隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

半成品加工承攬合同篇一

承攬方： 簽訂地點：

一,、項目名稱、任務(wù)量,、酬金,、完成期限、備注簽訂時間： 年 月 日

項目名稱

任務(wù)量(工時)

酬金

完成期限

備注

包干

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用,，可以另接,。)

二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

三、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四、驗收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限

五,、結(jié)算方式及期限

六、違約責(zé)任

七,、解決合同糾紛的方式

八,、雙方協(xié)商的其它條款

定 作 方 承 攬 方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：

電話： 電話：

鑒(公)證機關(guān)(章)

開戶銀行： 開戶銀行： 年月日

帳號： 帳號： (注：除國家另有規(guī)定外，

郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限： 年月日至 年月日

監(jiān)制部門：印制單位：

半成品加工承攬合同篇二

甲方(定作方)：______

乙方(承攬方)：______

根據(jù)《_____》規(guī)定,，結(jié)合本工程實際情況,，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守,。

一,、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供之圖紙加工,，甲方提供圖紙項目全稱為_______,。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,，由定作方提供油漆,，刷面漆道，底漆道,。

二,、合同價款及結(jié)算方式

1、合同總價暫定為______元,，(大寫______)(以實際決算為準(zhǔn)),。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付______元,，(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效),。

3,、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬),。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,，否則不得提貨。

三,、質(zhì)量要求

1,、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求,。

2,、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,，且質(zhì)量,、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3,、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

(2)其他檢測項目：______,。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1,、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨,。

2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨,。

五,、包裝及運輸

1、乙方負(fù)責(zé)裝車,，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運,。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形,、油漆損傷,，裝車費包含在合同價內(nèi)。

2,、甲方負(fù)責(zé)運輸,，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3,、運輸費用由甲方承擔(dān),，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

六,、雙方權(quán)利及義務(wù)

1,、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可,。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作,。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。

3,、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行整改,，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù),，并承擔(dān)返工費及直接費用。

七,、違約責(zé)任

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成依法向人民法院起訴,。

九、附則

1,、本合同式份,，雙方各執(zhí)份。

2,、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3,、未盡事宜,，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

委托代理人：______委托代理人：______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

半成品加工承攬合同篇三

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求,，租用乙方演出器材設(shè)備,，根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同。

第一條 承攬甲方活動的項目

1,、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置,；

2、燈光,、音響,、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

3,、活動所需設(shè)備和物品的運輸,、裝卸；

4,、活動現(xiàn)場的錄像,。

第二條 租賃設(shè)備概況

設(shè)備的名稱：__________。

租賃用途：____________。

使用時間：_____年____月____日,。

安裝時間：_____年____月____日____時,。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：_____年____月____日____時,。

第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作

租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān)。

第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

1,、合同期內(nèi),，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理,、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間,，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成,。

2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,，合理安排設(shè)備的維修,、保養(yǎng)(費用自負(fù))，確保演出正常使用,。

3,、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負(fù),。

4,、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源,，演出期間確保電路暢通,，如發(fā)生事故，由甲方負(fù)責(zé),。

第五條 安全與治安

1,、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的原因除外),。

2、夜間值班,，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備,。

第六條 合同金額及付款方式

1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）,。

2,、合同簽訂當(dāng)日,，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）,。余額演出_______個工作日結(jié)清,。

第七條 雙方責(zé)任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費用,。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費用,。

3,、本著高度負(fù)責(zé)，長期合作的精神,，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅固安全,、音響演出效果。

4,、乙方如有器材變動，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。

第八條 其他

1,、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。

2,、本合同履行中，雙方如有爭議,，可協(xié)商解決,，協(xié)商不成可提交_________委員會_____。

3,、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,，合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力。

4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

半成品加工承攬合同篇四

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便,。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款 元,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點： 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,，共計 元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按 元計算，共計 元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款 元( 元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年 月 日

半成品加工承攬合同篇五

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

依照《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，雙方就砂,、碎石,、片石等地材加工事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同,，共同遵守,。

第一條加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包干單價,，單價內(nèi)含人工費,、機械維修費、材料費,、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費,、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費,、機械燃油費付郵費,、料具費,、照明費,、所有人員工資、人員進(jìn)出場費,、管理費,、利潤等,。

二、乙方在開工后,，必須買好所有人員的工傷保,、醫(yī)保及社保。

第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現(xiàn)場,，提供所有設(shè)備,，由乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品,。

第三條加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂、碎石,、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。

第四條加工砂石料數(shù)量

本工程在________時間內(nèi)預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為________萬33,，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計劃,，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行,。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排,。

第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式

一,、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂,、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單,，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料,、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部,、工程部,、機物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,，作為支付乙方價款的憑據(jù),。

二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。,。

第六條甲方權(quán)利義務(wù)

一,、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量,、安全生產(chǎn),、文明施工、計量,、試件取樣,、試驗進(jìn)行管理，對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和驗收,。

二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用,。

三,、負(fù)責(zé)提供施工用電引入到乙方加工場地，如有場地電機超負(fù)荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé),。

四,、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。

五,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系,。

六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計劃,，確保每天所需的石料,。

七、負(fù)責(zé)組織車輛運輸吧原材料運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,，并承擔(dān)運輸費用,。

第七條乙方權(quán)利和義務(wù)

在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員,、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。

一,、上足本工作的生產(chǎn)工人,，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動,。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,，若出現(xiàn)一切安全事故,、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。

二、在合同期內(nèi),，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作,。

第八條違約責(zé)任

一,、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,，需去其他料場采購時,，價差費用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔(dān),，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費用,。

二、原材料,、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用,，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施,、設(shè)備,，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,，乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金,，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同,。

三,、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包,。否則,，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金,。

四,、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料,、成品或半成品的安全,。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān),。

第九條履約保證

提供履約保證金______萬元,。

第十條爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。

第十二條附則

本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份,。

甲方：

授權(quán)代理人：

合同訂立日期：

乙方：

授權(quán)代理人：

合同訂立日期：

半成品加工承攬合同篇六

委托方：_________紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

1.加工的項目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：

項目

產(chǎn)品名稱,、規(guī)格

單位

數(shù)量

單價??（元）

總價（元）

交貨日期

一季度

二季度

鍍鋅

綜架1600以上

只

10萬

0.15

15000

5萬

5萬

淬火

綜條

支

100萬

0.11

110000

50萬

50萬

合計

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方,。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù),。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6.結(jié)算方式：通過銀行托收,。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實際損失賠償,。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

半成品加工承攬合同篇七

甲方：__________有限公司

乙方：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商,，就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守,。

第一條合同主體

1.甲方(定作人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

2.乙方(承攬人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機構(gòu),、個人獨資企業(yè),、個體工商戶)，有同類,、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗),，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾,，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,，但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。

(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的,，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人,、代理人,、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外,，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱：_____________________

規(guī)格型號：_____________________

計量單位：_____________________

價款：_____________________

2.價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費、制作費,、包裝費,、運費、安裝費,、稅費,、裝卸費等所有相關(guān)費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,，則由雙方另行協(xié)商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止,。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止,。

第三條合同價款

1.總價款及結(jié)算方式：

2.付款方式：有/無定金(比例)。

3.付款提示：乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票,。

4.發(fā)票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票,。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款,，同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金,。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽損失的,，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽損失,。

5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.收款人信息：開戶行,、戶名,、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù)，乙方損失自行承擔(dān),。

第四條設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.設(shè)計由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計)：______

(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計,，則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進(jìn)行校對,，對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,，甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。

(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計,，則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計文件,，甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件,。

2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,。

3.樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供,，雙方確認(rèn),、封存后由甲方保管,，作為驗收的依據(jù)。

3)在正式制作前,，乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,，經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。

4.其它要求：除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,，定作物成品還必須符合國家,、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全,、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求,。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處，以要求高者為準(zhǔn),。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產(chǎn)廠家:________________________

規(guī)格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數(shù)量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書面意見,。

4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運輸至乙方加工、制作地點(地址為：______),，費用由承擔(dān),。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進(jìn)行檢驗，如果乙方對質(zhì)量,、規(guī)格等有異議,，應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料,。

5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言,，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】

第六條制作與包裝

1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物,。

2.乙方承諾,，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約,，甲方有權(quán)解除本合同,，并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求：______乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,，外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱,、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,，生產(chǎn)廠家,、地址、注意事項等文字和標(biāo)識,。由于采用不充分,、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān),，且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。

4.特殊包裝要求：______,。包裝物是否回收：______,。

5.其他約定：______

第七條交貨

1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨,。

2.交貨時間：______,。

3.交貨地點：______(詳細(xì)地址：______)。

4.運輸：______運輸由乙方負(fù)責(zé),，并承擔(dān)全部運費、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔(dān),。

5.驗收：______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進(jìn)行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,，則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收,。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：______定作物毀損,、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān),，交貨驗收合格后由甲方承擔(dān)。

7.交貨遲延：______每遲延一日,，乙方應(yīng)按合同價款的0.05______%承擔(dān)違約金,。遲延交貨達(dá)到七日的，甲方有權(quán)解除本合同,，乙方應(yīng)當(dāng)按合同價款的______承擔(dān)違約金,。‘

8.數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足,，乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補足,，并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價款的______承擔(dān)違約金。

9.質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物,。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同,，乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20______%承擔(dān)違約金。

第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)

1,、安裝責(zé)任：______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項下定作物的安裝,，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔(dān)。

2,、安裝工期：______總工期為個日歷天,。計劃開工日期為年月日,，竣工日期為年月日,。實際開工日期以甲方通知進(jìn)場時間為準(zhǔn),。因乙方原因造成工期延誤的,，每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0.05______%的違約金。

3,、施工要求：______

(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

(2)檢查與整改：______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,，隨時接受甲方及建設(shè)單位,、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費用由乙方承擔(dān),，且工期不予順延,。

4、資源供應(yīng)：______施工用水源,、電源接點由甲方提供,，水、電費用由甲承擔(dān),。

5,、安全監(jiān)護(hù)：______

(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn),。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場安裝,，則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,，不需要進(jìn)行調(diào)整改造。

(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架,、吊籃,、托板等進(jìn)行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè),，或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的,，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具，現(xiàn)場需設(shè)專門人員進(jìn)行時時監(jiān)護(hù),，并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄,。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。

6.自檢與復(fù)檢：______本合同項下定作物安裝完畢后,，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,，自檢合格后報甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗收,。

7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期：______保修期為年,，自驗收合格之日起計算,。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,，以安裝完畢后驗收合格的確認(rèn)文件所載時間為準(zhǔn)

2.保修金：______,。

3.保修：______保修期內(nèi),，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,，否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除,，不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務(wù)：______

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),，如果保修金不足以彌補甲方損失的,，甲方有權(quán)向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金,。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達(dá)現(xiàn)場的有效證據(jù)。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______

(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿,。

(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。

6.甲方不需要支付保修金的利息,。

第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán),。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費,、律師費等,。

2.乙方承諾，在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密,。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品,、復(fù)制品或其他相關(guān)信息,、資料。

第十一條履約擔(dān)保

1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,，用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù)：______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

(1)現(xiàn)金

(2)電匯

(3)轉(zhuǎn)賬支票

3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿,，本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除,，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。

4.乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失,。

5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠,。

第十二條風(fēng)險提示

1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項，任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān),。

(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素,。

(2)原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格,。

2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,，并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件、結(jié)算記錄)的,，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。

4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失,。

第十三條公平競爭

1、在投標(biāo),、簽約及履約過程中,，如果甲方員工存在吃、拿,、卡,、要等索賄行為的，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實的,，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。

2,、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,，乙方提供證據(jù)(如錄音,、錄像,、書面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,，并將乙方確定為長期合作伙伴,。責(zé)任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關(guān)處理后,，甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額,。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金,、財物,、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾,，乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金,。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任,。

4,、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo),。

5、在投標(biāo),、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的,，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退,。

6、甲方受理投訴的方式：______

聯(lián)系人：______電話：______

信函郵寄地址：______

投訴專用電子郵箱：______

第十四條通知

1.甲方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編：______

email：______

2.乙方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編

email：______

3.雙方的通知,、許可,、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式,。

4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá),，傳真，郵寄或特快專遞送達(dá),，電話通知的應(yīng)及時補充書面文件,。

5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。

6.采用傳真方式的,，以受送達(dá)方的傳真機收到傳真信號即視為送達(dá),。

7.采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的，受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明,。

8.采用派員送達(dá),、郵寄或特快專遞送達(dá)的，收件人為受送達(dá)一方公司,、職能部門,、所屬員工或分支機構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件,，受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá),。

9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式,。

10.如受送達(dá)一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的,，由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任,。

第十五條爭議解決承攬合同范本大全

1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列文件為本合同附件,，與正文具有同等法律效力

1.附件一：______定作物明細(xì)表

2.附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》

3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件,、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。

4.附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。

2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準(zhǔn),。

3.本合同壹式肆份,，甲、乙雙方各執(zhí)貳份,，各份具有同等法律效力,。

第十八條其他約定

1.其他約定：______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

簽訂地點：______

簽訂日期：______年月日

附件一

定作物明細(xì)表

附件二：______

《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

附件四：______授權(quán)委托書

致：______【甲方公司名稱】

我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜,。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,，我單位均予以承認(rèn)。

代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托,。

特此委托,。

委托單位：______(蓋章)

法定代表人或負(fù)責(zé)人：______(簽字)

年月日

受委托人：______

姓名：______職務(wù)：______電話：______

住所：______身份證號碼：______

半成品加工承攬合同篇八

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工，雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則,，達(dá)成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

1,、合同簽定后,，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案,。天然彩沙,、鍍金線及專用工具，乙方自購,。如在本廠購買材料,，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫,，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,，材料不退。

2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費,，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過考察同意后,，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負(fù)責(zé),。

2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,，否則按違約處理。

三,、違約條款

1,、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

2,、乙方外購材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金,。

四,、本合同有效期 月，____年____月____日起至____年____月____日止,。

本合同期瞞后,，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五,、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方 ：

乙方：

日期：

半成品加工承攬合同篇九

合同編號：_____________

甲方：___________________?乙方：___________________

法定代表人：_____________?法定代表人：_____________

聯(lián)系電話：_______________?聯(lián)系電話：_______________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條?技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條?價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條?驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條?交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

第八條?包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條?運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條?結(jié)算方式及期限

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條?定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁,。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

甲方(蓋章)：_____________?乙方(蓋章)________________

授權(quán)代理人(簽字)：_______?授權(quán)代理人(簽字)：___________

住址：_____________________?住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________?聯(lián)系電話：__________________

開戶銀行：_________________?開戶銀行：__________________

賬號：_____________________?賬號：______________________

_________年____月____日?_________年______月____日

簽訂地點：__________________?簽訂地點：__________________

半成品加工承攬合同篇十

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡(luò)人：

聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

賬戶：

根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,，此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2,、

3,、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費,。

第三條加工、制作與安裝,、要求

1,、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米。

2,、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架,。附件包括：推拉窗,、電源接線板、電表一塊,，藍(lán)色陽光板封頂,，并有通風(fēng)口一處。

第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗,，初驗合格后方可生產(chǎn),。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,，也可采取隨機抽驗,。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。

②,、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢,。

③,、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

①,、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);

④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

②,、乙方交貨后15日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。

③,、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責(zé)任

①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,，每逾期一天，除補交貨款外,，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,，作為本合同爭議的解決方式。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____;

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①,、本合同一式四份,，甲、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出補充條款為準(zhǔn),，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：_______年_______月_______日

半成品加工承攬合同篇十一

買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,，買受人支付價款的合同,。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作,，交付工作成果,，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同,、定作合同,、修理合同、復(fù)制合同,、測試合同和檢驗合同等,。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù),、材料和勞力,，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆,。

一,、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

法律之所以區(qū)分各種有名合同,，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,，從實體法即《_____》的規(guī)定來看,，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如_____規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督,、檢查權(quán),，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等,。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個加工過程,，反過來也就是說,，只有定作人控制整個加工過程的`合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同,。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時,，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意,。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán),，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,，從訴訟程序法來看,。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,，做如此規(guī)定,，是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建,，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,，以方便辦案,。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行,。從這一方面來看,，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是,，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同,。

由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中,，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督,；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,，則該合同應(yīng)屬于承攬合同,，反之則屬于買賣合同。

二,、其他具體區(qū)別：

1,、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán),；承攬合同以完成一定工作為目的,，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。

2,、在買賣合同中,，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中,，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為,。

3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物,；承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果,。

4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,，也可以是特定物,；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物,，如有著特定的尺寸和功能,。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,，隨時可以解除合同,；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

6,、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險,，可由買受人承擔(dān),，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險,。 因此，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容,。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán),、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同,。反之則認(rèn)定為承攬合同,。

半成品加工承攬合同篇十二

承攬方：

地址：

____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：

____________職務(wù)：____________定作方：____________________________________

定作方：

地址：

____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：

____________職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

2,、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2,、承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點

1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2,、向人民法院起訴,。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________代表人：____________________________年____月____日

承攬方：________________________代表人：____________________________年____月____日

半成品加工承攬合同篇十三

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費承擔(dān)

第三條加工成品的交付時間,、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔(dān)

第六條加工費結(jié)算辦法與時間

_________,。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,，任何法院,、_____機構(gòu),、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

（二）乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時，任何法院,、_____機構(gòu),、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____,、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________（書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書面形式通知對方；否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會_____,；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年,，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份,，具有同等法律效力；合同副本_________份,，送_________留存一份,。

承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________?地址：_______________________

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________

半成品加工承攬合同篇十四

合同編號：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守,。

第一條 加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊,。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1.甲方在進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方,，因此造成的損失,，由乙方賠償。

2.甲方對于承攬的工作,，如果乙方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

第五條 價教或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提,；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,，甲方可陸續(xù)驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn),；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,，以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

_____________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分乙方不再需要的,，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。

三、未按合同約定包裝定作物,，須返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費用,。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由甲方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補交等）,，皮當(dāng)向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五,、不能交付定做物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由乙方代為保管時，應(yīng)當(dāng)償付乙方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、由于保管不善致使乙方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失,。

八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補齊的,，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收,，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

二,、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同,，乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,，人民幣____元,，并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，甲方有權(quán)解除合同,，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,；以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

五,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六,、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,，對方不得提出賠償要求,。

第十五條 糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：

1.由________仲裁委員會仲裁,；

2.向________人民法院起訴,。

第十六條 其他事項

1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,。

2.遇有本合同未盡事宜,，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,，作為本合同不可分割的組成部分,，且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,，為期____________年,。

甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

電話：____________________ 電話：_________________________

簽約日期：____年___月___日

簽約地點：________________