隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系,,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么合同應該怎么制定才合適呢,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧,。
軌道板承攬加工合同書篇一
乙方:_________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關承攬加工事宜,,擬結本合同,,以茲雙方信守,。
一,、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板,。 數(shù)量:附加工圖紙_____份,,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二,、 相關事宜:
1,、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求,。
2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題,。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3,、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔,。
4,、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三,、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,,協(xié)商解決,。
四,、 加工費用:
該項目合同總體加工費用______萬元,由甲方承擔增值稅務,,甲乙雙方不得中途變更。
五,、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款 ,,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,,如甲方違約,,則按日向乙方支付____%的違約金,。
六,、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。 本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________________乙方:___________________
蓋章:___________________蓋章:___________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
職務:___________________職務:___________________
電話號碼:_______________電話號碼:_______________
______年______月______日______年______月______日
軌道板承攬加工合同書篇二
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,,以茲雙方信守。
一,、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,,按圖紙數(shù)量要求加工,。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二,、相關事宜:
1,、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求,。
2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3,、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔。
4,、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,,協(xié)商解決,。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,,由甲方承擔增值稅務,,甲乙雙方不得中途變更,。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款,,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金,。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達不成協(xié)議,,可提交_____機構解決,。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:________________蓋章:________________
簽約人:________________職務:________電話號碼:________________
乙方:________________蓋章:________________
簽約人:________________職務:________________電話號碼:________________
時間:________年________月________日
軌道板承攬加工合同書篇三
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承攬方)_____________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,,以茲雙方信守,。
一,、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
1,、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板,。
2,、數(shù)量:附加工圖紙36份,,按圖紙數(shù)量要求加工,。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二,、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的`原材料至乙方指定加工場所,。
2,、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求,。
3,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4,、乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。
5,、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6,、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔,。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三,、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,,協(xié)商解決,。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五,、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,,如甲方違約,,則按日向乙方支付2%的違約金。
六,、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達不成協(xié)議,,可提交_____機構解決,。
2,、在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:蓋章:
簽約人:_____________________職務:_____________________電話號碼:_____________________
已方:蓋章:
簽約人:_____________________職務:_____________________電話號碼:_____________________
時間:_____________________
軌道板承攬加工合同書篇四
甲方:(委托方)_______________
乙方:(承攬方)_______________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關承攬加工事宜,,擬結本合同,,以茲雙方信守,。
一,、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板,。數(shù)量:附加工圖紙36份,,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二、相關事宜:
1,、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題,。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3,、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔,。
4,、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,,協(xié)商解決。
四,、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,,由甲方承擔增值稅務,,甲乙雙方不得中途變更,。
五,、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款,,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,,如甲方違約,,則按日向乙方支付2%的違約金,。
六,、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達不成協(xié)議,,可提交_____機構解決,。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:_______________蓋章:
簽約人:_______________職務:_______________電話號碼:_______________
已方:_______________蓋章:
簽約人:_______________職務:_______________電話號碼:_______________
_____年_____月_____日
軌道板承攬加工合同書篇五
鑒于甲方是在____市合法注冊的,,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______
二,、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數(shù)量為:______提供時間為:________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應當予以更換,、補齊。
3,、乙方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數(shù)量為:______提供時間為:________年____月____日,。
4,、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正,。
三,、技術資料及圖紙
1,、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復,,提出修改意見。
3,、乙方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù),。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進行驗收。
2,、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1,、乙方應于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為,。甲方如指定____市以外的交付地點,,應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3,、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準,。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2,、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,,于________年____月____日支付乙方______元,,余款于乙方交付之日起____日內(nèi)支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據(jù),。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計達到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應款額的收據(jù)。
甲方:____________
乙方:____________
_______年______月_____日
軌道板承攬加工合同書篇六
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條 甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙,、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙,、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間,、地點,、包裝,、檢驗方法,、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時間_________,。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元,。
乙方不履行合同的,無權請求返還定金,。
甲方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款,。
乙方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還,。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質(zhì)論價;
不同意利用的,,甲方應當負責修理或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權拒收,。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應承擔因此而多支出的費用,。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,任何法院,、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行
為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人,。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密,。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。
保密期限為_________年,。
一方違反上述保密義務的,,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失,。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,、不能克服,、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水,、地震,、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,,并應在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,,必須用書面形式,,可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應自變更之日起_________日內(nèi),,以書面形式通知對方;
否則,,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決,,也可由有關部門調(diào)解;
協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,,不應影響本合同的解釋,。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。
有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日,。
本合同正本一式_________份,,雙方各執(zhí) _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,,送_________留存一份,。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
軌道板承攬加工合同書篇七
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法:________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三,、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五,、結算方式:_________________________
六,、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,,都要承擔違約責任,。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,,賠償承攬方因此造成的損失,,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
七,、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,,應以書面協(xié)議,,作為附件。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
十、本合同一式________份,,正本雙方各執(zhí)___________份,,副本送工商行政管理局所存查,。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止,。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
軌道板承攬加工合同書篇八
定作方: (以下簡稱:甲方) 承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,,本著長期合作共贏的精神,,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,,并根據(jù)本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任,。
二,、在本合同生效之前,,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1,、 營業(yè)執(zhí)照。
2,、 國稅,、地稅登記證,。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證,。
4,、 授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書,。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書,。
三,、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1,、 營業(yè)執(zhí)照,。 2、 國稅,、地稅登記證,。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證,。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術語定義
1,、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件,。
2,、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件,。
3,、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效,。
4,、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油,、甲醇等通用材料外,,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱,、紙盒,、商標貼,專用的化工原料等,。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,,則以合同附件為準,。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:訂單》中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1,、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,,并明確原材料的定額損耗,,以《報價單》形式達成,并按此價格結算,。
2,、乙方有義務減少儲存、輸送,、生產(chǎn)過程中的損耗,,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方,。未經(jīng)甲方特別授權,,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理,。
第五條:生產(chǎn)工藝技術文件的提供
1,、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術文件,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術評審,,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術要求不合理,,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內(nèi)回復,提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,,有權停止工作,并及時通知甲方,,因此造成的損失,,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標準
1,、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求,,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、價格,、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產(chǎn),。
2、甲方需在檢測確認后,,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標準樣品,,乙方所交付的合同標的物品質(zhì),必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3,、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,,方可進入生產(chǎn),,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收,。
4,、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,,乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),,在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,,由乙方承擔,。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,,質(zhì)量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,,檢驗費用由甲方承擔,。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術文件,,并雙方簽字蓋章,。
2、甲方與乙方需要確定原材料,、成品的驗收標準,。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準,。
4,、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5,、甲方需將預付款匯入乙方帳戶,。
6、在確定上述1-5條后,,作為本次訂單交期的開始日期,,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認,。
7,、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確,。
8,、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金,。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同,。
第八條:結算方式
1,、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款,。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn),。
2,、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款,、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3,、甲方每次提貨,,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,,作為貨款使用,。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,,甲方提供不良品樣品及相關報告,,經(jīng)乙方認可后,甲方有權退回,。甲方退回不滿足技術規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試,、運輸?shù)荣M用,,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料,、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1,、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),,甲方自提,。 2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,,乙方可以代辦運輸,。 第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,,乙方將向甲方收取違約金,,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,,按總額的3‰償付違約金,。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益,。
2,、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,,每逾期一天,,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,,且雙方未達成處理協(xié)議的,,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,,收回乙方應有權益,。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露,。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存,、復制相關技術資料,。
2,、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料,否則,,乙方應賠付甲方違約金五萬元,。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),,由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅,、損失的,乙方經(jīng)有關部門證明后,,可免除承擔違約責任,。
第十四條、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作,、互惠互利精神協(xié)商解決,,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決,。
第十五條,、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,,與乙方無關,,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務,。
2,、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款,。
第十六條:合同生效
1,、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效,。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年,。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,,則本合同有效期順延一年。
3,、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定作為本合同的附件,,與本合同具有同等效力,。
4,、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,。
第十七:合同附件清單:
1,、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單 3,、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
軌道板承攬加工合同書篇九
模板承攬加工合同書
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 模板,,根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
一、 標的物名稱,、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 米正交 套 約計重量
總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二,、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴格按圖紙加工,,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四,、 交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五,、 交貨時間:合同簽訂生效后,, 第一套芯模10月8日交貨,,第二套芯模10月13日 交貨。
六,、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七,、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準),。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,,標的物仍屬于供方所有。
九,、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,,施工現(xiàn)場,,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔,。
十,、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一,、 違約責任:由違約方負責;
十二,、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,,提交仲裁委員會解決,,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效,。本合同傳真件同樣有效,。
十四、 本合同一式兩份,,如有未盡事宜可另立合同附加件,,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
軌道板承攬加工合同書篇十
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守,。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳,。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做,。
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結構必須嚴密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,平直,安裝方便,。
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于___前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,,有權停止工作,,并通知乙方。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點:____至____全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,,共計____元,全部費用由乙方負擔,。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,,全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,由甲方負責,。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還,。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
四,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金,。
五,,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金,。
六,,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失,。
二,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金,。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失,。
六,,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關部門證明后,,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于___經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價局,,縣建設銀行各存一份,。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
賬號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
賬號:
日期:
軌道板承攬加工合同書篇十一
合同編號:__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項目:____________________________________________________
第二條 技術標準、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供,。
材料的檢驗方法,、時間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間,、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣,、技術要求不合理的,應在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。
定作人應在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復,。
第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點:__________________________________
第九條 工作成果驗收標準,、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人______元,。
第十二條 結算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果,。
第十四條 本合同解除的條件:
定作人可以隨時解除合同,,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責任:_________________________________________
承攬人違約責任:___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;
協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_______種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向_______人民法院起訴,。
第十七條 其他約定事項:_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________
軌道板承攬加工合同書篇十二
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日
依照《合同法》,、《加工承攬合同條例》,、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同信守。
第一條:廣告承攬要求,。
1,、項目(制作):________
2、廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱,、編號:________
3,、發(fā)布地點或形式:________
4、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6,、刊播次數(shù)、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1,、費用
本次活動總金額為________,。(大寫________元整)
2,、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金,。
2,、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金,。
3,、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理,。
1,、向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止,。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
軌道板承攬加工合同書篇十三
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝,、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____,。
第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元,。乙方不履行合同的,無權請求返還定金,。甲方不履行合同的,,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金,。
6.由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年,。
一方違反上述保密義務的,,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,、不能克服,、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水,、地震,、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,,并應在_____天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_____(書信,、傳真,、電報、當面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應自變更之日起_____________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,,由未通知方承擔由此而引起的相應責任,。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決,,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_____種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日,。本合同正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,,具有同等法律效力;合同副本_____份,,送_____留存一份。
承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________
法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________
地址:___________________地址:____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點:______________簽訂地點:______________
軌道板承攬加工合同書篇十四
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權利和義務
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負責,。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期___________月,,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標準為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
軌道板承攬加工合同書篇十五
甲方:______乙方:______
甲乙雙方為攜手合作,,促進發(fā)展,,滿足利益,明確責任,,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,,本著誠實信用,互惠互利原則,,結合雙方實際,,協(xié)商一致,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價,、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務,經(jīng)友好協(xié)商,,特訂立本合同,。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,,每個月向甲方提供________原材料,,并負責運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一和規(guī)格標準,。如乙方未能按時、按質(zhì),、按量提供給甲方應交付的原材料,,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認,。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時,、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,,在乙方提出后,,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時,,雙方將另行議定,。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,,支付加工費,。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時,,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,,對方不得提出賠償要求,。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決,,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,,適用國際通行的慣例,。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔,。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中,、____兩國文字書就,,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝,、輔料,、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,,應按乙方提供的技術標準,對其規(guī)格,、品質(zhì)進行驗收,。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,,在甲方向乙方提出檢驗報告后,,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補充,、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
________年____月____日
軌道板承攬加工合同書篇十六
甲方:________________(定作方)
地址:_________工業(yè)城
法定代表人:________________
營業(yè)執(zhí)照證號:________________
乙方:________________(承攬方)
地址:________________
法定代表人:________________
營業(yè)執(zhí)照證號:________________
合同編號:合同簽訂地:_________工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,,為明確雙方權利和義務,,特訂立本合同。
一,、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標,、質(zhì)量標準,、驗收標準及其它約定條件,,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,,甲方支付加工費給乙方的行為,。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名,、規(guī)格單位單價備注
1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術標準或要求
備注
四,、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效,。因市場價格的變動或其它原因,,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,,之前仍按原價格執(zhí)行,。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行,。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料,、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,,扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,余額為乙方的加工費,。
(2)由甲方提供原材料,、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),,領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,,造成甲方原材料,、零部件損失的,,甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。
五,、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,,乙方確認訂單的具體要求后回傳,,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。
2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消,。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。
4.乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,于訂單下達之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。
六、加工零部件的包裝,、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,,運輸,、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,,標識明確,,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責,。
七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),,圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。
4.模具的使用,、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有,。
八,、知識產(chǎn)權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,,還須簽訂《_____使用許可合同》,。
九、產(chǎn)品技術,、質(zhì)量標準與控制
1.合同生效后日內(nèi),,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件,、資料:
(1)
(2)
(3)
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料,、首樣等要求,制作樣品,,并經(jīng)甲方檢驗合格后,,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,,才能進入批量生產(chǎn),。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,,則可中止或終止本合同,。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,,零部件不得更改,。
(5)一般情況下,,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,,方可采購并投入生產(chǎn),。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,,甲方可發(fā)出整改通知書,,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,,但其費用由乙方支出,,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行,。
4.產(chǎn)品技術,、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。
十,、加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方),。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結清,。第一年結算_______%,第二年結算________%,,第三年結算____________%,。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行,。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二,、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號,、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,,應說明合同號、運單號,、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號,、規(guī)格,、花色、標志,、牌號,、批號、合格證或質(zhì)量保證書號,、數(shù)量,、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi),,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,,應在___________天內(nèi)負責處理,,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,,乙方應對此負全部責任,,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,,乙方應負責退,、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,,甲方不承擔任何責任,,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任,。
4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測,,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任,。
十三,、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質(zhì),、按量交貨的,,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當批貨值的5%,,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,,乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰,。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,,按未能按期按量交貨造成停工處理,,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,,或明知是不合格品卻冒充合格品的,,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經(jīng)確認,,私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,,扣罰_________0元以上的違約金,,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種,、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,,除按以上進行扣罰,,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,,除按以上進行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,,并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,,乙方應當負責賠償,。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔,。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,,甲方仍需要的,,乙方應照數(shù)補交,,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔由此增加的費用。
十四,、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的,,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,,應當承擔乙方因此所受的損失,。
十五、合同的變更,、解除:
1.合同期內(nèi),,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同,。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權解除本合同,,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。
3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具,、_____標識、技術資料,、供應商名單等,,歸還甲方。
十六,、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P主管機關證明以后,,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。
十七,、其他
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,,應當在明確責任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結算辦法付清,,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。
2.本合同一式叁份,,甲方二份,乙方一份,。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》,、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件,。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:________________乙方:________________
授權代表:________________授權代表:________________
日期:________年________月________日 日期:________年________月________日
軌道板承攬加工合同書篇十七
定作單位:______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《____________________》,、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,,結合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,,簽訂本合同,,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一,、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件,。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工,、包輔材,、包機械、包工期,、包質(zhì)量,、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式,。
三,、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,,不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六,、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計_______________歷天,。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,,并配合防腐涂裝,。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負責卸車,。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,,并負責送貨到乙方指定地點,,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,,排圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費,。
二,、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求,。
三,、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等,,甲方有權制止使用,,由此而造成的損失由乙方負責。
四,、具有合格證書的材料,、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,,如屬不合格產(chǎn)品,,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五,、材料代用,經(jīng)甲方批準后,,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一,、根據(jù)設計施工圖,、修改圖,、轉(zhuǎn)化圖、變更通知,、施工說明及有關技術文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構件質(zhì)量,。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三,、保修期限:保修壹年,。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù),。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六,、乙方應嚴格按照標準規(guī)范,、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,,乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用,。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失,。
七,、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,,不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日