隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,,制定合同可以享有一定的自由,。擬定合同的注意事項有許多,,你確定會寫嗎?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧。
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇一
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 制定
第一部分 協(xié)議書
委托方: (以下簡稱甲方)
服務(wù)方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方對其開發(fā)建設(shè)(承建)的______進行檢測,,按照《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,,雙方就___________質(zhì)量檢測事項協(xié)商一致,訂立本合同,。
一,、工程概況
工程名稱:
工程地址:
建筑面積:
結(jié)構(gòu)類型:
工程概算投資額或建筑安裝工程費: 萬元
工程檢測范圍 ,。
二、詞語限定
協(xié)議書中相關(guān)詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同,。
三、組成本合同的文件(查施工范本)
1. 中標通知書(如有);
2,、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關(guān)服務(wù)規(guī)范
6,、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄,,即:
,、本合同簽訂后,,雙方依法簽訂的補充協(xié)議也是本合同文件的組成部分。
四,、質(zhì)量要求
按國家、省,、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位的檢測內(nèi)容,、完成時間進行檢測,嚴格按《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,,對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數(shù)據(jù)完整,、準確,、真實,、清楚,。
五、檢測項目負責人
檢測項目負責人:
身份證號碼: ,。
六,、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價為(大寫): (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務(wù)所需的檢測項目清單費,、技術(shù)服務(wù)費、檢測修繕費,、交通、通訊,、保險、稅費和利潤),。
1、具體檢測內(nèi)容及抽檢數(shù)量,,詳見招標文件;
2,、合同價格形式為 總價包干 ,。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾,,按照本合同約定為乙方開展工程質(zhì)量檢測提供條件,,并按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾:
(1)按照本合同約定提供工程質(zhì)量檢測報告與相關(guān)服務(wù),。
(2)按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程檢測工作,不轉(zhuǎn)包或違法分包,。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議,。
八,、合同訂立
1. 訂立時間: 年 月 日。
2. 訂立地點: ,。
3、補充協(xié)議:合同未盡事宜,,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分,。
4,、合同生效:本合同自 生效,。
5、本合同一式 份,,均具有同等法律效力,雙方各執(zhí) 份,。
甲方: 乙方: (蓋章)
住所: 住所:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人或其授權(quán) 法定代表人或其授權(quán)
的代理人:(簽字) 的代理人:(簽字)
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
電子郵箱: 電子郵箱:
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據(jù)上下文另有其意義外,組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應(yīng)具有本款所賦予的含義:
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)的建設(shè)工程,。
1.1.2 “工程質(zhì)量檢測”是指建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)接受委托,依照國家有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和技術(shù)標準,,對建設(shè)工程及其所使用的建筑材料、中間產(chǎn)品,、設(shè)備、構(gòu)配件的質(zhì)量安全,、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關(guān)服務(wù)”是指工程質(zhì)量檢測機構(gòu)受委托方的委托 ,,按照本合同約定,,在勘察、設(shè)計,、建造、保修,、使用等階段提供的服務(wù)活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作,。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作,。
1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質(zhì)量檢測機構(gòu),全面負責履行本合同,、主持項目工程質(zhì)量檢測工作的檢測人員,。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務(wù),甲方按照本合同約定給付乙方的金額,。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作,甲方應(yīng)給付乙方并在協(xié)議書中載明的簽約酬金額,。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作,甲方應(yīng)給付乙方的金額,。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關(guān)方,。
1.1.11 “書面形式”是指合同書,、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳,、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式,。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間,。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預(yù)見,,在工程檢測過程中不可避免發(fā)生并不能克服的自然災(zāi)害和社會性突發(fā)事件,如地震,、海嘯、瘟疫,、水災(zāi)、騷亂,、暴動,、戰(zhàn)爭和專用條件約定的其他情形,。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明,。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時,應(yīng)以中文為準,。
1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應(yīng)能相互解釋、互為說明,。除專用條件另有約定外,,本合同文件的解釋順序如下:
(1)協(xié)議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄a,、附錄b;
(4)通用條件;
(5)投標文件。
雙方簽訂的補充協(xié)議與其他文件發(fā)生矛盾或歧義時,,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準,。
2. 乙方義務(wù)
2.1 乙方的工作范圍和內(nèi)容
2.1.1 乙方工作范圍和內(nèi)容在專用條件中約定。
2.1.2相關(guān)服務(wù)的范圍和內(nèi)容在附錄a中約定,。
2.2 工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)依據(jù)
2.2.1工程質(zhì)量檢測依據(jù)包括:
(1)適用的法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章;
(2)與工程有關(guān)的標準;
(3)工程設(shè)計及有關(guān)文件;
(4)本合同及委托方與第三方簽訂的與實施工程有關(guān)的其他合同,。
雙方根據(jù)工程的行業(yè)和地域特點,,在專用條件中具體約定工程質(zhì)量檢測依據(jù),。
2.2.2 相關(guān)服務(wù)依據(jù)在專用條件中約定,。
2.3 項目組成員
2.3.1 乙方應(yīng)組建滿足工作需要的項目組,,配備必要的檢測設(shè)備。項目組的主要人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格條件,。
2.3.2本合同履行過程中,項目負責人及重要崗位檢測人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定,,以保證工程質(zhì)量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據(jù)工程進展和工作需要調(diào)整項目組人員,。乙方更換項目組人員時,,應(yīng)以相當資格與能力的人員替換,乙方更換項目組其他檢測人員,,并通知委托方。
2.3.4 乙方應(yīng)及時更換有下列情形之一的檢測人員:
(1)嚴重過失行為的;
(2)有違法行為不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業(yè)道德的;
(6)專用條件約定的其他情形,。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質(zhì)量檢測人員,。
2.4 履行職責
乙方應(yīng)遵循職業(yè)道德準則和行為規(guī)范,,嚴格按照法律法規(guī)、工程建設(shè)有關(guān)標準及本合同履行職責,。
2.4.1 在工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)范圍內(nèi),甲方提出的意見和要求,,乙方應(yīng)及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應(yīng)按專用條件約定的種類,、時間和份數(shù)向甲方提交工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)的報告,。
2.6 文件資料
在本合同履行期內(nèi),甲方應(yīng)在現(xiàn)場保留工作所用的圖紙,、報告及記錄等相關(guān)文件,。工程竣工后,應(yīng)當按照檔案管理規(guī)定將工程質(zhì)量檢測有關(guān)文件歸檔,。
2.7 使用委托人的財產(chǎn)
乙方無償使用附錄b中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地,、資料、設(shè)備,。除專用條件另有約定外,,甲方提供的房屋,、設(shè)備屬于甲方的財產(chǎn),乙方應(yīng)妥善使用和保管,,在本合同終止時將這些房屋、設(shè)備的清單提交甲方,,并按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務(wù)
3.1 提供資料
甲方應(yīng)按照附錄b約定,,無償向乙方提供工程有關(guān)的資料,。在本合同履行過程中,,甲方應(yīng)及時向乙方提供最新的與工程有關(guān)的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應(yīng)為乙方完成工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)提供必要的條件,。
3.2.1 甲方應(yīng)按照附錄b約定,派遣相應(yīng)的人員,,提供房屋、場地,、設(shè)備,供乙方無償使用,。
3.2.2 甲方應(yīng)負責協(xié)調(diào)工程建設(shè)中所有外部關(guān)系,為乙方履行本合同提供必要的外部條件,。
3.3 委托方代表
甲方應(yīng)授權(quán)一名熟悉工程情況的代表,,負責與乙方聯(lián)系,。甲方應(yīng)在雙方簽訂本合同后7天內(nèi),,將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時,,應(yīng)及時通知(含書面)乙方。
3.4答復(fù)
甲方應(yīng)在專用條件約定的時間內(nèi),,對乙方以書面形式提交并要求作出決定的事宜,給予書面答復(fù),。逾期未答復(fù)的,,視為委托人認可,。
3.5 支付
甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付酬金,。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務(wù)的,,應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委托方造成損失的,,乙方應(yīng)當賠償委托方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定,。乙方承擔部分賠償責任的,其承擔賠償金額由雙方協(xié)商確定,。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時,,乙方應(yīng)賠償委托方由此發(fā)生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務(wù)的,,應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的,,甲方應(yīng)予以賠償,。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時,甲方應(yīng)賠償乙方由此引起的費用,。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天,應(yīng)按專用條件約定支付逾期付款利息,。
4.3 除外責任
因非乙方的原因,且乙方無過錯,,發(fā)生工程質(zhì)量事故、安全事故,、工期延誤等造成的損失,乙方不承擔賠償責任,。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時,雙方各自承擔其因此而造成的損失,、損害,。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外,,酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的,,所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定,。
5.2 支付申請
乙方應(yīng)在本合同約定的每次應(yīng)付款時間的7天前,向甲方提交支付申請書,。支付申請書應(yīng)當說明當期應(yīng)付款總額,,并列出當期應(yīng)支付的款項及其金額,。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金,。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時,應(yīng)當在收到甲方提交的支付申請書后7天內(nèi),以書面形式向乙方發(fā)出異議通知,。無異議部分的款項應(yīng)按期支付,有異議部分的款項按第7條約定辦理,。
6. 合同生效、變更,、暫停,、解除與終止
6.1生效
除法律另有規(guī)定或者專用條件另有約定外,,甲方和乙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在協(xié)議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時,,雙方經(jīng)協(xié)商一致后可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外,,變更估價按照本款約定處理:
(1)已標價工程量清單或預(yù)算書有相同項目的,按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目,,但有類似項目的,,參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預(yù)算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的,,或已標價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目及類似項目單價的,按照合理的成本與利潤構(gòu)成的原則,,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外,,因非乙方原因?qū)е乱曳铰男泻贤谙扪娱L,、內(nèi)容增加時,乙方應(yīng)當將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知甲方,。增加的檢測工作時間、工作內(nèi)容應(yīng)視為附加工作,。附加工作酬金的確定方法由雙方協(xié)商確定。
6.2.4合同生效后,如果實際情況發(fā)生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時,,乙方應(yīng)立即通知甲方,。除不可抗力外,,其善后工作以及恢復(fù)服務(wù)的準備工作應(yīng)為附加工作,附加工作酬金的確定方法由雙方協(xié)商確定,。乙方用于恢復(fù)服務(wù)的準備時間不應(yīng)超過28天。
6.2.5合同簽訂后,,遇有與工程相關(guān)的法律法規(guī)、標準頒布或修訂的,,雙方應(yīng)遵照執(zhí)行,。由此引起檢測與相關(guān)服務(wù)的數(shù)量,、范圍、時間,、酬金變化的,雙方應(yīng)通過協(xié)商進行相應(yīng)調(diào)整,。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費、工程量增加時,,正常工作酬金應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整,。調(diào)整方法由雙方協(xié)商確定,。
6.2.7因工程規(guī)模、檢測范圍的變化導致乙方的正常工作量減少時,,正常工作酬金應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方法由雙方協(xié)商確定,。
6.3 暫停與解除
除雙方協(xié)商一致可以解除本合同外,當一方無正當理由未履行本合同約定的義務(wù)時,,另一方可以根據(jù)本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同,。
6.3.1 在本合同有效期內(nèi),,由于雙方無法預(yù)見和控制的原因?qū)е卤竞贤炕虿糠譄o法繼續(xù)履行或繼續(xù)履行已無意義,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,可以解除本合同或乙方的部分義務(wù)。在解除之前,,乙方應(yīng)作出合理安排,使開支減至最小,。
因解除本合同或解除乙方的部分義務(wù)導致乙方遭受的損失,除依法可以免除責任的情況外,,應(yīng)由甲方予以補償,補償金額由雙方協(xié)商確定,。
解除本合同的協(xié)議必須采取書面形式,,協(xié)議未達成之前,,本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務(wù)時,,甲方應(yīng)通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天內(nèi)未收到乙方書面形式的合理解釋,,則可在7天后發(fā)出解除本合同的通知,自通知到達乙方時本合同解除,。甲方應(yīng)將檢測與相關(guān)服務(wù)的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日,,但乙方應(yīng)承擔第4.1款約定的責任,。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應(yīng)付的款項,可向甲方發(fā)出催付通知,。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排,,乙方可向甲方發(fā)出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內(nèi)乙方仍未獲得甲方應(yīng)付酬金或甲方的合理答復(fù),乙方可向甲方發(fā)出解除本合同的通知,,自通知到達甲方時本合同解除。甲方應(yīng)承擔第4.2.3款約定的責任,。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時,一方應(yīng)立即通知另一方,,可暫停或解除本合同,。
6.3.5 本合同解除后,,本合同約定的有關(guān)結(jié)算,、清理、爭議解決方式的條件仍然有效,。
6.4 終止
以下條件全部滿足時,本合同即告終止:
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結(jié)清并支付全部酬金,。
7. 爭議解決
7.1協(xié)商
雙方應(yīng)本著誠信原則協(xié)商解決彼此間的爭議。
7.2調(diào)解
如果雙方不能在14天內(nèi)或雙方商定的其他時間內(nèi)解決本合同爭議,,可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協(xié)議的調(diào)解人進行調(diào)解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權(quán)不經(jīng)調(diào)解直接向?qū)S脳l件約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經(jīng)甲方同意,,檢測人員外出考察發(fā)生的費用由甲方審核后支付,。
8.2咨詢費用
經(jīng)甲方同意,根據(jù)工程需要由乙方組織的相關(guān)咨詢論證會以及聘請相關(guān)專家等發(fā)生的費用由甲方支付,,支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關(guān)的第三方處獲得任何經(jīng)濟利益,。
8.4 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料,亦不得泄露與實施工程有關(guān)的第三方所提供的保密資料,,保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應(yīng)當采用書面形式,,并在送達對方時生效,收件人應(yīng)書面簽收,。
8.6 著作權(quán)
乙方對其編制的文件擁有著作權(quán),。
乙方可單獨或與他人聯(lián)合出版有關(guān)檢測與相關(guān)服務(wù)的資料,。除專用條件另有約定外,如果乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內(nèi)出版涉及本工程的有關(guān)檢測與相關(guān)服務(wù)的資料,,應(yīng)當征得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同文件除使用中文外,,還可用 / 。
1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為: 按第一部分第三條順序 ,。
2. 乙方義務(wù)
2.1 工程質(zhì)量檢測的范圍和內(nèi)容
2.1.1 工程質(zhì)量檢測范圍如下第 項所述:
1、見證取樣檢測
水泥物理力學性能檢驗,、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗,、砂、石常規(guī)檢驗,、混凝土檢驗、砂漿檢驗,、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗,、防水卷材檢驗、預(yù)應(yīng)力鋼絞線,、錨夾具及組合件檢驗,、瀝青檢驗,、瀝青混合料檢驗,、墻體材料(強度)檢驗,、建筑裝飾材料技術(shù)性能檢驗等檢測項目。
2,、節(jié)能檢測
擠塑板、燃燒性能,、網(wǎng)格布、電線,、中空玻璃、遮陽系數(shù),、建筑門窗、保溫砂漿,、抗裂砂漿、墻體傳熱,、外墻節(jié)能鉆心等檢測項目
3、地基基礎(chǔ)工程檢測
地基承載力靜載檢測,、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測,、錨桿、錨索鎖定力檢測,、靜力、動力觸探檢測等檢測項目,。
4,、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測
混凝土強度檢測,、砂漿強度檢測,、砌體強度檢測、尺寸偏差,、鋼筋保護層厚度檢測,、混凝土構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測、后置埋件的力學性能檢測,、變形觀測,、建筑門窗檢測、結(jié)構(gòu)粘結(jié)強度,、錨栓和植筋檢測,、結(jié)構(gòu)裂縫檢測,、混凝土缺陷檢測等檢測項目。
5,、建筑幕墻工程檢測
建筑幕墻的氣密性,、水密性、風壓變形性能,、層間變位性能檢測、幕墻用型材強度檢測,、型材的鍍(涂)層厚度檢測,、硅酮結(jié)構(gòu)膠相容性檢測,、硅酮結(jié)構(gòu)膠剝離粘結(jié)性檢測等檢測項目。
6、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測
鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量無損檢測,、鋼結(jié)構(gòu)防腐及防火涂裝檢測、鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點檢測,、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結(jié)構(gòu)的變形檢測,、鋼材,、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目,。
7、室內(nèi)環(huán)境檢測
室內(nèi)環(huán)境污染物,、建筑材料,、土壤中氡濃度等檢測項目,。
8、建筑物附屬設(shè)備安裝工程檢測
建筑給水,、排水及采暖工程(水壓試驗),、建筑電氣工程(絕緣電阻,、接地電阻),、通風與空調(diào)工程等檢測項目,。
2.1.2 工程質(zhì)量檢測工作內(nèi)容還包括: ,。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質(zhì),,允許乙方將此類分項工程的檢測服務(wù)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測,,費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質(zhì)量檢測與相關(guān)服務(wù)依據(jù)
2.2.1 工程質(zhì)量檢測依據(jù)包括:
按國家,、省、市現(xiàn)行規(guī)范,、標準和委托單位的檢測內(nèi)容,、完成時間進行檢測,,嚴格按《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
2.2.2 相關(guān)服務(wù)依據(jù)包括:
2.3檢測項目負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人為:
各檢測項目組負責人為:
2.3.2 總負責人的職責:
檢測項目組負責人的職責:
2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更,,乙方應(yīng)提前7天通知甲方,,并征得甲方書面同意,。通知中應(yīng)當載明繼任人的資格、管理經(jīng)驗等資料,。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續(xù)履行2.3.2項約定的職責,。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人,。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的,,應(yīng)按照專用合同條款的約定承擔違約責任,。
2.3.4 甲方有權(quán)書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應(yīng)當載明要求更換的理由,。乙方應(yīng)在接到更換通知后14天內(nèi)向甲方提出書面的改進報告,。甲方收到報告后仍要求更換的,,乙方應(yīng)在接到第二次更換通知的28天內(nèi)進行更換,,并將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格,、管理經(jīng)驗等資料書面通知甲方,。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續(xù)履行2.3.2項約定的職責,。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的,應(yīng)按照專用合同條款的約定承擔違約責任,。
2.5 提交報告
乙方應(yīng)提交報告的種類、時間和份數(shù):自接所對應(yīng)的工程質(zhì)量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間),,具體時間安排以對應(yīng)工程項目監(jiān)理通知為準。份數(shù)4份,。
2.7 使用甲方的財產(chǎn)
由甲方無償提供的房屋、場地,、設(shè)備的所有權(quán)屬于: 無提供 。
乙方應(yīng)在本合同終止后 天內(nèi)移交甲方無償提供的房屋,、場地,、設(shè)備。移交的時間和方式為: ,。
3. 甲方義務(wù)
3.3甲方代表
甲方代表為: 。
3.4 答復(fù)
甲方同意在 10 天內(nèi),,對乙方書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復(fù)。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定: (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定:
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格,、計量與支付
5.5合同價格形式:總價包干。
5.6預(yù)付款:無
5.8檢測進度款支付
支付次數(shù)支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最后付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效,、變更、暫停,、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件:①合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。②合同執(zhí)行中涉及采購資金和采購內(nèi)容修改或補充的,,須經(jīng)財政部門審批,并簽書面補充協(xié)議報財政部門備案,,方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜,,遵照《民法典》有關(guān)條文執(zhí)行,。 ,。
7. 爭議解決
7.2 調(diào)解
本合同爭議進行調(diào)解時,可提交 ①,、因履行本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議,甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,,如果協(xié)商不能解決,向合同簽訂地法院起訴,。②、因服務(wù)質(zhì)量問題發(fā)生爭議的,,應(yīng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對服務(wù)質(zhì)量進行鑒定。服務(wù)符合標準的,,鑒定費由甲方承擔;服務(wù)不符合標準的,鑒定費由乙方承擔,。③訴訟期間,本合同繼續(xù)履行,。本合同簽訂地為鐘山縣進行調(diào)解,。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式:
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁,。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 咨詢費用
委托方應(yīng)在咨詢工作完成后 天內(nèi)支付咨詢費用,。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限: 。
乙方申明的保密事項和期限: ,。
第三方申明的保密事項和期限: 。
8.6著作權(quán)
乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內(nèi)出版涉及本工程的有關(guān)檢測與相關(guān)服務(wù)的資料的限制條件:
,。
9. 補充條款
,。
附錄a 相關(guān)服務(wù)的范圍和內(nèi)容
a-1
a-2 其他(專業(yè)技術(shù)咨詢,、外部協(xié)調(diào)工作等):
。
附錄b 甲方派遣的人員和提供的房屋,、資料、設(shè)備
b-1 甲方派遣的人員
名稱數(shù)量工作要求提供時間
1. 工程技術(shù)人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
b-2 甲方提供的房屋,、場地
名稱數(shù)量面積提供時間
1. 設(shè)備用房
2. 樣品用房
3. 設(shè)備場地
b-3 甲方提供的資料
名稱份數(shù)提供時間備注
1. 工程設(shè)計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監(jiān)理資料
其他文件
b-4 甲方提供的設(shè)備
名稱數(shù)量型號與規(guī)格提供時間
1. 辦公設(shè)備
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
b-5甲方負責修復(fù)乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
b-6甲方負責修筑乙方車輛在檢測場地內(nèi)為實施檢測工作所必需的簡易道路,。
b-7甲方負責在檢測場地內(nèi)提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環(huán)境(含檢測工作面、水電條件等),。
b-8乙方與甲方約定的其他內(nèi)容: 。
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇二
合伙人:?(以下簡稱甲方)性別年齡身份證號碼?合伙人:身份證號碼甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,,就合伙承包一致意見,共各方信守,。
一、合伙宗旨,。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),,進而實現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,,共擔風險。
二,、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準,。
三、合伙期限,。合伙期限至合伙施工的項目完工,,各方結(jié)算完畢為止,。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還后歸甲方,;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,,否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔,。
五、盈余分配及債務(wù)承擔:
1,、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配,。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),,先由合伙財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償時,,以各合伙人的約定的出資為依據(jù),,按比例承擔。
六,、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意,;
七,、項目日常管理
1、甲方作為項目部負責人,,負責項目的全面管理工作;乙方負責項目公關(guān),、催收工程款及當?shù)厣鐣P(guān)系協(xié)調(diào)并參與項目日常管理。甲乙雙方聘請總工程師,,負責工程的技術(shù)工作;
2,、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬,。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負,。
3、重大支出和重大合伙事項應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補簽書面決議。
八,、合伙期滿。合伙期滿,,甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算,盈,、虧均按比例進行分配、承擔,;一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù),。
九、違約責任,。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,,給合伙造成損失的應(yīng)進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失,。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任,。
十、其他,。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁,。?合伙人(甲方):________年____月____日合伙人(乙方):________年____月____日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇三
建設(shè)工程保持廉潔協(xié)議書
工程項目名稱:_________
發(fā)包單位(甲方):_________
承包單位(乙方):_________
承包單位所在地址:_________
為了規(guī)范建設(shè)市場,確保建設(shè)工程高效,,優(yōu)質(zhì),按時竣工投產(chǎn),,遵照國家建設(shè)部,監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,,根據(jù)_________有關(guān)要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,,特簽訂建設(shè)工程保持廉潔的協(xié)議書,。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定,。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定,,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,,除給予當事人批評教育外,,應(yīng)視情節(jié)輕重,后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀律處分,。
3.甲方有權(quán)對乙方在工程項目建設(shè)中保持廉潔的情況實行監(jiān)督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況,。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領(lǐng)導同意,,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,,難以拒收的,必須按有關(guān)規(guī)定登記上交,。
5.甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領(lǐng)導,。
6.乙方有權(quán)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度,。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定),,按時出席甲方召集的有關(guān)會議,。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據(jù)具體情況和造成的后果,,甲方有權(quán)向有關(guān)部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員,,被檢察機關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同,,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任,。
10.乙方在工程項目建設(shè)中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時告知甲方單位主管領(lǐng)導,;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關(guān)部門投訴或舉報。
11.本協(xié)議使用時間:本工程發(fā)包,,建設(shè),竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為,。
12.本協(xié)議的甲方指工程建設(shè)單位,分包工程的總包方和建設(shè)工程受托監(jiān)理單位,。
13.甲乙雙方愿意接受建設(shè)主管部門,紀檢監(jiān)察部門,,檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協(xié)議一式六份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監(jiān)察),檢察室備案一份,。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法人代表(簽字):_________
法人代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇四
建設(shè)工程合同(一)
發(fā)包方(甲方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務(wù)____________
承包方(乙方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務(wù)____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同,,并嚴肅履行。
第一條工程項目
一,、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三,、工程編號:________________
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米,。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預(yù)算造價人民幣________元,,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
一,、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二,、施工前各項準備工作,雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,,分別負責按時完成。
三,、在施工過程中,,如遇下列情況,,可順延工期。順延期限,,應(yīng)由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,,并報有關(guān)部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖,、供料、供設(shè)備或所需材料,、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者,。
第三條物資供應(yīng)
一、全部工程所需的物資按下列第項供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料,、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,,供應(yīng)至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應(yīng),。
2.統(tǒng)配,、部管材料,,由乙方負責辦理申請,、訂貨,、調(diào)劑合用,,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,,由甲方負責采購供應(yīng)至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應(yīng),。
3.包工不包料工程,全部材料,、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點,。
4.其他方式:
二,、由甲方負責供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格,、數(shù)量及進場期限,詳見甲方供應(yīng)材料,、設(shè)備一覽表。
三,、成套設(shè)備和非標準設(shè)備,由甲方負責辦理申請,、訂貨及加工,,引進成套設(shè)備在交付乙方前,,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標準設(shè)備加工,應(yīng)另簽訂協(xié)議),。
四、工程所需材料,,如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格,、品種代替或加工處理時,,應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行,。由于代用或加工而發(fā)生的量差,、價差及加工費,應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算,。
五、凡應(yīng)附有合格證明的材料,,在進場時必須由供應(yīng)方負責驗證;如無合格證明,,必須經(jīng)供應(yīng)方試驗合格后方準使用,,其試驗費用,,應(yīng)由供應(yīng)方負擔,。因建設(shè)單位或設(shè)計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,,應(yīng)由甲方負擔。
六,、由甲方負責供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格,、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負擔,。
第四條工程款結(jié)算
一、全部工程造價的結(jié)算方式,。按下列第項規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算,。
2.按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價結(jié)算,包干范圍以外的費用,;另按有關(guān)規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結(jié)算,,包干范圍以外的費用,另按有關(guān)規(guī)定付款,。
4.包工不包料工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費結(jié)算,。
5.招標的工程,按中標的價款結(jié)算,。
二、工程款撥付與結(jié)辦法,,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件),。
第五條施工與設(shè)計變更
一,、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設(shè)計要求組織施工,,要全部達到合格,。
二、要堅持按圖施工,,任何一方不得隨意變更設(shè)計,。如遇下列情況給對方適成窩工、返工,、材料、構(gòu)件的積壓,、施工力量和機械調(diào)遷等損失,,應(yīng)由責任方負擔:
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應(yīng)以書面形式通知甲方,,由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計單位商定,提出修改或變更設(shè)計文件,,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工,。
2.在施工中,如遇設(shè)計變更超出原設(shè)計標準或規(guī)模時,,應(yīng)在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預(yù)算,,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,,方可施工。否則,,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,,如遇中途停建,、緩建,甲乙雙方對在建工程,,應(yīng)商定做到安全部位。
4.在施工中,,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,,而中途停建、緩建,,給乙方造成的損失,,應(yīng)由甲方承擔,。
三、乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,,并作好記錄,重大或復(fù)雜隱蔽工程,,應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽工程驗收手續(xù),。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,,甲方應(yīng)予承認。
四,、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,,應(yīng)按定額管理辦法報批,。變更工程協(xié)議所附的變更預(yù)算,,應(yīng)在施工前及時送經(jīng)辦銀行,,做為結(jié)算工程款之依據(jù)。
第六條竣工驗收,、結(jié)算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,,如甲方不能按時參加驗收,,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金,。
二、竣工工程驗收合格,,從驗收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢,。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失,,應(yīng)由甲方承擔。
三,、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,,在移交時,雙方應(yīng)辦理中間驗收手續(xù),,作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四,、在進行竣工工程驗收中,,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,,乙方應(yīng)負責無償修理或返工,,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交,。由此造成工程逾期交付的,乙方應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金,。
五、工程已基本竣工,,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六,、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范,、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,,乙方應(yīng)在驗收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄,;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄,;
3.工程竣工后,應(yīng)繪制竣工圖,,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設(shè)單位存檔,。工程變更較大的,可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位,、施工單位繪制竣工圖,。
七,、乙方在單項工程竣工驗收后,,屬于民用建設(shè)項目應(yīng)于竣工驗收后15天內(nèi),,屬于工業(yè)建設(shè)項目,,應(yīng)于竣工驗收后30天內(nèi),將竣工結(jié)算件送交甲方進行審查,。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后,,民用建設(shè)15天內(nèi),工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢,,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款,。
八、工程竣工驗收后,,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi),。在保修期內(nèi),確由施工單位責任造成的屋面漏雨,、管道漏水、漏氣,、堵塞等質(zhì)量事故,乙方應(yīng)負責無償修理,。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務(wù)院各有關(guān)主管部門的特殊規(guī)定辦理)
九、工程未經(jīng)驗收,,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,,由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價萬分之一的逾期違約金,;屬于包工不包料的,每逾期一天,,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費千分之二的逾期違約金。
二,、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如拖期不付,,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三,、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定,,另行協(xié)議。
四,、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,,協(xié)商不成時,,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門,,進行調(diào)解;解決不了的,,可選擇下述第項處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴,。
第八條附則
一,、預(yù)算審查手續(xù),,由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預(yù)算)送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查,。要求鑒證的,,可到建筑物所在地的區(qū),、縣工商行政管理局進行鑒證,。
二、在本合同簽訂之前,,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),,可做為本合同之附件。
三,、招標工程,按《××市建設(shè)工程招標,、投標暫行辦法》簽訂合同。
四,、雙方商定的其他事項:
第九條合同附件
一,、工程項目一覽表。
二,、全部施工圖紙,。(合同正本有此附件)
三、施工圖預(yù)算,。(合同正本及建設(shè)銀行有此附件)
四,、甲方負責供應(yīng)的材料,、設(shè)備一覽表。
五,、有關(guān)協(xié)議:
六,、有關(guān)補充合同:
第十條合同份數(shù)及有效期
一,、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,,并分別報送雙方業(yè)務(wù)主管部門副本一份,。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效,。在全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效。
建設(shè)單位(發(fā)包方):____________________
工程負責人:____________________________
____年____月____日
建工單位(承包方):____________________
工程負責人:____________________________
____年____月____日
建設(shè)工程合同(二)
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,,共同遵守如下:
一,、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三,、工程項目內(nèi)容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工,。
五、工程造價為人民幣:____________________________________
六,、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場,,開工兩天,,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2.開工后,,甲方按工程進度至完工,,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗收合格一次性付清,。(以預(yù)算書單價為標準,以實際工程量結(jié)算)
七,、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,,及時組織進場,,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所,。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八,、工程施工
1.乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工,如有違反,,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責,。
2.乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細,,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責,。
3.施工中甲方提前增改項目,,必須事先通知乙方,,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,,工期順延。
4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,,遵守施工技術(shù)規(guī)范,,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,,造成罰款的由乙方負責。
九,、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說明,、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準,。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由乙方承擔,。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責,。
4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十,、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知,,雙方人員到施工現(xiàn)場,,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收,驗收后,,雙方負責人應(yīng)在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一,、違約責任
任何一方違返本合同的條款,,所造成的損失,,均由違返方負責賠償給守約方,。
十二、備注
本合同有不詳之處,,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,,如本合同甲,。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三,、本合同報價表一式四份,,甲,、乙方雙方各執(zhí)兩份,,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點:____________
承包工程合同
土方工程合同
保溫工程合同協(xié)議書
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇五
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:,,總經(jīng)理
委托代理人:
甲乙雙方“建合同糾紛”一案,經(jīng)充分協(xié)商,,特簽訂本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行,。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:),,于 年 月 日前一次性付給甲方。
二,、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結(jié)措施,。
三,、若乙方逾期付款,,甲方則不予撤訴,,并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù)。
(法院凍結(jié)期限: 年 月 日始至 年 月 日止),。
四、甲乙雙方撤訴后,,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產(chǎn)保全費,,雙方各自承擔。
五,、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié),,其他互不追究。
六,、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,,雙方各
執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇六
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
建筑單位: (以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學 工程問題簽訂如下合同:
一,、工程地點:馬集中學
二,、工程名稱:
三、承包方式:
四,、開工日期: 五、竣工日期:
六,、工程造價:
七、支付辦法:竣工驗收合格后全部付清,。
八,、甲乙雙方職責
(一)甲方
1,、現(xiàn)場負責做到三通一平:水通、電通,、路通,現(xiàn)場平整。
2,、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3,、確保資金按進度到位。
(二)乙方
1,、按甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,。
2、確保工期,,工期為 天。
3,、教育職工文明施工。
4,、做好安全生產(chǎn),,安全事故由乙方自行負責,。
九、其他未盡事宜,,雙方協(xié)商后,以補辦的文字手續(xù)為準,,其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇七
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________,。
聯(lián)系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________,。
住所:_________________昆號,。
聯(lián)系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1,、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤,、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費,、簽定費及相關(guān)費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,,被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質(zhì)提供給反訴人混凝土,混凝土質(zhì)量存在問題,,且在運送混凝土中經(jīng)常誤時,造成所澆筑混凝土的質(zhì)量,、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題,。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,,直至20__年1月7日向,,反訴人仍主動向被反訴人的對單,,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款,。20__年10月,,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象,。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,,造成反訴人嚴重經(jīng)濟損失。
綜上,,反訴人認為,由于被反訴人內(nèi)部人員,、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂,,導致反訴人嚴重經(jīng)濟損失,故反訴至貴院,,請依法支持反訴請求。
原告人:_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇八
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:______年______月______日,,甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:______),,建設(shè)工程總價款為:____________萬元整人民幣,。該項目已于______年______月______日竣工,已經(jīng)甲方,、乙方及______方驗收,并于______年______月______日甲,、乙雙方進行了工程結(jié)算,并簽訂了《______工程結(jié)算協(xié)議書》,。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計____________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款____________萬元整,,尚未支付的建設(shè)工程款____________萬元整,。雙方在此相互確認:除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付____________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務(wù),。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議,。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條
甲,、乙雙方在此確認:乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計____________萬元整,,截止本協(xié)議簽訂之日,,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款____________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款____________萬元整,。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2,、付款明細、3,、未付款明細)。
第二條
甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款____________萬元整,。(見本協(xié)議附件:4,、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額),。
第三條強制執(zhí)行條款
1、甲,、乙雙方共同確認:根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容,、程序,、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2,、乙方保證承擔舉證義務(wù),,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內(nèi),,向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應(yīng)付款項,。
3、甲,、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書,。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達),,同時注明寬限期起止日期,。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4,、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行,。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,,應(yīng)承擔相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全,、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料,。
5,、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:____________________________________,。
第四條雙方各自的承諾和保證
1,、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜,。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),,并有義務(wù)在乙方付款當日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3,、甲,、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:______________________________;受件人:____________,。
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:______________________________;受件人:____________,。
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:__________________________________________
郵編:__________________電話:________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址,、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔由此而帶來的法律后果,。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見,、不能避免并不能克服的客觀情況,。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂,、罷工、瘟疫,、水災(zāi)、洪水,、地震、風暴,、潮水或其他任何類似事件,。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),,該方應(yīng)盡快通知其他方并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明,。
3、發(fā)生不可抗力,,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響,。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,,應(yīng)承擔賠償責任。
4,、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議,。
第六條保密
第七條其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,,并賦予強制執(zhí)行效力。
2,、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證,。
3、本協(xié)議正本一式______份,每份均具有同等法律效力,,雙方各持______份,一份留存于北京市公證處備案,。
甲方:__________________公司(印章)乙方:__________________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)________________法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)________________
________年________月________日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇九
工程項目名稱:_________________
委托方:_________________
服務(wù)方:_________________
工程建設(shè)項目管理合同
建設(shè)單位:_________________
項目管理單位:_________________
根據(jù)國家及地方頒布的有關(guān)法律、法規(guī)及條例,,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)甲,、乙雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務(wù),,并就具體事項達成如下一致協(xié)議。
第一條詞語定義
1.1業(yè)主:_________________在協(xié)議書中約定,,具有項目發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位:_________________在協(xié)議中約定的,,具有工程建設(shè)項目管理相應(yīng)資質(zhì)的和獨立法人資格的,接受業(yè)主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人,。
1.3項目經(jīng)理:_________________企業(yè)法定代表人在管理的建設(shè)工程項目管理中的具有相應(yīng)資格的委托代理人。
1.4設(shè)計單位:_________________指發(fā)包人委托的負責本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位,。
1.5監(jiān)理單位:_________________指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.6代理單位:_________________指受發(fā)包人的合法委托,,以發(fā)包人的名義代理實施項目或項目部分內(nèi)容發(fā)包工作,并具有相應(yīng)資質(zhì)等級證書的單位,。
1.7承包單位:_________________在協(xié)議書中約定,被項目發(fā)包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人,。
1.8造價咨詢單位:_________________指業(yè)主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應(yīng)工程造價咨詢資質(zhì)等級證書的單位。
1.9工程:_________________指業(yè)主和管理單位在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程,。
1.10項目管理酬金:_________________指管理單位為進行建設(shè)項目籌建、建設(shè),、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、驗收總結(jié)等工作發(fā)生的管理費用,。
1.11工程前期:_________________指自工程立項起至工程設(shè)計完成止的階段,。
1.12施工準備期:_________________自施工圖設(shè)計開始起至簽發(fā)開工令為止的階段。
1.13施工實施期:_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務(wù)為止的階段,。
1.14竣工驗收期:_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務(wù),提出交工至發(fā)包人組織驗收通過為止的階段,。
1.15造價咨詢:_________________指具有造價咨詢資質(zhì)的單位受發(fā)包方的委托對工程項目進行造價控制的活動,。
1.16施工監(jiān)理:_________________指工程施工階段監(jiān)理單位對工程質(zhì)量,、進度、投資,、安全文明施工進行控制的監(jiān)理活動。
1.17管理期限:_________________協(xié)議書中約定的服務(wù)期限,。
1.18開工日期:_________________指發(fā)包人,、承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期,。
1.19竣工日期:_________________指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定,,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙:_________________指發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準,,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關(guān)資料)。
1.21合同關(guān)系:_________________指發(fā)包方和承包方通過合同(協(xié)議)來約定各自的權(quán)利和義務(wù)的平等關(guān)系,。
1.22管理關(guān)系:_________________指管理單位按業(yè)主授予的權(quán)力對被管理單位實施的管理,。
1.23施工場地:_________________指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式:_________________指合同書,、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳,、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等或以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式,。
1.25工程項目總投資:_________________指完成工程項目所發(fā)生的價款支出。主要包括土地費,、設(shè)計費,、勘察費,、配套增容費、建安工程投資(包括設(shè)備),、二次精裝修費,、工程預(yù)備費等,。
1.26項目建設(shè)周期:_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間,。
1.27竣工驗收:_________________指承包人按合同完成的項目全部任務(wù),,經(jīng)驗收合格,由發(fā)包人組織驗收的活動,。
1.28竣工結(jié)算:_________________指承包方全部完成了協(xié)議書中約定的內(nèi)容,交工之后,,向發(fā)包方進行的最終工程價款結(jié)算的活動。
1.29竣工決算:_________________指建設(shè)項目竣工后,,由建設(shè)單位編制竣工決算報表和竣工財務(wù)情況說明書的活動,。
1.30竣工備案:_________________建設(shè)單位自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)依照有關(guān)法規(guī)向有關(guān)建設(shè)行政主管部門進行竣工驗收備案的活動,。
1.31聯(lián)動試車:_________________指新建企業(yè)或新增加生產(chǎn)工藝過程的擴建企業(yè)在竣工驗收前,,按照設(shè)計規(guī)定的工程質(zhì)量標準,,進行整個車間的有負荷或無負荷聯(lián)合試運行。
1.32違約責任:_________________指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔的責任,。
1.33索賠:_________________指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,,而是應(yīng)由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償?shù)囊蟆?/p>
1.34不可抗力:_________________指不能預(yù)見,、不能避免并不能克服的客觀情況,。
1.35小時或天:_________________本合同規(guī)定按小時計算時間的,,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當天不計入,,從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外,。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計:_________________由國家規(guī)定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動,。
1.37項目管理月報:_________________由項目管理單位按月向業(yè)主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包:_________________指由發(fā)包方指定單位分包部分工程內(nèi)容,。
1.40竣工資料:_________________指在協(xié)議中約定或按國家有關(guān)規(guī)定,承包方應(yīng)當提供的有關(guān)工程的資料(包括書面,、電子,、影像資料)。
1.41重大變更:_________________指業(yè)主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能,、建設(shè)地點、增減建設(shè)規(guī)模15%以上,,分期或合并建設(shè)或提前或推遲3個月以上實施的行為,。
1.42業(yè)主代表:_________________業(yè)主派出的授予處理工程項目建設(shè)相關(guān)事務(wù)的全權(quán)代表,。
第二條組成本合同的文件
1、本項目管理合同;
2,、附件:_________________項目管理的工作內(nèi)容和職責(若分列);
3、本合同實施過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致的補充合同文件,。
第三條工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
建筑面積:_________________
項目建安總投資(暫):_________________
第四條項目管理服務(wù)方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方領(lǐng)導下實施項目管理,,提供全過程建設(shè)管理和咨詢服務(wù)。
乙方派出由項目經(jīng)理,、專業(yè)技術(shù)人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段,、竣工驗收及交付使用諸階段,根據(jù)甲方確定的項目功能定位,、建設(shè)標準、設(shè)計方案,、投資規(guī)模等進行計劃、組織,、控制和協(xié)調(diào)等管理和專業(yè)咨詢服務(wù),。
第五條項目管理的依據(jù)
1,、項目管理合同文件;
2,、與本工程建設(shè)有關(guān)的政府部門的批準文件;
3,、與本工程有關(guān)的其它合同文件;
4、經(jīng)業(yè)主批準的項目管理計劃書;
5,、與工程有關(guān)的工程建設(shè)法規(guī)、規(guī)范,、驗收標準。
甲方(蓋章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
法定代表人(簽章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
乙方(簽章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
年? ? ? ? ? ? ??月? ? ? ? ? ? ??日??
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇十
甲方:乙方:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,,按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《建筑工程施工合同》(gf—19999—0201),,及國家建筑安裝工程有關(guān)建筑市場勞務(wù)承包管理規(guī)定,為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù),,特制定本合同。
一,、工程名稱:
1、工程地點:____市沙安居工程(兩棟小區(qū)安居高層)
2,、工程概況:約平方米(以實際建筑面積為準),。
3,、年日進場(以甲方通知開工日期為準)。
4,、承包形式:勞務(wù)合同,土建勞務(wù)用工,。
二、承包內(nèi)容:
1,、主體泥作工程:磚砌體砌筑,砂漿試件制作,,內(nèi)外裝飾,,地面(包括公共部地磚,二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱門窗過梁的澆筑),。屋面及散水等所有土建泥作項目(含泥水作業(yè)所有機具,攪拌機,、砂漿機、手推車,、鐵鏟、灰桶,、尺方等一切用品)。
2,、砌體工程:該工程的室內(nèi)外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等。
3,、室內(nèi)抹灰:墻面抹灰(含鋼材網(wǎng)安裝拉毛等),門窗安裝后的塞口抹灰等,。
4、樓地面工程:陽臺,、廚房主、衛(wèi)生間,、室內(nèi)及裙房(公用走道,、樓梯間等)施工圖包含的所有內(nèi)容:公用部分裝修的封面及地面磚,、洞口補洞及抹灰(不包括外墻涂料,、裝飾、保溫層),,兩棟補貼兩個磨兒機,。
5、各項工種施工完結(jié),,人走場清,負責所有樓層清理工作,,掃地出門達到交房標準,。
三,、工程承包標準:該工程中所有承包范圍實行包干制: 元㎡(以建筑面積計算,實際完成工程量,,由乙方配合甲方結(jié)算,最后以甲,、乙雙方的結(jié)算數(shù)據(jù)為準,原則上不產(chǎn)生計時工,。如因特殊原因經(jīng)甲方提前認可,,計工按 元工日,,小工按 元工日結(jié)算),。
四、按建筑面積如下分項目支付工程月進度款:
1,、砌體工程: 元㎡
2,、內(nèi)抹灰: 元㎡
3,、抹灰: 元㎡
4、地坪: 元㎡
5,、公用部分及屋面: 元㎡
6,、散水: 元㎡
五,、付款方式:甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款,在每月____日前計量,在次月____日以內(nèi)支付工程量的85%,,整體工程初驗合格支付工程款95%,余款二個月內(nèi)付清,。
六,、保證金:乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質(zhì)量保證金20萬,。
七、保證金退還:乙方在結(jié)構(gòu)磚體完工后退還50%,,余款在內(nèi)抹灰完工后全部退還。
八,、甲方責任:。
1,、甲方確保簽訂合同之日起6個月內(nèi)磚工進場砌磚,否則退還保證金20萬元正,,并補乙方違約金6萬元整,。
2,、甲方嚴格執(zhí)行合同,工程款準時到位,。
3、甲方提供乙方住宿,、食堂、辦公室,、職工需用水和電,。
4,、甲方確保乙方施工需周轉(zhuǎn)材料、及施工機械,、提升機、機械操作工和指揮工根據(jù)設(shè)備情況由甲方配備,,乙方不承擔費用。
九,、乙方責任:
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經(jīng)理,、有關(guān)管理人員管理,,遵守甲方的各項規(guī)章制度,,如違規(guī)甲方的各項規(guī)章制度,罰款自行負責,,并進行教育,嚴重者退出工地,。
2、乙方對甲方的技術(shù)要求,,圖紙交底等須無條件的認真執(zhí)行,,嚴格交底要求和規(guī)范施工,。
3,、乙方對罰款:安全員、質(zhì)檢員提出的安全質(zhì)量問題須無條件服從及時整改返工,,直到滿足要求為止,返工所需工料自行負責,。
4、乙方承擔自己現(xiàn)場機具維修,。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工,,安排好生產(chǎn)。
6、主體施工時,,乙方現(xiàn)場管理人員不得少于2人,分別現(xiàn)場項目管理人員1名,、施工放線人員1名。
7,、庫房管理、生活區(qū),、后勤、安全文明施工必須按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,,保證現(xiàn)場達標,獲市安全文明施工工地,。
8、乙方必須專人管理安全生產(chǎn)工作,,如發(fā)生在乙方承包范圍內(nèi)的安全事故伍仟元以下由乙方負責,伍仟元以上,,除保險公司賠付以外的正常賠償,甲方80%,,乙方負責20%。
9,、乙方必須做好水電,、門窗,、暖通、電梯等一次補爛配合工作,。
10、乙方自行負責開水,、熱水,,提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。1
1,、勞保用品,安全帽,、安全帶,、安全繩、勞保制服等由乙方負責,。1
2,、工地所需燈具,、電線、插板,、燈泡等用品由乙方負責,。
十,、質(zhì)量要求及相應(yīng)處罰:
1、嚴格遵守國家現(xiàn)行的施工規(guī)范及強制性規(guī)范條文進行施工,。
2、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工程,,嚴禁出現(xiàn)孔洞現(xiàn)象,出現(xiàn)一次每處罰款200元人民幣,,支模過程巾發(fā)生亂鋸材料,,發(fā)現(xiàn)每次罰款100—200元,,并負責整改達到質(zhì)量要求。
3,、主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量必須達到市合格結(jié)構(gòu)工程。
4,、工程竣工必須達到一次性驗收通知,。一次驗收通不過罰款1000元,,兩次驗收通不過罰款3000元,,三次驗收通不過算乙方違約。十
一,、治安管理:乙方人員進場小得因任何原因發(fā)生打架、斗毆,、聚眾鬧事、賭博,、賣淫、嫖,、盜竊等現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),,甲方將給予乙方 300—500元次罰款,,情節(jié)嚴重者,,將呈報公安機關(guān)。十
二,、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。十
三,、本合同一式叁份,,甲方執(zhí)一份,,乙方執(zhí)二份,甲乙雙方簽字后生效,,均具有同等法律效力,。由圖紙設(shè)計變更原因,,造成建筑面積內(nèi)的造價不超過1000元,,不另行增減其工程單價,。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇十一
甲方(供方)____市設(shè)備有限公司乙方(需方):哈爾濱(法人代表)甲、乙雙方本著《民法典》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,,經(jīng)友好協(xié)商,,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一,、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規(guī)產(chǎn)品:注:
1、以上數(shù)量及尺寸以實際下單交貨數(shù)為主計算
2,、以上價格不含稅,,
3,、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二,、質(zhì)量檢驗:
1.質(zhì)量標準:按國家有關(guān)規(guī)定標準驗收
2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸,、搬運要求,并符合乙方標準包裝,,包裝費含在產(chǎn)品報價中。
三,、付款方式:本合同簽訂后,,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,,甲方在收到乙方訂金后開始下單生產(chǎn),,天內(nèi)生產(chǎn)完工,,第天內(nèi)乙方需付清余款元,,貨從中山發(fā)出,天內(nèi)到達上海,。
四、交貨方式,、交貨時間、交貨地點:
1.交貨方式:先付款再發(fā)貨,,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間:自收到定金之日起15天內(nèi)貨到達上海
3.交貨地點:上海
五、產(chǎn)品接收及檢驗:貨到達指定地點后,,供方以書面的形式向需方提交到貨的數(shù)量,、型號及報檢申請,,需方需有專人(要有委托書)負責點數(shù)、驗貨,,并簽名確認。檢驗要符合國家有關(guān)規(guī)定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收,。)
六、對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法:乙方在收貨當日對產(chǎn)品的數(shù)量,、品種,、型號,、質(zhì)量如發(fā)現(xiàn)有與國家標準及已經(jīng)確定的樣品不相符時,應(yīng)于____日內(nèi)向甲方提出書面異議,,甲方將在7個工作日內(nèi)對乙方提出的異議給予書面解釋,如產(chǎn)品不符合國家標準及已經(jīng)確定的樣品要求,,甲方將無償更換,,如果在竣工后,____日內(nèi)乙方未提出任何書面異議,,即乙方已確認所有安裝的產(chǎn)品合格!
七,、違約責任
1.甲方未按合同規(guī)定的時間交貨應(yīng)向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,,并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應(yīng)向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,,并承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更:甲乙雙方均無權(quán)單方變更合同規(guī)定內(nèi)容,,如需變更,應(yīng)由雙方協(xié)商確定后進行,。
2.本合同雙方簽字后生效,,凡因本協(xié)議引起的調(diào)解,、訴訟,、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜,,雙方可以補充協(xié)議的方式予以補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
4.本合同一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效率,,自簽字之日起生效。甲方(簽名):乙方(簽名):地址地址:____日期日期
建設(shè)工程城鄉(xiāng)檢測合同篇十二
上訴人(一審被告,、反訴原告):_______________________環(huán)保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決?,F(xiàn)依法提起上訴,。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1,、請求撤銷一審判決,依法改判;
2,、請求依法判令被上訴人承擔一,、二審訴訟費用,。
事實和理由
_____________
綜上所述,一審判決認定事實不清,,適用法律錯誤。據(jù)此,,上訴人依法提出上訴,,請求上級人民法院依法查明事實,,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求,。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日