隨著法律觀念的日漸普及,,我們用到合同的地方越來越多,,正常情況下,,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式,。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡,。
定做委托承攬加工合同篇一
承攬方:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
一,、合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料,、包材,、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地,、加工費(fèi)金額,、支付日期、支付方法,,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單,、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書,,亦視為合同附件,。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真,、電子郵件等,,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力,。
二,、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,,雙方另行協(xié)商。
三,、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)檢驗(yàn),定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證,。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),,承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件,。
四、訂單確認(rèn)
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方,。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量,。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,,指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上,,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,,雙方另行協(xié)商交貨期,。
4.3 定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性,。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,,與本合同具有同等的法律效力。
五,、訂單付款方式,、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,,余下____%在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,,并加印定做方的公司名稱,、產(chǎn)品名稱、型號(hào),、聯(lián)系方式等,,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn),。
六,、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定做方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),,定做方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。
七、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定做方,,因此造成的損失,,由定做方賠償。
7.2 定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,,承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方,,定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八,、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算,。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告,。
9.3 每批產(chǎn)品,,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,如不符合樣品的產(chǎn)品,,定做方通知承攬方,,承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4 定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5 當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1 交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定做物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。
十一,、包裝,、運(yùn)輸及費(fèi)用
11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運(yùn)輸過程安全,。
11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線,、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn),,力求裝足容量或噸位,,以節(jié)約費(fèi)用。
11.3 承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi),,由承攬方負(fù)擔(dān),。
十二、加工貿(mào)易手冊(cè),、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào),,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格,、數(shù)量,、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三,、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意,,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹,、圖冊(cè)等宣傳品上,。
13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì),、展覽會(huì)上展覽或展示,。
13.4 定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方,。
13.5 承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù),、制圖、原料,、規(guī)格,、手冊(cè)、文件,、樣品,、模具、產(chǎn)品,、價(jià)格和其他信息,。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息,。
13.6 承攬方同意根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù),,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi),。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,,但承攬方也無權(quán)保留,。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造,、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方,。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖,、原料,、規(guī)格、手冊(cè),、文件,、樣品、模具,、產(chǎn)品和其他信息,,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用,。
13.10 應(yīng)非常小心地對(duì)待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片,、掃描或者其他光學(xué)記錄等,。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的,。執(zhí)行完訂單后,,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方,。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),,不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造,。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財(cái)產(chǎn),未經(jīng)允許,,承攬方不得使用,。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施,。
十四,、違約責(zé)任
14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失,。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
14.5 未經(jīng)定做方同意,,提前交付定做物,,定做方有權(quán)拒收,。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金,。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,,暫由定做方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。
14.8 實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失,。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失,。如定做方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的,,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金,。
十五,、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。
十六,、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除,。如遇不可抗拒的原因,,確實(shí)無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,,可予變更或解除合同,。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方,辦理變更或解除合同的手續(xù),。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物,,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還,,如_____日內(nèi)不能退還,,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七,、糾紛的處理
對(duì)本合同發(fā)生糾紛,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,,按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
定做委托承攬加工合同篇二
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
2、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
3,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴,。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
定做委托承攬加工合同篇三
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,,擬結(jié)本合同,,以茲雙方信守。
一,、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。名稱:焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,,按圖紙數(shù)量要求加工,。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二,、 相關(guān)事宜:
1,、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求,。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題,。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),,(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),,乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3,、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān),。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求:自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,,協(xié)商解決,。
四,、 加工費(fèi)用:該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),,甲乙雙方不得中途變更,。
五,、 付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金,。
六,、 其他事宜:本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,,如雙方達(dá)不成協(xié)議,,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充,。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:_____________
已方:_____________
時(shí)間:________年____月____日
定做委托承攬加工合同篇四
委托方:____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工方:____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,,經(jīng)友好協(xié)商,,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守,。
一,、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工,。
二,、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍),。
三,、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期,。
四、加工量,、單價(jià)及總金額
1,、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,,并簽字蓋章,,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2,、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖,、下料單,、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更,。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià),。
4,、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五,、運(yùn)輸方式:需方自提,,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六,、結(jié)算,、付款及付款方式
1,、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預(yù)付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內(nèi),,乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,,甲方已支付的定金不退還。
2,、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,,雙方辦理結(jié)算,,貨款應(yīng)全額付清,,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3,、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題,。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1,、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套,。
2,、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨,、驗(yàn)貨,,支付貨款、辦理結(jié)算,。
3,、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款,。
4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款,。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作,。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求,、質(zhì)量、數(shù)量,、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,,并做好自檢工作,確保質(zhì)量,、進(jìn)度,。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙,。
2,、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作,。
3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi)),。
4,、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,,_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完,。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1,、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢,。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),,并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2,、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任,。
3、甲乙雙方約定,,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失,。
九,、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工,、窩工,、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。
3、乙方無故延遲交貨的,,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失,。
4、本合同生效后履行完畢前,,任何一方不得毀約,,不得擅自解除本合同。
十,、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人,。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一,、其他約定
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,。
2,、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),,可向乙方所在地人民法院提起訴訟,。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止,。
5、本合同一式四份,,雙方各執(zhí)兩份,,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同篇五
合同編號(hào):
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:________元,。
最終標(biāo)的以________縣財(cái)政局預(yù)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的,。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu),,且有材料合格證書。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號(hào):高_(dá)_年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,, 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。
合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
定做委托承攬加工合同篇六
合同編號(hào):____________________
訂立合同雙方:
定作人:____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:____________________簽約人:____________________
定作人承辦單位:____________________聯(lián)絡(luò)人:____________________聯(lián)系電話:____________________
定作人機(jī)構(gòu)地址:____________________傳真電話:____________________
承攬人:____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:____________________簽約人:____________________
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:____________________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:____________________
承攬人機(jī)構(gòu)地址:____________________聯(lián)系人:____________________聯(lián)系電話:____________________
銀行開戶許可證:____________________開戶行____________________賬戶:____________________
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元,。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1,、____________________
2、____________________
3,、____________________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條加工,、制作與安裝、要求
1,、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架,。附件包括:推拉窗,、電源接線板、電表一塊,,藍(lán)色陽光板封頂,,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),,初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn),。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢,。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________________乙方:____________________
簽約人:____________________簽約人:____________________
_____年_____月_____日
定做委托承攬加工合同篇七
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī),,在自愿、平等,、公正的原則下,,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成一致,,特訂立本合同,。
一、程概況
1,、工程名稱:________________________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________________________________________有限公司
二,、工程承包范圍
1,、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單,。
2,、承包方式:甲方出資,乙方承包工,、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建,。
3、工程造價(jià)____________元________,,總造價(jià)________________元,。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%,,柱子立起再付40%,,驗(yàn)收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清,。
5,、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工,。(備注:除不可抗拒外因素),。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6,、在施工期間,,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,,由乙方從_____________金中解決,,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
7,、甲方負(fù)責(zé)水,、路兩通及其費(fèi)用,負(fù)責(zé)外圍治安秩序,,乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量,、工期與施工安全,乙方在施工期間,,電費(fèi)由乙方承擔(dān),,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),,如一方違約,,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵_______________萬元的違約金。
本合同一式兩份,,甲乙雙方各持一份,,合同自簽訂之日起,即可生效,。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
定做委托承攬加工合同篇八
甲方:
乙方
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
1,、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案,。
天然彩沙,、鍍金線及專用工具,乙方自購(gòu),。
如在本廠購(gòu)買材料,,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,,材料不退。
2,、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,自愿購(gòu)買材料,。
如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負(fù)責(zé),。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理。
二,、違約條款
1,、甲方違背合同第一條時(shí)以的 倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米 元的 倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止,。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五、本合同一式兩份,,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方
乙方:
年月日
定做委托承攬加工合同篇九
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等,、自愿,、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,,訂立本合同,,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點(diǎn):
第二條:加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件,,含鋼量約計(jì) 噸,,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) ,。
第三條:合同價(jià)格及付款方式
3.1合同單價(jià):
主桁架 元/噸(包括材料,、下料,、切割、拼裝,、焊接,、拋丸除銹、噴漆),,約計(jì) 噸;系桿,、水平撐 元/噸(包括材料、下料,、切割,、對(duì)接、拋丸除銹,、噴漆),,約計(jì) 噸;
3.2合同總價(jià):共約計(jì) 元,大寫人民幣約計(jì) ,。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價(jià)的 %),,定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時(shí),,必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),,必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí),執(zhí)行補(bǔ)充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,,不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物,。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(gb50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(jgj81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),,并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供,。
第五條:驗(yàn)收、結(jié)算方式
5.1驗(yàn)收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,,由承攬方通知定作方,,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可出廠,,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨,,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗(yàn)收,且驗(yàn)收合格,,進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長(zhǎng)度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算,、審核完畢,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí),,結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計(jì)算)審核完畢,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),,則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作,。
第六條:運(yùn)輸方式 6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,,并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí),必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改,,定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé),,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí),設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,,若圖紙與合同發(fā)生沖突,,以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延,。
第八條:加工時(shí)間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過程中遇到不可抗力時(shí),合同工期順延,。
第九條:違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,定作方應(yīng)按每超期一天,定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方,變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核,、確認(rèn),、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商解決,。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效,。
第十一條:本合同一式貳份,,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
定做委托承攬加工合同篇十
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠(chéng)信,、互利,、公平、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號(hào):__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1,、計(jì)量單位:__________
2,、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價(jià):__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣,、工藝單作為合同,。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1,、甲方提供服裝款式,、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2,、乙方在生產(chǎn)過程中,,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),,乙方有權(quán)停止工作,,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。
3,、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售,。
4,、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料,。
第六條報(bào)酬
1,、加工單價(jià):__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,,外用_包裝,,包裝費(fèi)由__________方承擔(dān),。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2,、產(chǎn)品的交貨期限:_________,。
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:_________,。
2,、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào),、數(shù)量,、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣,。
3,、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī),。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式,、做工一致,。
5、驗(yàn)收包括:商品的.外觀質(zhì)量,、規(guī)格,、數(shù)量、包裝,、內(nèi)在質(zhì)量,、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否,。
6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),,對(duì)于再次檢驗(yàn),,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格,。
第十條定金/預(yù)付貨款
1,、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,,乙方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金,。
2,、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條違約責(zé)任
甲方的違約責(zé)任
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止合同,,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金,。
未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,乙方有權(quán)解除合同,,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失,。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定做委托承攬加工合同篇十一
承攬方:_____________
身份證號(hào):_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,,本著自愿公正,、互利共贏的原則,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見,。
2、.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3,、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收,。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨,。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效,。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1,、合同期間,,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理,。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),,與定作方公司無關(guān),。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1,、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,,定作方公司有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3,、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),,不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4,、合同期間,,若承攬方單方中止合同,,必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效,。若承攬方單方中途廢止合同的,,視為承攬方單方違約,,為此,,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失,。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1,、提供承攬方的訂單,、工作場(chǎng)所,,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,,合同履行(或工程)完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
定做委托承攬加工合同篇十二
加承合( )字第 號(hào)定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,共同信守:品名或項(xiàng)目規(guī)格,、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝,、加工方法:________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量:________________________
三,、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五,、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,,任何一方不履行合同,,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七,、雙方約定的其它條款:________________
八,、以上條款如有未盡事宜,,應(yīng)以書面協(xié)議,,作為附件。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
十,、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,,副本送工商行政管理局所存查,。十
一,、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止,。十
二,、本合同簽訂日期:________年____月____日定作方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號(hào):__________________承攬方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號(hào):__________________________年____月____日承攬加工合同 篇10甲方:_______________公司法定代表人:_____________乙方:___________有限公司代理人:_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(________年______民 終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議:
1,、甲方確認(rèn)甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________,、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),,__________、__________不是乙方的員工,,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),,事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2,、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴,,為彌補(bǔ)甲方的損失,乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票,。
3,、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4,、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。甲方:__________________有限公司法定代表人:____________________乙方:__________________有限公司代理人:________________________________年____月____日
定做委托承攬加工合同篇十三
委托方:________
承攬方:_____________
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計(jì)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,,但損壞件必須歸還甲方,。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。
6.結(jié)算方式:
____________________,。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償,。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________________年________月______日
定做委托承攬加工合同篇十四
合同編號(hào):_________________
訂立合同雙方:_________________
定作人:_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:_________________簽約人:_________________
定作人承辦單位:_________________聯(lián)絡(luò)人:_________________聯(lián)系電話:_________________
定作人機(jī)構(gòu)地址:_________________傳真電話:_________________
承攬人:_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:_________________簽約人:_________________
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:_________________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:_________________
承攬人機(jī)構(gòu)地址:_________________聯(lián)系人:_________________聯(lián)系電話:_________________
銀行開戶許可證:_________________開戶行:_________________賬戶:_________________
根據(jù)《_________________》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元,。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1,、
2、
3,、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝,、要求
1,、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架,。附件包括:推拉窗、電源接線板,、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),,初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。
②,、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn),。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_________________乙方:_________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
簽約地點(diǎn):_________________簽約日期:________年________月________日
定做委托承攬加工合同篇十五
甲方: (定作方)______________地址: _______工業(yè)城法定代表人:_______營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_______
乙方: (承攬方)______________地址:_______法定代表人:______________營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_______
合同編號(hào):_______
合同簽訂地:_______工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,,雙方本著互惠互利,,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),,特訂立本合同,。
一,、 本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術(shù)指標(biāo),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為,。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 ,、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備 注
四,、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效,。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),,之前仍按原價(jià)格執(zhí)行,。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行,。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料,、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,,扣除甲方提供之原材料,、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi),。
(2) 由甲方提供原材料,、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫辦理領(lǐng)料手續(xù),,領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料,、零部件損失的,,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五,、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,,同時(shí),,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),,要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,,乙方確認(rèn)后回傳,。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),,并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料,、零部件,,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù),。
六,、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝,。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫,運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù),。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),,經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開具《收料單》,。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放,。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,,否則,對(duì)包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé),。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定,。
4. 模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》,。
九、 產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后____日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件,、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品,、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,,并安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢,、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題,。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改,。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同,。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過認(rèn)證的產(chǎn)品品種,,零部件不得更改,。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn),、封樣交甲方后,,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn),。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任,。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),,但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,,但其費(fèi)用由乙方支出,,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行,。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十,、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的________年內(nèi)結(jié)清,。第________年結(jié)算_______%,第________年結(jié)算________%,,第________年結(jié)算____________%。
十一,、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。雙方如對(duì)質(zhì)量問題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二,、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào),、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,,應(yīng)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào),、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào),、規(guī)格,、花色、標(biāo)志,、牌號(hào),、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào),、數(shù)量、包裝,、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見,。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退,、換,。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的,,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),,報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí),、按質(zhì),、按量交貨的,,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,,乙方做出返工、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰,。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,,按未能按期按量交貨造成停工處理,,按50元工時(shí)累計(jì)扣罰,,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,,扣罰違約金5000元次,損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,,或明知是不合格品卻冒充合格品的,,扣罰0元以上的違約金,,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),,私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,,扣罰0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種,、型號(hào)、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理,。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號(hào),、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃,。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用,。
十四,、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的`,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
十五、 合同的變更,、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同,。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,,甲方有權(quán)解除本合同,,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí),、技術(shù)資料,、供應(yīng)商名單等,歸還甲方,。
十六,、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),,應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七,、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),,按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。
2. 本合同一式叁份,,甲方二份,,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí),。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件,。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方:__________乙方:__________
授權(quán)代表:_______授權(quán)代表:_________
日期:______年____月____日____
定做委托承攬加工合同篇十六
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,自愿購(gòu)買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé),。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四、本合同有效期___________月,,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同篇十七
定作單位:______________________________
_______________項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機(jī)械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》,、《____________________》,、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,,簽訂本合同,,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一,、加工品名:____________________高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件,。
二,、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材,、包機(jī)械、包工期,、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干,、完工結(jié)算的承攬方式,。
三,、加工單價(jià):每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四,、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
六,、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票,。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計(jì)_______________歷天,。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,,并配合防腐涂裝。
三,、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,,甲方負(fù)責(zé)卸車,。
第三條加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),,并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨,。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排套材下料,,排圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費(fèi)。
二,、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購(gòu);采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求,。
三,、乙方自行采購(gòu)的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。
四、具有合格證書的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),,其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng),。
五,、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一,、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖,、修改圖、轉(zhuǎn)化圖,、變更通知,、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二,、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三,、保修期限:保修壹年。
四,、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗(yàn)收交付:加工完畢預(yù)組裝后,,以國(guó)家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,,辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份,。
六,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失,。
七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查,、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,不對(duì)乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任,。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日