人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

委托加工生產(chǎn)協(xié)議書 代加工協(xié)議書篇一

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，

以便共同遵守,。

第一條 加工成品：

│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │

第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________

(加工定作物品,，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量,，質(zhì)量：________________________

(1,，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價款或退貨。

2,，用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量,，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3，原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2,， 承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。

3， 定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等,。)

第五條 價款或酬金：______________________________________________

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)

第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。3,，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)

第七條 交(提)貨的時間和地點：____________________________________

(1,， 交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。)

第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限：__________________________________________

第十一條 其他：__________________________________________________

(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任：

一,，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應(yīng)當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

三,，未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%__30%幅度)或酬金總額的_____%(20%__60%幅度)違約金。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

七,，實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任,。

十,，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%__30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%__-60%的幅度)違約金。

三,，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失,。

四,，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失,。

五,，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,，無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,，變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交__

_____(如經(jīng)簽證或公證,，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

委托加工生產(chǎn)協(xié)議書 代加工協(xié)議書篇二

定作方：_______________

承攬方：_______________

簽訂地點：______________

簽訂時間：______________

一,、品名或項目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價,、金額、交貨期限

二,、定作方帶料

三,、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四,、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五,、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六,、驗收標準,、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八,、交(提)貨方式及地點

九,、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一,、違約責任

十二,、如需提供擔保，另立合同擔保書,，作為本合同附件

十三,、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,，可向人民法院起訴

十四,、雙方協(xié)商的其它條款

定作方：______________承攬方：______________

單位名稱：______________單位名稱：______________

單位地址：______________單位地址：______________

法定代表人：______________法定代表人：______________

委托加工生產(chǎn)協(xié)議書 代加工協(xié)議書篇三

甲方：

乙方：

甲方委托乙方設(shè)計制作。

遵照平等互利的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，雙方達成協(xié)議如下：

一、設(shè)計及規(guī)格要求：

1,、乙方根據(jù)甲方提出的設(shè)計要求進行樣品設(shè)計,。

2、盤外觀為金屬外殼折疊式,。

3,、容量為16。

二,、版權(quán)保護聲明文字,、相關(guān)標識等基礎(chǔ)素材由甲方提供，乙方不承擔相關(guān)版權(quán)及校對責任,，如存在版權(quán)爭議由甲方負責解釋和處理解決,。

本協(xié)議完全履行后，設(shè)計方案的版權(quán)歸甲方所有,，甲方擁有最終處理權(quán),。

乙方不得另行使用。

三,、產(chǎn)品具體要求及價格：

1,、外包裝為金屬盒制，外觀激光雕刻及甲方提供的相關(guān)文字標識,。

2,、盤成品尺寸：數(shù)量：單價：小計：元3、附件總計：元

四,、制作周期及質(zhì)保時間：

1,、乙方設(shè)計文稿須經(jīng)甲方審定簽字，經(jīng)甲方確認后的樣圖乙方不得擅自修改,，數(shù)碼打樣經(jīng)甲方簽字后方可投入批量生產(chǎn),。

2、乙方在簽訂合同后成品于七個工作內(nèi)日內(nèi)完成,。

3,、乙方應(yīng)確保本產(chǎn)品符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準和安全標準。

若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)保修責任,。

五,、付款時間及支付方式：

1、支付方式：制作費為一次性轉(zhuǎn)賬支付,。

2,、支付時間：簽署合同后，甲方給付制作費人民幣元,。

六,、違約責任：

1、合同簽訂后,，雙方應(yīng)全面履行,，如有違約依照法規(guī)處理。

2,、乙方的設(shè)計不符合甲方要求,，乙方需重新根據(jù)甲方要求進行設(shè)計，直至最終獲甲方認可方能投入生產(chǎn),，所需費用由乙方自行負擔。

3,、乙方未能按協(xié)議要求按時完成成品制作,，每延誤一天乙方需向甲方賠償總費用的千分之一。

4,、甲方如未按合同時間付款,，每延誤一天乙方有權(quán)向甲方收取總費用千分之一的滯納金。

因甲方責任所造成的經(jīng)濟損失由甲方自行負責,。

七,、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決,，如有爭議請北京仲裁委員會仲裁解決,。

八、本協(xié)議共2頁,，一式二份,，甲乙方各一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。

甲方：乙方：

代表簽字：代表簽字：

簽訂時間：__年__月__日簽訂時間：_年__月__日