合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同的格式和要求是什么樣的呢,?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇一
乙方:__________
第一條 加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接,。)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間,、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供,。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成,。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元,。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,,承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條 違約責(zé)任:
第十三條 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二
定作方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,,因此委托承攬方加工,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2,、 由承攬方提供;
3,、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,,視為原材料合格,。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2,、若原材料損耗超過 %,,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格,,對定作方全額進(jìn)行賠償,。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2,、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價格,,向承攬方支付額外的加工報酬,。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1,、定作方應(yīng)當(dāng)在 年 月 日之前將技術(shù)資料,,圖紙等提供給承攬方;
2,、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一,。
第七條 價款支付方式
1,、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1,、交貨地點:承攬方應(yīng)在 年 月 日前,,將貨物運輸至定作方指定地點進(jìn)行交貨;
2、運費承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運輸費用;
3,、指定時間:定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方,。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn);
2,、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4,、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見,,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構(gòu),,則視為同意對方的質(zhì)量異議,。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,,應(yīng)根據(jù)逾期時間,,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,,每逾期一天,,應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,,并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3,、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,,承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,,并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,,定作方客戶向定作方索賠,、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,,承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的,,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項
1,、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,,如有未盡事宜,,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,,以補充協(xié)議為準(zhǔn);
3,、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4,、本合同附件和本合同具有同等法律效力,。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: email: email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇三
甲方:________________________
乙方:________________________
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利,、誠信,、公平的原則特制定以下條款,,望雙方遵守。
一,、工程項目
1,、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3,、工程范圍_____________________________________________
4,、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天,。(不可抗拒原因順延)
二,、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn),。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù),。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備民法典律效應(yīng))
三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工,。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。
四,、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五,、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用,。如有要求另行協(xié)商,。)
六、付款方式__________________
1,、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%,。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%,。
3,、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%,。
5,、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1,、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3,、鋁材_________________
4,、油漆_________________
5、噴塑_________________
八,、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé),。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,,七日內(nèi)不組織驗收,,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理,。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失,。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,,提前按照同等獎勵,。
十一、本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二,、本合同共___頁,,附件共____頁,一式_____份,,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章)
乙方:(章)
電話:
電話:
電子郵箱:
電子郵箱:
開戶行:
開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇四
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目,、數(shù)量,、報酬及支付期限
1,、?計量單位
2、數(shù)量
3,、工作量(工時)
4,、報酬
5、交付期限
6,、單價
7,、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時間,、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成,??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元,。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人,。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交?________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:?承攬人:
法定代表人:?法定代表人:
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇五
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長,寬,,高cm)│?單位?│?數(shù)量?│?備注?│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x?90
│件│120?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180?x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x?200
│件│5?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x?200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇六
定作人:(填寫全稱)___________________
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同,。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,,并注明單位)
1.4備注:(如無內(nèi)容,,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年,、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),,必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度,、強度,、韌性、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,,可以另設(shè)合同附件,,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙,。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見,。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月,、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,,并視為質(zhì)量不符合約定,。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年,、月,、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間,。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車,、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年,、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年,、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬人賠償損失,。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收,。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金,。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元,。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金,。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失,。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任,。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,,在定作人住所地、承攬人住所地,、合同簽訂地的法院中選擇其一,,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
第十八條本合同一式份,,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份,。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商,。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇七
民事上訴狀范文
原告:______________,男,,漢族,,__________年_____月_____日出生,,住_____________
委托代理人__________,_______________律師事務(wù)所律師,。
被告:______________,,男,漢族,,__________年_____月_____日出生,,住_____________
訴訟請求:_________________
1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2,、判令本次訴訟所有費用由被告承擔(dān),。
事實和理由
201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,,利息按計算,。由于__________公司到期無力還款,該公司股東__________,、__________,、__________、__________于201_____年6月27日在__________責(zé)任公司達(dá)成協(xié)議,,約定原告借給__________公司的借款由被告__________,、__________分兩次償還,還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,,被告__________承擔(dān)連帶責(zé)任保證,并有見證人和見證,。
現(xiàn)約定的還款期限已屆止,,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,,現(xiàn)原告代文東為維護自己合法權(quán)益,,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,請求貴院支持為盼,。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇八
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的.提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還,,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款,;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作人有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;少交、遲交部分定作人不再需要的,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬人賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元,;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,,提前交付定作物,,定作人有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作時,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的,,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金,;不屬承攬人提供材料的,,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬人有權(quán)解除合同,,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬和保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作人,;變賣定作物所得少于報酬和保管,、保養(yǎng)費時,,定作人還應(yīng)補償不足部分,,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的1%償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時,承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份,;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇九
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱):______
需方(全稱):______
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價格,、交提供日期:
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│││││││月│月│月│月│月││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│
└──────────────────────────────────┘
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點:
____________________________________
三,、原材料來源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)貨方法,、地點及運雜費負(fù)擔(dān):
____________________________________
五,、貨款結(jié)算時間及方法:
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負(fù)擔(dān):______________
七,、經(jīng)濟責(zé)任:
____________________________________
八、其他:
____________________________________
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
____________________________________
十,、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終 止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報雙方業(yè)務(wù)主 管部門備案。
____________________________________
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、仲裁處理,。
____________________________________
十二、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、 銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
____________________________________
十三,、本合同有效期自年月日至年月日止。
─────────────────┬──────────────────
供方:法人委托書號碼___│需方:法人委托書號碼___
營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼
─────────────────┼──────────────────
供方:(蓋章)│需方:(蓋章)
│
負(fù)責(zé)人:│負(fù)責(zé)人:
│
代表:(簽字)│代表:(簽字)
│
開戶銀行:帳號:│開戶銀行:帳號:
│
電話號碼:電掛:│電話號碼:電掛:
│
住址:│住址:
─────────────────┴──────────────────
(注:因欄目所限,,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長,寬,,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x 90
│件│120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x 200
│件│5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x 200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十一
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,,本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,,達(dá)成如下協(xié)議:
一,、項目概況
1、項目名稱:
2,、項目地點:
二,、設(shè)備名稱、規(guī)格型號,、單位,、數(shù)量、單價,、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?o_________元/?o=元,。
114樘/363.06?o
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板,;表面處理為靜電噴涂,;顏色 ;門板為平板,;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算,。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨,。
四,、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五,、技術(shù)質(zhì)量要求:
1,、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20_________。
2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收,。
六、承包方式:
含運輸及安裝,。
七,、付款方式:
1,、合同簽訂后,,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場,,再付總貨款的%,,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。
八、售后服務(wù)承諾
九,、違約責(zé)任
1,、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十,、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,,可向人民法院起訴,。
十一、附則
本合同一式四份,,甲方執(zhí)二份,,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十二
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,,以下簡稱甲方,;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方,;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條 甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費;
第二條 加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥當(dāng)保存,,作為檢驗的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價款及圖紙,、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸,;
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元,;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元,。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,。甲方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還,;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
4,、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5,、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2,、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
5,、乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,、乙方如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、_____,、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價局,、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十三
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,,數(shù)量,,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,,保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十四
簽定日期:__________年__________月__________日
定作方(甲方):___
電話:______
承攬方(乙方):___
電話:______
經(jīng)雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料:原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_________,。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:____________。
3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負(fù)擔(dān):______,。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,,合同履行完畢即失效,。
甲方(蓋章):___
乙方(蓋章):___
時間:__________
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十五
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作人有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬人賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金,。)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,,定作人有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,,定作人有權(quán)拒收,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬人提供原材料的,,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,,定作人還應(yīng)補償不足部分,,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的1%償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時,承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自______年 _____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十六
發(fā)包方(全稱) :
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費,。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm 材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,,可拆裝,,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),,堅固耐用,,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4,、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,,無毒,、無副作用,使用時無異味,。
第四條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 ,。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等
由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗收,,遇有驗收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改,、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收); ③,、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題, 年內(nèi)免費進(jìn)行保修,,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護。
第七條:結(jié)算方式,、期限及安裝費用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④,、剩余的合同標(biāo)的額10%價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金; ②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補交貨款外,,應(yīng)向乙方支付1‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān); ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),,補充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人
年月日:
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十七
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方,;
定作人:__________________,,以下簡稱乙方,;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費,;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,,作為檢驗的根據(jù)),;
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān),;
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價款及圖紙,、技術(shù)資料,;
第五條原材料交付時間、地點,、包裝,、檢驗方法、運輸,;
第六條加工費結(jié)算辦法與時間,;
第七條乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元,。乙方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還,;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4、甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金,。
5、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6、乙方如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局,、________銀行各存一份,。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:________年____月____日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十八
定作方:北京機電設(shè)備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的,,經(jīng)營范圍為?的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二、原材料提供:
1,、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為:?年?月?日,。
2、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗,,并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換,、補齊,。
3、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為::?年?月?日,。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗,,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補正。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),,提出修改意見,。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn),。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗收,。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗收,。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3,、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,,甲方在?時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六、加工成品交付:
1,、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件?元(或總報酬?元)
2,、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達(dá)到?元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八,、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。
九,、運輸及費用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān),。
2、?加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),,運輸費用由?方承擔(dān),。
十,、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償,。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償,。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失,。
5,、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償,。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3、?甲方延遲付款的,,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二,、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失。
2,、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任,。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,,由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇十九
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬,、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬,、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱,、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù),。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法,、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
編碼:
編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二十
在日常生活中,,如果合同中沒有以承攬人,、定作人指稱雙方當(dāng)事人,也不影響對其法律性質(zhì)的認(rèn)定,。 承攬合同的承攬人可以是一人,,也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時,,數(shù)個承攬人即為共同承攬人,,如無相反約定,共同承攬人對定作人負(fù)連帶清償責(zé)任,。以下是小編為大家精心準(zhǔn)備的:3篇加工承攬合同模板,。歡迎參考閱讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,,修理,減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,,數(shù)量,,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,,保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長,,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,、材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳。
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供,。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方,。因此造成的損失,由乙方賠償,。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元,。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù),。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,,共計980元,,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,,全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
四、甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。
五,、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金,。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金,。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六,、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶:
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:縣支行
賬戶:
加工承攬合同模板三
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,,簽訂本合同,,共同信守。
1.品名(或項目),、數(shù)量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號,、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產(chǎn)地│型號,、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質(zhì)量,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負(fù)擔(dān))、地點:_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額,、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二十一
1.?本合同適用于櫥柜,、服裝、鐵藝欄桿,、藝術(shù)品等類非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的定作,。
2.?標(biāo)準(zhǔn)文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,,亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,,或增加其他約定內(nèi)容。
3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫,。
4.?簽署時應(yīng)檢查附件是否齊全,。
5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章,。
6.?如有其他疑問,,請與律師溝通確定。
甲方:a有限公司
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,雙方經(jīng)平等協(xié)商,,就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守,。
第一條?合同主體
1.甲方(定作人):a有限公司
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
2.乙方(承攬人):
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機構(gòu),、個人獨資企業(yè),、個體工商戶),有同類,、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗),,熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,,但乙方須按應(yīng)收款的10%承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的,,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人,、代理人,、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,,其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。
第二條?定作物
1.?定作物清單及價款
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫):
2.?價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費、制作費?,、包裝費,、運費、安裝費,、稅費,、裝卸費等所有相關(guān)費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定,價格適用期間屆滿后,,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a.自?年?月?日起至?年?月?日止,。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止,。
第三條?合同價款
1.?總價款及結(jié)算方式:
2.?付款方式:?有/無定金(比例),?,。
3.?付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票,。
4.?發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票,。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額10%的違約金,。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款,、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失,。
5.?支付方式:甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款,。
a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.?收款人信息:開戶行,、戶名,、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的,,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān),。
第四條?設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計由?【甲/乙】?方負(fù)責(zé)(必要時甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計):
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計,,則甲方應(yīng)于?前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進(jìn)行校對,,對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議,,甲方應(yīng)在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計,,則乙方應(yīng)于?前向甲方交付定作物設(shè)計文件,,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件,。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,。
3.樣品:樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。
1)不使用樣品,。
2)本合同定作物樣品由?提供,雙方確認(rèn),、封存后由甲方保管,,作為驗收的依據(jù),。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作,。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量,、安全,、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,,以要求高者為準(zhǔn),。
第五條?原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號
計量
單位
數(shù)量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求,。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,,甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書面意見。
4.甲供原材料由?方負(fù)責(zé)運輸至乙方加工,、制作地點(地址為:?),,費用由?承擔(dān),。乙方應(yīng)當(dāng)在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進(jìn)行檢驗,,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料,。
5.甲供原材料的耗用計量方法:【對于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:【對于貴重材料而言,,這很重要】
第六條?制作與包裝
1.?乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物,。
2.?乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,,否則構(gòu)成重大違約,,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30%賠償甲方損失,。
3.?包裝要求:乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱,、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,,生產(chǎn)廠家、地址,、注意事項等文字和標(biāo)識,。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān),,且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任,。
4.?特殊包裝要求:?,。包裝物是否回收:?。
5.?其他約定:
第七條?交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,,方為合格交貨,。
2.交貨時間:?。
3.交貨地點:?(詳細(xì)地址:?),。
4.運輸:運輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運費,、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔(dān),。
5.驗收:甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運至約定交貨地點后?日內(nèi)進(jìn)行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù),。
6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān),,交貨驗收合格后由甲方承擔(dān)。
7.交貨遲延:每遲延一日,,乙方應(yīng)按?合同價款的0.05%?承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到?七?日的,,甲方有權(quán)解除本合同,,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價款的10%?承擔(dān)違約金?!?/p>
8.數(shù)量不足:如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在?2?日內(nèi)補足,,并應(yīng)當(dāng)按?當(dāng)批定作物價款的10%?承擔(dān)違約金。
9.質(zhì)量瑕疵:如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,,則甲方有權(quán)要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物,。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20%承擔(dān)違約金。
第八條?安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1,、安裝責(zé)任:由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔(dān),。
2、安裝工期:總工期為?個日歷天,。計劃開工日期為?年?月?日,竣工日期為?年?月?日,。實際開工日期以甲方通知進(jìn)場時間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0.05%的違約金。
3,、施工要求:
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):?見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,,隨時接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費用由乙方承擔(dān),,且工期不予順延。
4,、資源供應(yīng):施工用水源、電源接點由甲方提供,,水,、電費用由甲承擔(dān)。
5,、安全監(jiān)護:
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn),。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場安裝,,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造,。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃,、托板等進(jìn)行高空作業(yè),,或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的,,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,,現(xiàn)場需設(shè)專門人員進(jìn)行時時監(jiān)護,,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄,。
6.?自檢與復(fù)檢:本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,,自檢合格后報甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗收,。
7.?驗收:本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見,。
第九條?保修
1.保修期:免費保修期為?年,自驗收合格之日起計算,。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準(zhǔn),。乙方負(fù)責(zé)安裝的,,以安裝完畢后驗收合格的確認(rèn)文件所載時間為準(zhǔn)
2.保修金:?。
3.?免費保修:保修期內(nèi),,因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用和責(zé)任,。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰元,,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費用從保修金中扣除,,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權(quán)自行組織維修,。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),,如果保修金不足以彌補甲方損失的,,甲方有權(quán)向乙方追索,。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金,。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達(dá)現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿,。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息,。
第十條?知識產(chǎn)權(quán)與保密
1.?乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費,、律師費等。
2.?乙方承諾,,在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密,。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息,、資料。
第十一條?履約擔(dān)保
1.乙方采用下列第?種方式提供履約擔(dān)保,,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第?種方式提供保證金:
(1)?現(xiàn)金
(2)?電匯
(3)?轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。
4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項,,任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素,。
(2)原則:任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù),,調(diào)整合同價格。
2.?第三方索賠:乙方必須對所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章、證件,、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),,乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失,。
第十三條?公平競爭
1,、?在投標(biāo)、簽約及履約過程中,,如果甲方員工存在吃、拿,、卡、要等索賄行為的,,乙方可直接投訴,,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退,。
2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音,、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴,。責(zé)任員工拒絕返還的,,甲方將其移送司法機關(guān)處理后,,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額,。
3、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金,、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金,。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索,。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4,、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5,、?在投標(biāo),、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,,乙方可直接投訴,,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退,。
6、?甲方受理投訴的方式:
聯(lián)系人:?電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條?通知
1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編:
email:
2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編
email:
3.?雙方的通知,、許可、批準(zhǔn),、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.?上述內(nèi)容可以派員送達(dá),,傳真,,郵寄或特快專遞送達(dá),,電話通知的應(yīng)及時補充書面文件。
5.?派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件,。
6.?采用傳真方式的,,以受送達(dá)方的傳真機收到傳真信號即視為送達(dá),。
7.?采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明,。
8.?采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門,、所屬員工或分支機構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,,此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式,。
10.?如受送達(dá)一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的,,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條?爭議解決
1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟,。
第十六條?合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1.?附件一:定作物明細(xì)表
2.?附件二:《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3.?附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件,、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4.?附件四:加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條?合同效力
1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。
2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,,均以書面補充合同的約定為準(zhǔn),。
3.?本合同壹式肆份,甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力,。
第十八條?其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):a有限公司?乙方(蓋章):
法定代表人?(簽字):?法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字):?(或)委托代理人(簽字):
簽訂地點:
簽訂日期:?年?月?日
附件一
定作物明細(xì)表
附件二:
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四:?授權(quán)委托書
致:【甲方公司名稱】
我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜,。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,,我單位均予以承認(rèn)。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托,。
特此委托。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負(fù)責(zé)人:(簽字)
年?月?日
受委托人:
姓名:?職務(wù):?電話:
住所:?身份證號碼:
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二十二
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2,、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二,、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,,甲方提出相關(guān)意見時,,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達(dá)到甲方的要求,。
三,、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四,、?乙方應(yīng)身體健康,、誠實勤勞,,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量,。?
五,、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,,必須遵守甲方的規(guī)章制度,,服從甲方的安排,,不得影響甲方正常經(jīng)營活動。?
六、保潔加工承攬費用為 ???元/月,,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,,乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),,提供保潔期間,,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八,、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金,。甲方拒不整改的,,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,,并不支付甲方任何費用。
十,、本協(xié)議未盡事宜,,雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決,,書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。?
十一,、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決,;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
十二、?本協(xié)議一式兩份,,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力。
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二十三
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,,促進(jìn)發(fā)展,,滿足利益,,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實信用,,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種————或項目————、規(guī)格————型號————,、數(shù)量————、單價————,、金額————,、交貨期限————
定作物品名或項目規(guī)格
型號————計量————
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
加工承攬合同內(nèi)容 加工承攬質(zhì)量驗收的規(guī)定篇二十四
訂立合同雙方:???
承攬人:______________________________??????????
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條??加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作人有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條??技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作人,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。)
第五條??價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條??驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條??交貨的時間和地點???
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),,自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。)
第八條??包裝要求及費用負(fù)擔(dān)???
____________________________________________________________
第九條??運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)???
________________________________________________________________________
第十條??結(jié)算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還,等等,。)?