǎn)中使用,,因此帶來的損失,由乙方承擔(dān),。
5,、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明,,質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn),,如果檢驗合格,檢驗費(fèi)用由甲方承擔(dān),。
第七條:交貨期與延期處罰
1,、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,,并雙方簽字蓋章,。
2,、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn),。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn),。
4,、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉庫。
5,、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶,。
6、在確定上述1-5條后,,作為本次訂單交期的開始日期,,每次訂單的具體交期,,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7,、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8,、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的,。每延期一天,,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金,。延期超過 15 天,,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,,安排組織生產(chǎn),。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,,甲方還需要將材料款,、制版費(fèi)用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn),。
3,、甲方每次提貨,,需要付清所提貨的全部貨款,,預(yù)付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用,。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,,經(jīng)乙方認(rèn)可后,,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗,、測試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量,、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料,、人工等相關(guān)損失,。
第十條:驗收交貨地點及運(yùn)輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),,甲方自提,。 2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)的情況之下,,乙方可以代辦運(yùn)輸,。 第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,,超過即為逾期提貨,,出現(xiàn)逾期提貨情況,,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,,每逾期一天,,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,,收回乙方應(yīng)有權(quán)益,。
2、甲方如逾期提貨,,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,,但需要支付倉儲費(fèi),,每逾期一天,按總額的0.5‰支付,。甲方超過6個月未提貨的,,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),,乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1,、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度,,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存,、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2,、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元,。
第十三條,、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅,、損失的,,乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條,、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作,、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決,。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款,、借貸,,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,,均屬乙方工作人員的個人行為,,與乙方無關(guān),乙方均不認(rèn)可,,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù),。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款,。
第十六條:合同生效
1,、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效,。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年,。(生效日以雙方最后簽字的日期計算),。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,,則本合同有效期順延一年,。
3、本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力,。
4,、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,。
第十七:合同附件清單:
1,、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單 3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇3
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅固、表面必須 平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有 翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便. 四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代 表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的 時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并 通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,, 乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為 標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù) .
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每 件包裝費(fèi)均按4元計算,,共計980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算,, 共計490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,, 把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交 手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不 同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換 后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,, 補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由 甲方賠償. 三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同 規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成 的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的 日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定, 向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失. 六,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng) 當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外 發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承 擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理 本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存 一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章) 代表人:黃華新(簽名) 地址:七都鎮(zhèn) 電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所 帳號:104750 乙方:××縣百貨公司 代表人:王新法 地址:城關(guān)中山街5號 電話:33.7347 開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇4
承攬方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
1,、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。
2、(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3、交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2,、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明,。
第七條 交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。
7,、實行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
2,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項處理:
1,、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴,。
本合同自 年 月 日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交______(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:________
代表人:________
年 月 日
承攬方:________
代表人:________
年 月 日
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇5
承攬方: 簽訂地點:
一,、產(chǎn)品名稱、型號,、數(shù)量,、金額 簽訂時間: 年月日
產(chǎn)品名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
單價
總金額
合計人民幣金額(大寫):
二、質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限:
三,、交(提)貨時間、:
四,、交(提)貨地點,、方式:
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān):
六,、合理損耗及計算方式:
七,、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收:
八、驗收標(biāo)準(zhǔn),、方法及提出異議期限:
九,、結(jié)算方式及期限:
十、違約責(zé)任:
十一,、解決合同糾紛的方式:
十二,、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議,。
定作方
單位名稱:
(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
傳 真:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承攬方
單位名稱:
(章)
單位地址:
委托代理人:
電 話:
傳 真:
開 戶 銀行:
帳 號:
郵政 編碼:
稅 號:
鑒(公)證意見
經(jīng)辦人:
監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)
年 月 日
(注:除國家另有規(guī)定外,,鑒(公)證實行自愿原則)
承攬加工合同與買賣合同區(qū)別篇6
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1,、合同簽定后,,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙,、鍍金線及專用工具,,乙方自購。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,,材料不退,。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/M2),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負(fù)責(zé),。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 乙方:
年月日