隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由,。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同,。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇一

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換,。

1.原材料等物品交（提）日期計算,，雙方協(xié)商。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方,；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品,。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后,，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 _____%）,，在加工量達到 _____%，定作方付給承攬方_____ 元（即總價款的 _____%）,，在加工量全部完成時,，在定作方驗收合格后支付給承攬方 _____元（即總價款的_____ %），預留 _____元作為質(zhì)保金一年后付清,。 （價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,，時間為簽訂合同之日起計算30日,。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請求返還。等等,。）

第十二條 承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款,；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補交等）,，應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

十一,、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責,。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方,；變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式＿＿份,，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份,。

承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章）

日期：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇二

現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利,、誠信,、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守,。

甲方：________________________

乙方：________________________

一,、工程項目

1、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點_____________________________________________

3,、工程范圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工,，共計＿＿＿＿＿天,。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,，甲方應在一個工作日內(nèi)答復,。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工,。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

三,、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工,。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責,。

四,、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。

五,、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整,，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用,。如有要求另行協(xié)商,。）

六、付款方式__________________

1,、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％,。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％,。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％,。

4,、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5,、驗收合格后一次性支付加工件總額,。

七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1,、玻璃_________________

2,、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4,、油漆_________________

5,、噴塑_________________

八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程,，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責,。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,，七日內(nèi)不組織驗收,，乙方可視工程全部合格,，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理,。

十,、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同,。如單方面解除合同，應向?qū)Ψ劫r償對方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務,。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵,。

十一,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟,。

十二、本合同共＿＿＿頁,，附件共＿＿＿＿頁,，一式_____份，雙方各持_____份

本合同雙方簽字之日起生效,，至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）,。

甲方：（章）

乙方：（章）

________年______月_____日

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇三

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元,。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工,、包料,、包裝運輸,、安裝費、及其他相關(guān)的稅費,。

第三條：加工制作與安裝的要求

1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,，且有材料合格證書,。

3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,，規(guī)格型號：_______年_____ 月 _____日前全部交貨,。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢,。

③、包裝運輸：乙方在交貨時,，應對成品進行包裝,，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修,。

第六條 書架安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的書架進行安裝,；

②,、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的,，乙方應在_____ 日內(nèi)予以整改，不予整改,、或兩次整改不合格的,，甲方按該書架價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收）,；

③,、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題， _____年內(nèi)免費進行保修,，超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護,。

第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用

①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款,。

②,、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款,，累積達到合同標的額的60％,。

③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％,。

④,、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。

第八條：甲方違約責任

①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金,；

②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天,，除補交貨款外,，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外,，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,；

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

③,、乙方未按合同要求的時間交付書架,，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,，作為本合同爭議的解決方式。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，提交邯鄲仲裁委員會仲裁,；

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

第十一條：附則

①,、本合同一式四份,，甲、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出補充條款為準,，補充條款與本合同具有同等效力。

發(fā)包方（全稱）（蓋章）

承包方（全稱）（蓋章）

日期：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇四

簽訂地點：

簽訂時間：

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,，本著平等互利,、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，達成如下協(xié)議：

一,、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二,、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號、單位,、數(shù)量,、單價、總價

序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：_____元/m2 備注

1 鋼質(zhì)防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）㎡×元/㎡=_____元,。

114樘/363.06㎡

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm,，內(nèi)填充珍珠巖模壓板,；表面處理為靜電噴涂；顏色 ,；門板為平板,；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

三,、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨,。

四、交貨地點：工地現(xiàn)場,。

五,、技術(shù)質(zhì)量要求：

1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準gb12955-2008,。

2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

六,、承包方式：

含運輸及安裝,。

七、付款方式：

1,、合同簽訂后,，預付總貨款的_____%，貨物全部進場,，再付總貨款的_____%,，安裝完畢再付總價的_____％，剩余_____％為質(zhì)保,，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。

八、售后服務承諾

1,、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負責免費維修,。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務,，只收取材料成本費用,。

九、違約責任

1,、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應協(xié)商解決,，協(xié)商不成，可向人民法院起訴,。

十一,、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)二份,，乙方執(zhí)二份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇五

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

一、 標的物名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額：（此合同單價為稅前價）

品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

總計

總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二,、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工,；

三,、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,，并配合甲方的監(jiān)督檢查,；

四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨,；

五,、 交貨時間：合同簽訂生效后,， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨,。

六,、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；

七,、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟_____ 元,，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）,。

八,、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的,，標的物仍屬于供方所有,。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運,，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨,，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔,。

十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款,。

十一,、 違約責任：由違約方負責；

十二,、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式,，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決,，或依法向人民法院起訴,；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效,。本合同傳真件同樣有效,。

十四、 本合同一式兩份,，如有未盡事宜可另立合同附加件,，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ：

承 攬 方 ：

簽訂時間：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇六

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫,；塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直,，安裝方便。

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于_____年_____月_____日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方,；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作，并通知乙方,。因此造成的損失,，由乙方賠償,。

第五條工程價款：按核定價格單計算款_____元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____月_____日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準,；每件包裝費均按元計算，共計_____元,，全部費用由乙方負擔,。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按_____元計算,，共計_____元，全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款_____元）,。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還,。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

四,，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五,，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失,。

二,，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金,。

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失。

六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份,。

甲方：××縣木具廠（蓋章）

乙方：××縣百貨公司

日期：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇七

合同編號：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議，共同遵守,。

第一條 加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法

1．甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2．乙方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知乙方調(diào)換或補齊,。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。

3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1．甲方在進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應當及時通知乙方,；乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方,，因此造成的損失,，由乙方賠償。

2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

第五條 價教或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。

第六條 驗收標準和方法

1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2．乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由甲方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提,；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,，甲方可陸續(xù)驗收付款。

2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準,；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,，以甲方通知的提取日期為準,，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔

_____________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的'，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款,；不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期違約責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分乙方不再需要的,，甲方應賠償乙方因此造成的損失,。

三、未按合同約定包裝定作物,，須返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用,。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由甲方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補交等）,，皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五,、不能交付定做物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失,。

八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補齊的,，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收,，甲方應賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 乙方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失,。

二,、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同,，乙方應向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,，人民幣____元,，并歸還甲方預付的全部工程款,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失,；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,；以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的_______%償付違約金,。

五、無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

六、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失,，對方不得提出賠償要求,。

第十五條 糾紛的處理

甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

1．由________仲裁委員會仲裁,；

2．向________人民法院起訴,。

第十六條 其他事項

1．本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,，甲、乙雙方應嚴格履行,。

2．遇有本合同未盡事宜,，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,，作為本合同不可分割的組成部分,，且與本合同具有同等效力。

3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,，為期____________年,。

甲方：_____________（簽章）

乙方：_________________（簽章）

簽約日期：

簽約地點：________________

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇八

委托方：_____公司

簽訂地點：

受托方：

簽訂時間：

標的、數(shù)量,、價款：

1,、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格,、單品件數(shù)及單品數(shù)量,，按委托方提供原樣驗收,，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準,。

2,、質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù),、執(zhí)行標準等）,，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

3,、結(jié)算方式：委托方支付30%預付款,，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,，但時間不超過45天下單,，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4,、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格,、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）,。

5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi),。

6,、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

7,、交貨地點,、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金,。

8,、保密條款：雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務,、財務,、技術(shù)、產(chǎn)品的信息,、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密,，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露,。本保密義務應在本協(xié)議期滿,、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力,。

9,、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟,。

10,、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,，本合同一式兩份,，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

委托方：___公司

受托方：

日期：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇九

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作,，促進發(fā)展,，滿足利益，明確責任,，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠實信用，互惠互利原則,，結(jié)合雙方實際,，協(xié)商一致，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具,。

質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

1,、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行,。

（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具,。

（2）合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求,；

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定,。

2、驗收方法（標準）：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行,。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙,。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行,。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限,。

1,、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,，若乙方偷工減料或以次充好,，甲方可單方面終止合同

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模,、送樣,，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2,、交貨地點：甲方指定場所________________________,。

3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具,。否則,，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）,。如是甲方原因造成不能如期交貨的,，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延,。

4,、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔,。

貨款結(jié)算時間及方法：_____________________,。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%,。

1,、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準,。

2,、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

1,、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管,；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理,。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品,；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見,。

3,、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,，所有權(quán)為甲方所有,。

2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議,、甲方提供的技術(shù)圖紙資料,、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3,、在本合同約定模具項目交貨時,，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行,。

4,、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

5,、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行,。

6、本合同委托項目,，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,，否則，甲方將取消其供應商資格,，如因此引發(fā)了甲方損失,，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。

雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,，可免予承擔民事責任。

合同生效,、附件

2,、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效,。

3,、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時,，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效,。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓,。

4、本合同附件資料具有同等法律效力,。

本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,，均向甲方所在地人民法院訴訟解決,。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

甲方：

乙方：

_________年____月____日

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇十

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

甲,、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同,，以茲共同遵守執(zhí)行,。

一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,，產(chǎn)品雕花單價雙方確認,，（詳見附件《雕花單價表》）。

二,、甲方為乙方提供加工場地,，水電，鑼機,，打磨機等機器,。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

三,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理,。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）,。

四,、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品,。樣品經(jīng)甲,、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

五,、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進行加工,，甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準,，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品,。

六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起,，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,，非標的必須在兩天內(nèi)完工,。

七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,，乙方必須給予配合與協(xié)助,。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無條件返修,。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠,。

八,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套,，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結(jié)算加工費,。

九,、加工費按月結(jié)算。當月加工的產(chǎn)品,，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務部予以確認,，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

八,、違約責任：

1,、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金,。違約金計算,，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算,，還應當繼續(xù)履行合同,。

2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息,。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。

九,、解決合同糾紛方式：甲,、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。

十,、合同未盡事宜,，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,，視為合同的組成部分,。

十一、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具有同等效力,，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效,。

甲方（簽名蓋章）：

乙方（簽名蓋章）：

__年__月__日

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇十一

定作方：（以下簡稱甲方）________

承攬方：（以下簡稱乙方）________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信,、互利,、公平,、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,，共同遵守執(zhí)行,。

第一條加工成品

品名：__________貨號：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

第二條服裝數(shù)量

1、計量單位：__________

2,、數(shù)量：__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料,，具體見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________

提供日期：__________單價：__________總金額：__________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管,，作為驗收的依據(jù),。樣衣、工藝單作為合同的附件,。

第五條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）,、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料,。

2、乙方在生產(chǎn)過程中,，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停止工作,，并在_________內(nèi)通知甲方,，因此造成的損失由甲方賠償。

3,、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術(shù)資料進行保密,，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售,。

4、未經(jīng)甲方許可,，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料,。

第六條報酬

1、加工單價：__________

2,、總金額（元）：__________

第七條包裝方式

內(nèi)用_,，外用_包裝，包裝費由__________方承擔,。

第八條服裝交付

1,、交貨地：

2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________,。

第九條服裝驗收

1,、驗收期間：_________。

2,、認真核對貨物的品名,、款號、數(shù)量,、嘜頭,，準確無誤后方可抽樣。

3,、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢,，抽樣標準為：隨機。

4,、驗收標準：與樣衣款式,、做工一致

驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝、內(nèi)在質(zhì)量,、標識等項目進行檢驗和檢測,。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否,。

5,、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修,。

6,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理,，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格,。

第十條定金/預付貨款

1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元,；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,，乙方不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金,。

2,、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。

第十一條報酬結(jié)算

1,、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),，一次性付清合同約定的全部款項；

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價款,，在雙方?jīng)]有例外約定時,，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責任

1,、甲方的違約責任

（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同,，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。

（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，乙方有權(quán)解除合同,，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，甲方應當償付乙方停工待料的損失,。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇十二

甲方：_______(姓名，身份證號碼,，住址,，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼,，住址,，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系,，在平等互利,、公平合理、誠實信用的原則下,，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。

1、甲方負責提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子,、水源,、鋼材等)。

2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗,，負責施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理,、節(jié)約用料,，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,，做到工完場清料凈,，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費,，甲方有權(quán)責令整改并罰款，在支付款中扣除,。

3,、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具,，如：架管,、架板、攪拌機、升降設(shè)備,、模板,、模具、斗車,、振動棒,、焊接機、撮箕,、桶,、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,，費用由乙方自理,。

4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),，工期為___天。如發(fā)生下雨,、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期,。

5,、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理,，遵守國家法律法規(guī),，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,，與甲方無關(guān),。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,，與甲方無關(guān),。

1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則,，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理,。

2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序,。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成后一年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須進行免費維修。

5,、基礎(chǔ)：基槽60公分,，圈梁40公分，基石40公分,，使用石頭30立方米,。

6、墻體：外墻高米,，內(nèi)墻高米,，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚,、一鏟灰,、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm,。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。

7,、圈梁：過梁高度不低于公分,，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米,，最大距不宜超過毫米,，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8,、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分,，表面不應有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。

9,、下水道：......

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準,，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。

2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款,。

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,，乙方要進行修理,、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償,。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金,。

因乙方原因致使合同無法履行的,，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用),。

2,、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金,。

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決,。

1、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效。

2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系,。

3、因合同履行過程中的未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：

承攬加工合同常用版本規(guī)范篇十三

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：

第一條 加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：_____

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標準,、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復,。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作,。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法,、地點及期限：

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在_____年_____月_____日前交定金（大寫）_____元,。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物,。

第十六條 違約責任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

日期：