在人們越來越相信法律的社會中,，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎,？以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考,，一起來看看吧

消防合同簽幾年篇一

根據(jù)《陜西省電氣消防安全技術檢測管理暫行規(guī)定》的要求,，甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商,，由乙方對甲方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測,，達成以下協(xié)議：

1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關,、線路、燈具,；

4.受約住戶房間內(nèi)所有電氣設施,、設備。

年月日至年月日,。

按照陜西省物價局陜價費調(diào)發(fā)［20xx］85號《關于電氣消防安全檢測收費標準（試行）》的批復第二條以被檢建筑面積貳元／平方米收取,。被檢總面積為：m2;檢測費總計元，大寫：元。

甲方：

3.因甲方原因造成檢測期拖延,，應承擔責任,；

4.甲方在一個月內(nèi)完成整改乙方檢測報告中的不合格項目，交乙方復檢,；

5.按時付款,。

乙方：

3.不隨意去非受檢場所；

4.愛護甲方設備,、設施,；

5.需停電檢測的部位，乙方須提前兩天通知甲方,，甲方做出安排后,，方能檢測；

6.乙方在一周內(nèi)對甲方提出的整改項目的復檢申請進行復檢,，檢測費不再另計,；

8.檢測責任保證期為十二個月，保證期從檢測報告交于甲方之日起計算,。在保證期內(nèi),，因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任,。

檢測報告交于甲方后,，甲方一個月內(nèi)付清檢測費用。

1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,，除工期順延外,，并按檢測費總額的2％向乙方支付誤工費。

3.因乙方原因不能按時完工,，按檢測費總額的5％向甲方支付違約金,。

地址：西安市東新街232號。

地址：西安市西五路28號四樓,。

電話：7406175,。

帳號：西安市商業(yè)銀行營業(yè)部。

103－220150028－93,。

電話：（029）7293173,。

法人代表：

法人代表：

代理人：

代理人：

消防合同簽幾年篇二

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，在平等自愿,、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定,，簽訂本合同,，雙方共同遵守：

一,、產(chǎn)品名稱、型號,、數(shù)量,、金額：

二、質(zhì)量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品,，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準,、消防標準、行業(yè)標準,，具備國家消防合格認證的消防合格標簽,、產(chǎn)品出廠標簽、身份認證標簽,，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份,，流向地區(qū)為市,，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實行三包,，保修一年,。

三、驗收標準,、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關驗收標準,，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四,、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內(nèi)既定價格,，不因任何因素而改變。

五,、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費,，并負責交貨到甲方公司所在地。

六,、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內(nèi),，乙方送貨到甲方公司所在地。

七,、貨款期限及付款方法：貨到7日內(nèi)進行驗收,，驗收合格后，乙方提供發(fā)票,，甲方支付貨款,。

八、合同有效期：至產(chǎn)品保修期結束或消防部門對該類產(chǎn)品其它要求,。

九,、違約責任：乙方所交貨物品種,、規(guī)格型號、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的,，甲方有權拒收,，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔,。

十,、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效,，如有異議,，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成,，提交甲方所在地法院裁決,。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________,。

公司消防演練總結推薦,。

【推薦】消防安全征文。

有關消防安全演練簡報「推薦」,。

消防合同簽幾年篇三

20xx年7月15日,，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定,，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某,，用于開電玩城，租期10年,，租金每年30萬元,，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款,。合同簽訂后,，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修,。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供,。同年8月6日,，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,，過期承擔一切損失,。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù),。20xx年9月3日,，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),，造成承租方無法正常經(jīng)營,，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同,。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔,，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失,。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元,。

【分歧】

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,，違反法律的強制性規(guī)定,，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同,，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任,。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力,，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,，系雙方當事人的真實意思表示,，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,，雙方自愿達成解除合同的意思表示,，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告,，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失,。

【律師評析】

同意第二種意見。

根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的,，人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”,，第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店,、商場等公眾聚集場所的,，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格,，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時,，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn),。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除,，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示,。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失,。

最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元,。判決后原被告均未上訴,，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同簽幾年篇四

甲方：

乙方：

甲,、乙雙方為確保消防報警系統(tǒng)正常運行,，經(jīng)協(xié)商就甲方有關消防設施的維護、保養(yǎng)達成以下協(xié)議：

一,、甲方的火災自動報警系統(tǒng)委托乙方維護保養(yǎng),，維保期自20xx年5月1日至20xx年4月30日止。

二,、甲方應提供消防系統(tǒng)的檔案資料(工程竣工圖,、驗收報告、檢測報告,、編碼表等),，并保證移交乙方維保的消防報警系統(tǒng)運轉正常，以便乙方開展日后的維保服務,。

三,、維保期間乙方應確保甲方的消防報警系統(tǒng)能正常運行，全部設備均能達到消防使用范圍的要求,。

四,、甲、乙雙方應相互配合,，甲方應在乙方服務過程中提供盡可能的幫助;乙方應主動了解,、熟悉該消防報警系統(tǒng)的運行情況。

五,、乙方的服務承諾：

3,、免費進行煙感測試;,。

4、免費更換打印紙,、色帶;,。

5、免費進行點位移位(僅限10個點位以下,，增加材料另計);,。

六、乙方的優(yōu)惠服務：

1,、探頭清洗收費標準為50元/只;,。

2、涉及設備,、材料更換的按成本價收取,，免收人工費。

七,、根據(jù)甲方的火災自動報警系統(tǒng)現(xiàn)狀,，雙方約定維護保養(yǎng)費用為人民幣(大寫：)貳萬元/年，付款方式雙方約定如下：簽訂協(xié)議后一次付清,。

八,、雙方需要約定的其他事項：

1、甲方不能擅自拆,、裝,、移該系統(tǒng)的每一個部位,，如要變動則應通知乙方，由乙方派人處理,。

2,、維護保養(yǎng)期內(nèi)乙方不承擔因人為破壞或不可抗力造成的維修費用及更換材料設備的費用。

九,、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。未盡事宜協(xié)商解決,，雙方簽字蓋章后生效。

消防合同簽幾年篇五

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律,、法規(guī)的規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿,、公平、誠信的基礎上,，為明確雙方責任和義務,，結合本項目的實際情況,，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂下列條款，愿共同遵守,。

1,、合同名稱：

2、工程地點：

3,、技術服務范圍：消防圖紙設計,、火災自動報警設備編程（含修改地址編。

碼）,、消防設施檢測和消防電氣檢測,。

1、提供完整的裝修圖紙的電子版圖,，配合乙方提供裝修設計出圖,、配合乙方報。

審報驗工作,，包括提供應由甲方提供的所有資料,。

1、乙方協(xié)助甲方辦理有關消防審批事項,，提供應由乙方提供的相關資料,。

1、合同總價：人民幣,。

2合同簽定后五日內(nèi),，甲方一次性向乙方支付合同總價款的100%，即rmb：

1,、發(fā)生甲方或乙方使合同無法履行的行為,，應承擔相應的違約責任，包括：支,。

付違約金（賠償金）,、賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

1,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章,，甲方付款之日起生效，到雙方各自履行完本合同規(guī)定的各項義務為止（包括保修期）,。

2,、如合同過程中雙方發(fā)生爭議，可向提交仲裁委員會仲裁,。

3,、本合同一式肆份，由甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份,。

消防合同簽幾年篇六

工程名稱：

委托方：

公司監(jiān)制,。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》,、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定,，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議,。

一,、檢測的內(nèi)容、形式和要求：

對該工程現(xiàn)有的建筑消防設施進行技術檢測,，并出具科學公正的檢測報告,。

對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。

對該工程建筑消防設施的技術咨詢,。

二,、委托方的協(xié)作事項：

1、甲方應在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：

(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖,、隱蔽工程記錄,、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”,。

(2)申檢單位技術負責人,、相關技術人員、施工單位等應到現(xiàn)場配合,。

(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術交底,。

(4)甲方應書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天,。

三,、收費標準：

依據(jù)陜西省物價局經(jīng)營性服務價格收費證證號省090823為標準。

1建筑電氣設備檢測標準按元每平方米收取,。該工程的建筑面積為_________,，合計金額_________元，大寫__________________________,。

2系統(tǒng)項目檢測列下：

1,、火災自動報警系統(tǒng),。

2,、消火栓滅火系統(tǒng)。

3,、自動噴淋滅火系統(tǒng),。

4、消防給水系統(tǒng),。

6,、正壓送風系統(tǒng),。

7、機械排煙及通風空調(diào)防火系統(tǒng),。

8,、應急照明及疏散指示。

9,、防火門,。

10、防火卷簾及防火隔斷,。

11,、消防電梯。

12,、消防通訊,。

14、氣體滅火系統(tǒng),。

15,、泡沫滅火系統(tǒng)。

16,、其它,。

系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米元收取。該工程的建筑面積為_________,，合計金額_________元,，大寫__________________________。

3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取,。該工程消防設備造價為元,，合計金額元，大寫元,。

4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取,。該工程消防設備造價為元，合計金額元,，大寫,。

該工程建筑消防設施檢測費總計：

大寫________________________________________。

四,、該工程建筑消防設施技術檢測報告份,，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責,。

五,、建筑消防設施檢測費支付方式：

本合同簽訂之日付合同總價款的%，計元。

進場檢測時付總價款的%,，計元,，

檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告,，甲方將余款一次結清,。

六、工程檢測完畢竣工后由消防設施檢測有限公司出具檢測報告,。

七,、違約金：

違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定,，承擔違約責任,。

爭議的解決辦法：

在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決,，雙方協(xié)商不成的,，經(jīng)雙方商定，可采用以下方式解決：

1.因本合同所發(fā)生的爭議,，申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,。

2.按司法程序解決。

八,、其它(含甲乙雙方權利,、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：

3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設施的檢測,，檢測后,，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負責,。

(甲方)(公章),。

受托方：

(乙方)(公章)。

簽訂地點：省市(縣),。

簽訂日期：年月日

有效期限：年月日至年月日,。

消防合同簽幾年篇七

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針,，強化安全管理,，落實消防安全責任，有效強制各類事故的發(fā)生,，特與承租戶簽訂消防安全管理合同書,，明確內(nèi)容如下：

一、承租單位應按“誰主管,，誰責任”的原則,，建立和健全企業(yè)內(nèi)部各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確法人代表是安全生產(chǎn)第一責任人,，并要逐級落實安全生產(chǎn),、消防安全責任。

二,、承租單位每月要組織一次安全生產(chǎn),、消防安全大檢查。并根據(jù)企業(yè)的實際情況,，加強日常安全檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，限期整改,。

三,、根據(jù)安全生產(chǎn)和消防安全職責，積極開展形式多樣的生產(chǎn)安全,、消防安全宣傳教育,，認真開展“安全生產(chǎn)月”和“冬防119”等專項活動，積極營造安全生產(chǎn)氛圍,，努力提高員工安全意識,。

四、承租期間必須搞好自已的生產(chǎn)經(jīng)營工作,、安全保衛(wèi),、貨物保管保險工作、必須遵守有關消防安全管理規(guī)定和用火,、用電等各項防火安全制度,。

五、必須保持消防通道的暢通,、嚴禁占用防火間距,、消防通道搭建工棚等，車輛應按指定地點停放,。

六,、甲方有權要求乙方整改安全隱患，并可協(xié)助乙方進行有利的整改,。如違反上述安全規(guī)則,，后果由乙方獨自承擔。

六,、本協(xié)議一式貳份,，甲、乙各執(zhí)壹份,。雙方簽字（蓋章）后生效,。

甲方：乙方：

代表：代表：

消防合同簽幾年篇八

發(fā)包方：(甲方),。

承包方：x(乙方)。

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,，本著平等,、互惠互利共贏原則達成如下合同。

一,、甲方將開發(fā)的“xxxxxx“工程項目中水電消防等工程發(fā)包給乙方以包工包料的形式施工,。

二、承包范圍:,。

1,、水電、消防(水泵房,、水箱,、所有水泵及其他機器設備)按圖施工(室內(nèi))。

2,、乙方承擔消防審圖費用及承包范圍內(nèi)工程的稅收,。

3、乙方必須保證消防驗收過關,，所需一切費用都有乙方自行承擔,。

三、施工要求：

1,、必須嚴格按甲方是哦功能設計圖紙要求及作法要求施工,。

2、圖紙變更,，增加的工程量,，價格按市場價另算。

四,、工程質(zhì)量：驗收合格,。

五、承包價格：按每平方xxx元計價,。

六,、付款方式：工程全墊抵房，房價以開盤下浮xxx個點抵充工程款,，按工程量進度比例抵房,，可以提前開房票。(進場后可以先確定一套房),。

七,、乙方須向甲方交納履約保證金xxxx元，合同簽訂時乙方,。

八,、在施工過程中如因乙方資金等問題造成工程不能順利進行的停工超過xxx日得,，或出現(xiàn)其他甲方認為乙方等不能履約合同情況下，甲方有權終止本合同,，乙方無條件退場,，待本項目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的造價xx%補償,。

九,、在施工過程中所有安全事故責任都由乙方自行承擔,，如甲方因事故墊付賠償,，甲方有權從乙方工程款中扣除。

十,、如甲方不開發(fā)該項目,，乙方所叫履約保證金如數(shù)退還給乙方。

十,、本合同自雙方簽字后,，待乙方交納履約保證金后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________,。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________,。

有關消防安全演練簡報「推薦」。

有關消防安全小知識黑板報,。

有關消防安全的黑板報資料,。

消防合同簽幾年篇九

訂貨方：上海明祺建設工程有限公司（以下簡稱甲方）供貨方：上海杰達消防技術有限公司（以下簡稱乙方）。

為了規(guī)范材料購銷行為,，保護供需雙方合法權益,，依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，訂立如下條款,，以致共同遵循。

一材料供應工程概括:,。

1.工程名稱：進口黃油,、奶酪產(chǎn)品及冷鏈、倉儲配送項目,。

2.工程地點(交貨地點)：寶山城市工業(yè)園區(qū),、寶祁路919號。

二.工作內(nèi)容及價格:,。

1.本工程所有與消防有關的電子產(chǎn)品,，包括安裝及調(diào)試,。

2.本工程合同采用閉口包干價為：伍萬叁仟元整。

1

2元,，余款在竣工驗收后一次性付清,。

四、質(zhì)量及驗收標準.

2,、乙方應隨產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格證》,。

3、以消防局驗收為準,。

五,、違約責任。

1,、甲,、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的'各項條款，如一方違約,，由違約方承擔責任,，并參照合同法有關條款及雙方的約定。

2,、甲方應提前一天通知乙方供貨,，乙方應在第一時間送到。

3,、乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,，應提前2天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果由乙方負責,。

六,、解決合同糾紛的辦法：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決：協(xié)商或調(diào)解不成,，雙方均有權依法向工程履行地人民法院提起訴訟,。

七、其他約定事項：本合同未明確事項均按《合同法》,、《消防法》等有關規(guī)定和條款執(zhí)行,。

本合同自雙方簽訂蓋章之日起生效，本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份,。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人：法定代表人：

（委托代理人）：（委托代理人）：

簽訂日期：年月日

消防合同簽幾年篇十

依照《中華人民共和國合同法》、《消防法》等相關法律,，供,、需雙方在互惠互利、友好協(xié)商的基礎上,，就消防器材的供給與服務等相關內(nèi)容達成合意,。供方根據(jù)需方的需要,，按時、保質(zhì),、保量的向需方供應消防器材,。具體要求如下：

一、產(chǎn)品相關信息：

二,、質(zhì)量標準：

1,、供方負責貨物的運輸，送貨上門,。供方將貨物運到需方指定地點后,，需方進行驗收。供方需隨貨配送合格證,、出廠批次等相關資料,。

2,、供方在接到需方送貨（下單）通知后,，應在3天完成送貨；遇特殊情況應及時通知需方,，經(jīng)需方同意后另行約定延期交付時間,。

3、貨到票到后,，一周內(nèi)需方將貨款以轉賬支票方式支付給供方,。四、違約責任：

本合同有效期為1年,，自20xx年10月15日起至20xx年10月15日止,。合同期滿自動終止。

六,、因履行合同產(chǎn)生的糾紛,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的,，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟,。

七、本合同一式兩份,，供,、需雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

需方（簽章）：供方（簽章）：

年月日年月日,。

開戶銀行：開戶銀行：

銀行帳號：銀行帳號：