勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位之間約定勞動(dòng)關(guān)系的書面協(xié)議,，是保障勞動(dòng)者權(quán)益、維護(hù)用人單位合法權(quán)益的重要法律文件。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

消防合同簽幾年篇一

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商,，本著互利互惠,、平等交易,、共同發(fā)展的原則，就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務(wù)等有關(guān)問題達(dá)成一致意見,，為明確雙方的權(quán)利義務(wù),，特簽訂本協(xié)議并共同遵守。

乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務(wù),，乙方對(duì)甲方所購(gòu)消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤,。

協(xié)議中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定的質(zhì)量要求。乙方并保證能通過消防驗(yàn)收,。

1,、乙方供貨時(shí)須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細(xì)填寫所有產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、單價(jià)和金額。

2,、乙方應(yīng)將貨物運(yùn)至甲方指定的交貨地點(diǎn),。

3、甲方收到乙方貨物時(shí),，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)裝,、缺件以及其他缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方,，乙方收到通知后應(yīng)在2日內(nèi)無償更換及補(bǔ)齊，以達(dá)到協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn),。

1,、乙方所供產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)雙方確認(rèn)的價(jià)格表執(zhí)行。

2,、雙方約定以人民幣支付,，支付方式為__________形式，乙方同時(shí)提供等額合法發(fā)票,。

3,、結(jié)算方式：貨到驗(yàn)收后，甲方在7個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付全部結(jié)算價(jià)款,。

1,、本協(xié)議壹式肆份，甲方執(zhí)貳份,，乙方執(zhí)貳份,，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

2,、協(xié)議期限為貳年,，從年月日至年月日止,。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更,，就變更事項(xiàng),，雙方應(yīng)另立補(bǔ)充協(xié)議。

2,、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除,。

3、協(xié)議中一方有以下違約行為,，則另一方有權(quán)解除合同,，并要求違約方賠償經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)乙方無故單方面終止協(xié)議,，中途停止供貨或未經(jīng)甲方書面同意停止供貨的,。

(2)乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷，經(jīng)甲方通知后,，未在有效期內(nèi)及時(shí)更換的,。

(3)甲方無故終止協(xié)議，給乙方造成損失的,。

1,、本協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)保期自通過驗(yàn)收之日起24個(gè)月。如由于乙方責(zé)任需要更換或修理部分的質(zhì)保期從再次驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,，期限為24個(gè)月,。

2、乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，對(duì)甲方在乙方所購(gòu)消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤服務(wù),，每年至少上門協(xié)助檢查壹次。甲方如有需求可隨時(shí)電話預(yù)約,，乙方在一個(gè)工作日內(nèi)到達(dá),。

3、甲方在乙方所購(gòu)消防器材均免費(fèi)送貨上門;換藥,、維修的滅火器乙方上門提取,，換藥、維修后及時(shí)送還到甲方,。

4,、甲方須嚴(yán)格按照滅火器使用說明書正確使用、保管,、儲(chǔ)存滅火器;經(jīng)常檢查壓力表,，一經(jīng)開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區(qū)必須及時(shí)重新充裝維修;必要時(shí)可通知乙方上門指導(dǎo)。

5,、甲方享受乙方簽約單位干粉滅火器維修的配件費(fèi)用全免待遇,。

1、本協(xié)議中所指不可抗力是指簽訂本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見,、不能避免或不能克服的事件,。

2、甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行協(xié)議時(shí),，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或延期履行的理由,，并在十五日內(nèi)提供書面證明，經(jīng)雙方協(xié)商是否變更或延期執(zhí)行協(xié)議,。

3,、因不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決,。

違約責(zé)任,。

所有因本協(xié)議或執(zhí)行本合同引起的爭(zhēng)議，雙方友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

代理人：代理人：

日期：

消防合同簽幾年篇二

20xx年7月15日,，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某,，用于開電玩城,，租期10年，租金每年30萬(wàn)元,，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,，合同還約定了其他條款。合同簽訂后,，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,，原告即開始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修,。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供,。同年8月6日,，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,，過期承擔(dān)一切損失,。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日,，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證),，造成承租方無法正常經(jīng)營(yíng),，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同,。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān),，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失,。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬(wàn)元,。

【分歧】

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租,，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同,，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力,，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù),。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,，該合同應(yīng)合法有效,。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,，但導(dǎo)致合同解除過錯(cuò)在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失,。

【律師評(píng)析】

同意第二種意見,。

根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”,，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營(yíng)賓館,、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的,，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營(yíng)者,，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象,，雙方在簽訂合同時(shí),，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同,。

雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù),，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn),。原告提出解除合同,，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,。因此,，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失,。

最終,，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,，該判決已發(fā)生法律效力,。

消防合同簽幾年篇三

甲方：

乙方：

甲、乙雙方為確保消防報(bào)警系統(tǒng)正常運(yùn)行,，經(jīng)協(xié)商就甲方有關(guān)消防設(shè)施的維護(hù),、保養(yǎng)達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲方的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)委托乙方維護(hù)保養(yǎng),，維保期自20xx年5月1日至20xx年4月30日止,。

二、甲方應(yīng)提供消防系統(tǒng)的檔案資料(工程竣工圖,、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,、檢測(cè)報(bào)告、編碼表等),，并保證移交乙方維保的消防報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，以便乙方開展日后的維保服務(wù)。

三,、維保期間乙方應(yīng)確保甲方的消防報(bào)警系統(tǒng)能正常運(yùn)行,，全部設(shè)備均能達(dá)到消防使用范圍的要求。

四,、甲、乙雙方應(yīng)相互配合,，甲方應(yīng)在乙方服務(wù)過程中提供盡可能的幫助;乙方應(yīng)主動(dòng)了解,、熟悉該消防報(bào)警系統(tǒng)的運(yùn)行情況。

五、乙方的服務(wù)承諾：

3,、免費(fèi)進(jìn)行煙感測(cè)試;,。

4、免費(fèi)更換打印紙,、色帶;,。

5、免費(fèi)進(jìn)行點(diǎn)位移位(僅限10個(gè)點(diǎn)位以下,，增加材料另計(jì));,。

六、乙方的優(yōu)惠服務(wù)：

1,、探頭清洗收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為50元/只;,。

2、涉及設(shè)備,、材料更換的按成本價(jià)收取,，免收人工費(fèi)。

七,、根據(jù)甲方的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)現(xiàn)狀,，雙方約定維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用為人民幣(大寫：)貳萬(wàn)元/年，付款方式雙方約定如下：簽訂協(xié)議后一次付清,。

八,、雙方需要約定的其他事項(xiàng)：

1、甲方不能擅自拆,、裝,、移該系統(tǒng)的每一個(gè)部位，如要變動(dòng)則應(yīng)通知乙方,，由乙方派人處理,。

2、維護(hù)保養(yǎng)期內(nèi)乙方不承擔(dān)因人為破壞或不可抗力造成的維修費(fèi)用及更換材料設(shè)備的費(fèi)用,。

九,、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份,。未盡事宜協(xié)商解決,，雙方簽字蓋章后生效。

消防合同簽幾年篇四

根據(jù)《陜西省電氣消防安全技術(shù)檢測(cè)管理暫行規(guī)定》的要求,，甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商，由乙方對(duì)甲方之配電設(shè)施,、可觸及的電氣線路等進(jìn)行消防安全檢測(cè),，達(dá)成以下協(xié)議：

1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關(guān),、線路、燈具,；

4.受約住戶房間內(nèi)所有電氣設(shè)施,、設(shè)備。

年月日至年月日,。

按照陜西省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)［20xx］85號(hào)《關(guān)于電氣消防安全檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的批復(fù)第二條以被檢建筑面積貳元／平方米收取,。被檢總面積為：m2;檢測(cè)費(fèi)總計(jì)元，大寫：元,。

甲方：

3.因甲方原因造成檢測(cè)期拖延,，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；

4.甲方在一個(gè)月內(nèi)完成整改乙方檢測(cè)報(bào)告中的不合格項(xiàng)目,，交乙方復(fù)檢,；

5.按時(shí)付款。

乙方：

3.不隨意去非受檢場(chǎng)所,；

4.愛護(hù)甲方設(shè)備,、設(shè)施；

5.需停電檢測(cè)的部位,，乙方須提前兩天通知甲方,，甲方做出安排后，方能檢測(cè),；

6.乙方在一周內(nèi)對(duì)甲方提出的整改項(xiàng)目的復(fù)檢申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)檢,，檢測(cè)費(fèi)不再另計(jì)；

8.檢測(cè)責(zé)任保證期為十二個(gè)月,，保證期從檢測(cè)報(bào)告交于甲方之日起計(jì)算,。在保證期內(nèi)，因乙方檢測(cè)后的部位引起的火災(zāi),、人員觸電等事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。

檢測(cè)報(bào)告交于甲方后，甲方一個(gè)月內(nèi)付清檢測(cè)費(fèi)用,。

1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,，除工期順延外，并按檢測(cè)費(fèi)總額的2％向乙方支付誤工費(fèi),。

3.因乙方原因不能按時(shí)完工,，按檢測(cè)費(fèi)總額的5％向甲方支付違約金。

地址：西安市東新街232號(hào),。

地址：西安市西五路28號(hào)四樓,。

電話：7406175。

帳號(hào)：西安市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部,。

103－220150028－93,。

電話：（029）7293173,。

法人代表：

法人代表：

代理人：

代理人：

消防合同簽幾年篇五

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,，強(qiáng)化安全管理，落實(shí)消防安全責(zé)任,，有效強(qiáng)制各類事故的發(fā)生,，特與承租戶簽訂消防安全管理合同書，明確內(nèi)容如下：

一,、承租單位應(yīng)按“誰(shuí)主管,，誰(shuí)責(zé)任”的原則，建立和健全企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,，明確法人代表是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,，并要逐級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)、消防安全責(zé)任,。

二,、承租單位每月要組織一次安全生產(chǎn)、消防安全大檢查,。并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,，加強(qiáng)日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),，限期整改,。

三、根據(jù)安全生產(chǎn)和消防安全職責(zé),，積極開展形式多樣的生產(chǎn)安全,、消防安全宣傳教育，認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”和“冬防119”等專項(xiàng)活動(dòng),，積極營(yíng)造安全生產(chǎn)氛圍,，努力提高員工安全意識(shí)。

四,、承租期間必須搞好自已的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作,、安全保衛(wèi)、貨物保管保險(xiǎn)工作,、必須遵守有關(guān)消防安全管理規(guī)定和用火,、用電等各項(xiàng)防火安全制度。

五,、必須保持消防通道的暢通,、嚴(yán)禁占用防火間距、消防通道搭建工棚等,，車輛應(yīng)按指定地點(diǎn)停放,。

六,、甲方有權(quán)要求乙方整改安全隱患，并可協(xié)助乙方進(jìn)行有利的整改,。如違反上述安全規(guī)則,，后果由乙方獨(dú)自承擔(dān)。

六,、本協(xié)議一式貳份,，甲、乙各執(zhí)壹份,。雙方簽字（蓋章）后生效,。

甲方：乙方：

代表：代表：

消防合同簽幾年篇六

甲、乙雙方于____年____月____日簽訂系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)合同,，在設(shè)備安裝調(diào)試開通后,，并經(jīng)政府有關(guān)部門驗(yàn)收通過，正式交付甲方使用時(shí)起,，為確保##大廈消防系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，乙方負(fù)責(zé)保證對(duì)甲方該系統(tǒng)提供保養(yǎng)，維修上述系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù),。

1,、按照《中華人民共和國(guó)消防法》的要求，乙放將對(duì)##大廈消防報(bào)警,、噴淋,、消火栓及通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備、系統(tǒng)定期維修工作,。

2,、每當(dāng)收到甲方的口頭或書面（急修）要求服務(wù)后，乙方應(yīng)立即盡快派出工程人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行（維修）工作,。

1,、乙方將向甲方提供每季度（3個(gè)月）一次的定期（檢查）及（保養(yǎng)）工作，承擔(dān)對(duì)設(shè)備的操作人員技術(shù)考核,。

2,、所有設(shè)備檢查及保養(yǎng)工作將按國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范或有關(guān)廠家制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

乙方對(duì)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng),、報(bào)價(jià)不包含設(shè)備損壞更換費(fèi)用,，如需要更換損壞配件設(shè)備，應(yīng)向甲方報(bào)告批準(zhǔn)同意后實(shí)施,，材料費(fèi)由甲方承擔(dān),。

1、在維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行期間，應(yīng)主動(dòng)與乙方工程人員積極配合,，確保維護(hù)保養(yǎng)工作順利進(jìn)行,，并應(yīng)由專人與乙方人員進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò)，以便及時(shí)協(xié)商解決相關(guān)問題,。

2,、甲方對(duì)系統(tǒng)應(yīng)妥善保管，正確使用,，嚴(yán)禁相關(guān)專業(yè)人員干擾系統(tǒng)的正常運(yùn)行,。

3、如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障,，應(yīng)立即按照技術(shù)要求，安全有效的進(jìn)行檢查排除,，確認(rèn)后無法解決應(yīng)電話或書面通知乙方,，以便乙方及時(shí)進(jìn)行維修工作。

4,、甲方應(yīng)對(duì)所有消防設(shè)施及在其保護(hù)中的一切資產(chǎn)購(gòu)買保險(xiǎn),，乙方僅提供系統(tǒng)維修保養(yǎng)技術(shù)服務(wù)，并不為任何意外風(fēng)險(xiǎn)而引起的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任,。

更換單器件200元以下由乙方承擔(dān)（包括200元）200元以上整件由甲方承擔(dān)（甲方自行購(gòu)買或由甲方出資,、乙方提供）維修人工費(fèi)由乙方承擔(dān)人為損壞的器件費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。

本協(xié)議自簽字15日內(nèi)甲方應(yīng)將每年維護(hù)服務(wù)費(fèi)匯入乙方帳戶,，本協(xié)議自動(dòng)生效,。如無款到帳，本協(xié)議自動(dòng)失效,。

xx年2月1日至20xx年2月1日,。

以上協(xié)議內(nèi)容希甲、乙雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行,。

甲方：_____________乙方：_____________,。

消防負(fù)責(zé)人：_____________聯(lián)系電話：_____________。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：_____________聯(lián)系電話：_____________,。

簽訂日期：##年##月#日

消防合同簽幾年篇七

委托方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

服務(wù)方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方的消防設(shè)備委托乙方進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),，達(dá)成如下協(xié)議條款,，共同遵守。

1,、甲方委托乙方保修服務(wù)的消防設(shè)備共有____個(gè)系統(tǒng)：包括：

(1)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警/消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng),。

(2)消火栓系統(tǒng)。

(3)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng),。

2,、消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)：共個(gè)月,。

本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效,，有效期為___年__月日至__年___月日,。

甲方：

1、甲方需提供消防系統(tǒng)的全套竣工資料,，如果竣工資料不全,，應(yīng)提供消防平面圖或建筑結(jié)構(gòu)圖，以保證乙方的維護(hù)保養(yǎng)工作能得到順利進(jìn)行,，其中包括消防水系統(tǒng),、電系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面圖，主要消防產(chǎn)品資料等,。在維護(hù)過程中,，乙方如需原設(shè)計(jì)、施工單位提供有關(guān)資料,，甲方應(yīng)牽頭做好協(xié)調(diào)工作,。

2、甲方應(yīng)安排專職值班員24小時(shí)值班,，值班員能夠正確操作設(shè)備,，遇有故障情況及時(shí)通知乙方。

3,、值班員對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況做好日常記錄,，認(rèn)真填寫故障報(bào)修單并及時(shí)報(bào)修，對(duì)重大修理項(xiàng)目積極組織協(xié)調(diào),。

4,、甲方如進(jìn)行裝修，必須事前通知乙方,，不經(jīng)乙方同意,，裝修方不得隨意打斷、更改消防線路;移動(dòng)或拆除探測(cè)器,。裝修改造期間現(xiàn)場(chǎng)的消防安全工作由甲方負(fù)責(zé),。

5、保養(yǎng)期間甲方應(yīng)派相關(guān)人員并提供便利條件,，協(xié)助乙方的工作,。

乙方：

乙方承接消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)后，對(duì)該工程消防系統(tǒng)做到精心維護(hù),，科學(xué)檢修,。

1、乙方派駐現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員一名，維保的乙方人員應(yīng)遵守甲方的管理制度及作息時(shí)間,，充分尊重甲方的意見,，與甲方密切協(xié)調(diào)配合，完成每日的維護(hù)保養(yǎng)工作,。

2,、協(xié)議生效一個(gè)月內(nèi)乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方年有消防值班人員進(jìn)行一次培訓(xùn)。

3,、消防值班人員如有變動(dòng),，乙方隨時(shí)派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)介紹系統(tǒng)的組成,、日常操作,、注意事項(xiàng)等，使每位值班人員可以正確和熟練操作設(shè)備,，掌握發(fā)生火災(zāi)或故障時(shí)的處理方法,。

4、在對(duì)某些隱蔽工程進(jìn)行維修時(shí),，乙方應(yīng)盡量保護(hù)原設(shè)施，若不可避免要對(duì)原裝修進(jìn)行改動(dòng),，由甲乙雙方協(xié)商解決,。

5、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行日常維修,、定期檢修和緊急排故等維護(hù)保養(yǎng)工作,。每次保養(yǎng)后，乙方應(yīng)向甲方提供一份由乙方技術(shù)人員簽名的保養(yǎng)記錄,，并由甲方主管領(lǐng)導(dǎo)或指定代表簽字確認(rèn),。

6、乙方在維護(hù)保養(yǎng)期間負(fù)責(zé)各消防設(shè)備的清潔工作,。

7,、消防設(shè)備在使用過程中如有損壞乙方負(fù)責(zé)維修，如果設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞至無法修復(fù)需要更換時(shí),，乙方需向甲方主管部門提出,，經(jīng)甲方同意后再行更換，更換費(fèi)用由甲方承擔(dān),，并按設(shè)備報(bào)價(jià)合理收取,。

1、經(jīng)雙方協(xié)商,，該項(xiàng)工作每季度的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)___元,。

(大寫：元整)。

2、協(xié)議雙方簽字蓋章生效后一周內(nèi)支付協(xié)議額的____%的維護(hù)費(fèi),，即：元,。

(大寫：元整)。

3,、需維修更換的故障設(shè)備,，元以下費(fèi)用，由乙方承擔(dān),，包括打印紙,、色帶、濾波器,、二極管,、三極管等維修配件;500元以上費(fèi)用或非自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備時(shí)，由甲方承擔(dān),。

甲,、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則,，經(jīng)過雙,。

方協(xié)商，就甲方向乙方出租一臺(tái)主用kw備用kw性能可靠的發(fā)電機(jī)租賃,，特簽訂本合同,。

1甲方擁有租賃發(fā)電機(jī)組的所用權(quán);。

2乙方僅在租賃期間在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該機(jī)組的使用權(quán),。

1,、租賃期為個(gè)月，即從xx年月日起至年月日,。

付清下個(gè)租賃月的租金,。

3、乙方承租甲方發(fā)電機(jī)設(shè)備不論其在租賃期間是否使用都按2條執(zhí)行,。

的吊裝,、運(yùn)輸發(fā)電機(jī)組到承租方由乙方負(fù)責(zé)。

設(shè)備折合人民幣萬(wàn)元整)賠償,。

同;否則,，提出變更方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?個(gè)月的租金作為違約金。

行轉(zhuǎn)租或抵押,，否則責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé),。

甲方：北京xxxxxxxx有限公司乙方：

代表人：代表人：

出租方：(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)。

承租方：(以下簡(jiǎn)稱“乙方”),。

消防合同簽幾年篇八

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿,、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上,，為明確雙方責(zé)任和義務(wù),，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂下列條款,，愿共同遵守,。

1、合同名稱：

2,、工程地點(diǎn)：

3,、技術(shù)服務(wù)范圍：消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備編程（含修改地址編,。

碼）,、消防設(shè)施檢測(cè)和消防電氣檢測(cè)。

1,、提供完整的裝修圖紙的電子版圖,，配合乙方提供裝修設(shè)計(jì)出圖、配合乙方報(bào),。

審報(bào)驗(yàn)工作,，包括提供應(yīng)由甲方提供的所有資料。

1,、乙方協(xié)助甲方辦理有關(guān)消防審批事項(xiàng)，提供應(yīng)由乙方提供的相關(guān)資料,。

1,、合同總價(jià)：人民幣。

2合同簽定后五日內(nèi),，甲方一次性向乙方支付合同總價(jià)款的100%,，即rmb：

1、發(fā)生甲方或乙方使合同無法履行的行為,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,，包括：支。

付違約金（賠償金）,、賠償因其違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失,。

1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章,，甲方付款之日起生效,，到雙方各自履行完本合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)為止（包括保修期）,。

2、如合同過程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,，可向提交仲裁委員會(huì)仲裁,。

3、本合同一式肆份,，由甲方執(zhí)叁份,，乙方執(zhí)壹份。

消防合同簽幾年篇九

訂貨方：上海明祺建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）供貨方：上海杰達(dá)消防技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）,。

為了規(guī)范材料購(gòu)銷行為,，保護(hù)供需雙方合法權(quán)益，依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，訂立如下條款，以致共同遵循,。

一材料供應(yīng)工程概括:,。

1.工程名稱：進(jìn)口黃油、奶酪產(chǎn)品及冷鏈,、倉(cāng)儲(chǔ)配送項(xiàng)目,。

2.工程地點(diǎn)(交貨地點(diǎn))：寶山城市工業(yè)園區(qū)、寶祁路919號(hào),。

二.工作內(nèi)容及價(jià)格:,。

1.本工程所有與消防有關(guān)的電子產(chǎn)品，包括安裝及調(diào)試,。

2.本工程合同采用閉口包干價(jià)為：伍萬(wàn)叁仟元整,。

1

2元，余款在竣工驗(yàn)收后一次性付清,。

四,、質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).

2、乙方應(yīng)隨產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格證》,。

3,、以消防局驗(yàn)收為準(zhǔn)。

五,、違約責(zé)任,。

1、甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的'各項(xiàng)條款,，如一方違約,，由違約方承擔(dān)責(zé)任，并參照合同法有關(guān)條款及雙方的約定,。

2,、甲方應(yīng)提前一天通知乙方供貨，乙方應(yīng)在第一時(shí)間送到,。

3,、乙方如遇特殊原因不能正常供貨時(shí)，應(yīng)提前2天通知甲方協(xié)商解決,，否則造成后果由乙方負(fù)責(zé),。

六、解決合同糾紛的辦法：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決：協(xié)商或調(diào)解不成,，雙方均有權(quán)依法向工程履行地人民法院提起訴訟。

七,、其他約定事項(xiàng)：本合同未明確事項(xiàng)均按《合同法》,、《消防法》等有關(guān)規(guī)定和條款執(zhí)行。

本合同自雙方簽訂蓋章之日起生效,，本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人：法定代表人：

（委托代理人）：（委托代理人）：

簽訂日期：年月日

消防合同簽幾年篇十

供方：

需方：

供需雙方本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行,。商品名稱,、種類、規(guī)格,、品牌,、單位、數(shù)量,、單價(jià),、金額詳見附表,。

第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求及人防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品,。如達(dá)不到驗(yàn)收要求，需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨,。如有異議應(yīng)在安裝前提出,，以便合理解決。

第二條售后服務(wù)：產(chǎn)品在正常調(diào)試,、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換,，如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運(yùn)造成損壞需方負(fù)責(zé),。所有商品質(zhì)保期兩年。

第三條產(chǎn)品品牌為“”牌,，所有商品均配帶相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告,、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份,，有特殊要求的要按驗(yàn)收規(guī)范提供相應(yīng)資料,。

第四條交、提貨方式：

1.交貨時(shí)間：合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi),。

2.交貨地點(diǎn)：工地,。

3.運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)供方負(fù)擔(dān),，需方負(fù)責(zé)卸貨,。

第五條合同價(jià)款及結(jié)算方式：本合同最終優(yōu)惠價(jià)為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金,，質(zhì)保期兩年,，質(zhì)保到期后一次性付清。

第六條違約責(zé)任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛,，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟,，依法處理,。

第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份,。

供方：需方：

法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽訂日期：

消防合同簽幾年篇十一

依照《中華人民共和國(guó)合同法》,、《消防法》等相關(guān)法律，供,、需雙方在互惠互利,、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就消防器材的供給與服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容達(dá)成合意,。供方根據(jù)需方的需要,，按時(shí)、保質(zhì),、保量的向需方供應(yīng)消防器材,。具體要求如下：

一、產(chǎn)品相關(guān)信息：

二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

1,、供方負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸，送貨上門,。供方將貨物運(yùn)到需方指定地點(diǎn)后,，需方進(jìn)行驗(yàn)收,。供方需隨貨配送合格證、出廠批次等相關(guān)資料,。

2,、供方在接到需方送貨（下單）通知后，應(yīng)在3天完成送貨,；遇特殊情況應(yīng)及時(shí)通知需方,，經(jīng)需方同意后另行約定延期交付時(shí)間。

3,、貨到票到后,，一周內(nèi)需方將貨款以轉(zhuǎn)賬支票方式支付給供方。四,、違約責(zé)任：

本合同有效期為1年,，自20xx年10月15日起至20xx年10月15日止。合同期滿自動(dòng)終止,。

六,、因履行合同產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的,，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。

七,、本合同一式兩份,，供、需雙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

需方（簽章）：供方（簽章）：

年月日年月日。

開戶銀行：開戶銀行：

銀行帳號(hào)：銀行帳號(hào)：

消防合同簽幾年篇十二

乙方（賣方）：_________________有限公司,。

根據(jù)《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上,，為明確雙方權(quán)利義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂以下合同條款,。

一,、合同標(biāo)的物。

1,、志燈由甲方向乙方購(gòu)買,。

2,、本合同標(biāo)的物描述及價(jià)款如下表：

3,、乙方提供的貨物應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（既消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）,。

（2）符合設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，無任何次劣產(chǎn)品,。

4,、乙方向甲方提供的貨物應(yīng)是國(guó)家規(guī)定有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)所生產(chǎn)。本合同簽訂時(shí),，乙方須提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及產(chǎn)品質(zhì)量合格證,，以便甲方備案之用。

二,、合同期限,。

三、供貨及驗(yàn)收,。

1,、________________________________________。

2,、甲方向乙方購(gòu)買貨物,，由乙方送貨至送貨方式為________________。

3,、甲方需乙方送貨應(yīng)于送貨前間準(zhǔn)備貨物,，保證按時(shí)到貨。貨到時(shí),，甲方負(fù)責(zé)提供放置貨物的場(chǎng)地,。

4、乙方將貨物送至合同約定地點(diǎn)后,，甲方負(fù)責(zé)提供放置貨物的場(chǎng)地,。

5、乙方將貨物送至合同約定地點(diǎn)后,，甲方檢驗(yàn)后收貨,，具體步驟如下：

（1）貨到后，乙方提供貨物清單,，甲方（項(xiàng)目部）指定管理員在當(dāng)天時(shí)間內(nèi)組織檢驗(yàn),。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物數(shù)量、質(zhì)量,、損耗等方面,。

（2）甲方（項(xiàng)目部）驗(yàn)收貨物時(shí)乙方應(yīng)有相關(guān)人員在場(chǎng)，并在貨物清單上簽字,。

（3）檢驗(yàn)合格后甲方（項(xiàng)目部）正式收貨物,，并在貨物清單上簽字確認(rèn)，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款,。

（4）貨物驗(yàn)收不合格（包括貨物質(zhì)量不合約定,、型號(hào)不符等），甲方向乙方在場(chǎng)人員說明情況后,，不予確認(rèn),，并有權(quán)要求乙方調(diào)換貨物、退貨,，因此造成乙方損失的,，由乙方自行負(fù)擔(dān)。

四,、貨款支付貨款支付采取以下方式：

1,、認(rèn)，乙方以此為憑證,，報(bào)請(qǐng)甲方領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，甲方付貨款的________%；余額待竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)付至________%,，其他________%待一年合同期滿后付清,。

2、貸款的`支付采取支票,、轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式進(jìn)行,。

3、乙方在收款時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)金額的合法發(fā)票,。

五,、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任。

1,、乙方未按甲方要求的時(shí)間地點(diǎn)送達(dá)貨物,，應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額的違約金。造成甲方工程上損失,，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利,。

2、乙方送達(dá)之貨物經(jīng)甲方經(jīng)驗(yàn)收不合格,，甲方有權(quán)拒絕或要求乙方退貨,、補(bǔ)貨。乙方應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額款項(xiàng)________%的違約金,。造成甲方工程損失的,，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。

甲方：_________________,。

___________年___________月_________日,。

乙方：_________________。

___________年___________月_________日。

消防合同簽幾年篇十三

甲方（全稱）：

乙方（全稱）：

按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)，遵循平等,、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,，結(jié)合本工程具體情況,，雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同,。

一,、工程概況。

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

承包范圍：

承包方式：

二,、工程概況,。

開工日期：

竣工日期：

合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____天。

三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

四、合同價(jià)款,。

金額（人民幣大寫）：

2,、中標(biāo)通知書。

3,、投標(biāo)書及附件,。

4、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范及有關(guān)文件,。

5、圖紙,。

6,、工程量清單。

7,、工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書,。

雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。

六,、合同的生效及終止。

1,、合同簽訂之日起生效,。

2、除質(zhì)量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務(wù),，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢,，乙方向甲方交付竣工工程并驗(yàn)收達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)后，本合同即告終止,。

3,、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲,、乙雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則,，履行通知、協(xié)助,、保密等義務(wù),。

七、圖紙,。

提供方及份數(shù)：

八,、甲方工作：

1、提供經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T審批的設(shè)計(jì)資料,，如在施工中發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)乙方及設(shè)計(jì)單位予以解決,。

2、對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備,、配線,、管路等予以保護(hù)。

3,、如工程需基建方預(yù)留,、預(yù)埋等基建配合工作，甲方應(yīng)提前和乙方及基建單位協(xié)商解決,。

4,、提供具備施工條件的施工場(chǎng)地。

5,、提供施工所需水,、電、電訊線路并接至施工場(chǎng)地,。

6,、雙方約定甲方應(yīng)做的其他工作：

九、乙方工作,。

1,、必須按消防部門審批合格的設(shè)計(jì)圖紙和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

2,、在施工過程中,，如發(fā)現(xiàn)要求與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符合《國(guó)家消防驗(yàn)收規(guī)范》時(shí)應(yīng)向甲方提出,，由甲方和設(shè)計(jì)單位與消防部門協(xié)商解決。

3,、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間完成和提供服務(wù),。

十、施工組織設(shè)計(jì)和工期,。

1,、開工及延期開工。

工申請(qǐng)后的48小時(shí)內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方,。因甲方原因不能按按合同約定的開工時(shí)間開始施工,。甲方應(yīng)并以書面形式通知乙方，推遲開工時(shí)間,，工期順延,。

2,、由于下列原因造成的工期延誤,，工期相應(yīng)順延：

a）甲方不能按合同規(guī)定提供圖紙及開工條件；

b）工程量改變和設(shè)計(jì)變更,；

c）因停水,、停電、停氣等原因造成的停工,；

d）不可抗拒力,；

e）因甲方無法達(dá)成約定義務(wù)造成的工期延遲；

f）雙方約定工期順延的其他情況：

3,、工程竣工,。

a）乙方按協(xié)議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如

遇特殊情況雙方另議,。

b）施工中甲方如需提前竣工,，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前。

竣工協(xié)議,，作為合同文件組成部分,。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價(jià)款等內(nèi)容,。

十一,、工程質(zhì)量。

a）工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任,。

b）雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān),。雙方均有責(zé)任,，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

c）乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,。

影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān),。

e）隱蔽工程和中間驗(yàn)收。

根據(jù)國(guó)家,、盛市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

f）重新檢驗(yàn)。

無論甲方代表是否進(jìn)行過驗(yàn)驗(yàn),、當(dāng)其提出對(duì)已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗(yàn)時(shí),，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露或開孔，并在檢驗(yàn)后重新進(jìn)行修復(fù),。甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,，并相應(yīng)順延工期。

g）本工程約定的質(zhì)量保修金為施工合同價(jià)款的%,，

本工程雙方約定乙方向甲方支付質(zhì)量保修金為（大寫）,。

質(zhì)量保修金應(yīng)在保修期過后一周內(nèi)由甲方一次性返還。

本工程約定的質(zhì)量保修期為一年,。一年后如出現(xiàn)故障,，乙方只收更換設(shè)備款和施工成本費(fèi)用。

十二,、合同價(jià)款與支付,。

1）合同價(jià)款的確定本合同價(jià)款采用_________方式確定。

2）雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付方式和時(shí)間：

3）甲方應(yīng)按約定的支付方式和時(shí)間支付工程款（進(jìn)度款）,，由于甲方未能按時(shí)支付工程款（進(jìn)度款）所造成的一切后果由甲方負(fù)責(zé),，如影響工程進(jìn)度的相應(yīng)順延工期。

4）工程變更調(diào)整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款,，應(yīng)與工程款（進(jìn)度款）同期調(diào)整支付,。

十三、工程設(shè)計(jì)變更,。

理部門和其他主管部門重新審查批準(zhǔn),，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。

因工程設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的工程費(fèi)用應(yīng)作為工程款的一部分,。

與工程款同期調(diào)整支付,。

十四,、竣工驗(yàn)收與竣工結(jié)算。

1）工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及甲乙雙方的有關(guān)約定,。

1）違約的處理：

總造價(jià)的0,。5%每天計(jì)收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價(jià)的5%,。

2）索賠,。

方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天書面通知違約方后,，方可中止或解除合同,，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

3）爭(zhēng)議,。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向乙方所在地人民法院起訴,。

十六、合同解除,。

1）甲,，乙雙方協(xié)商一致,，可以解除合同,。

2）有下列情況之一的，甲,、乙雙方可以解除合同：

1、因不可抗力致使合同無法履行；

2,、因一方違約致使合同無法履行,。

3）一方根據(jù)上述約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,，并在發(fā)出通知的前10天告知對(duì)方,，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除．對(duì)解除合同有爭(zhēng)議的，按本合同關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理,。

因退貨,，解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān),。除此之外,，有過錯(cuò)的一方賠償因合同解除給對(duì)方造成的一切損失。

5）合同解除后,，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力,。

十七,、合同份數(shù)。

本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,；副本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

十八,、補(bǔ)充條款。

甲方：（章）,。

乙方：（章）,。

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

傳真：

傳真：

開戶銀行：

郵政編碼：

郵政編碼：

有關(guān)消防演練方案范文合集七篇。

消防合同簽幾年篇十四

乙方：

為確保國(guó)家人民生命財(cái)產(chǎn)的安全,，企業(yè)按照南昌市西湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)文件,，西發(fā)改委[20xx]50號(hào)文件《西湖區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案》的'通知，對(duì)照文件的要求和目標(biāo)抓落實(shí),，層層把好關(guān),，預(yù)防或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同,。

一,、甲方要根據(jù)國(guó)家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實(shí)工作,。

二,、定期開展防火安全的檢查工作，及時(shí)清除火險(xiǎn)隱患,，經(jīng)常性進(jìn)行防火安全自查,，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。

三,、乙方要配備消防器材設(shè)備,，并做好保養(yǎng)工作，定期進(jìn)行質(zhì)量檢維修,，定時(shí)換藥,。

四、乙方在經(jīng)營(yíng)生活中應(yīng)時(shí)時(shí)注意用電安全,，做到人離火滅,，人走斷電源，加強(qiáng)對(duì)易燃易爆物品的管理,，清理好一切消防通道,。

五、乙方存在火險(xiǎn)隱患,，未按照甲方提出整改意見進(jìn)行整改,，甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰條例》報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門追究其事故責(zé)任,，釀成火災(zāi)事故的依法追究乙方的法律責(zé)任和賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。

六,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律,。

七,、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營(yíng)合同終止之日止。

甲方：乙方：

20xx年9月,。

消防合同簽幾年篇十五

自20xx年首批合同制消防員充實(shí)到泉州各級(jí)消防中隊(duì)擔(dān)任滅火和搶險(xiǎn)救援工作以來,，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險(xiǎn)救援工作,，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴(yán)重不足的矛盾,。經(jīng)過幾年的成長(zhǎng)，合同制消防員隊(duì)伍已逐漸消防隊(duì)伍中一支重要的力量,，但這種新力量的出現(xiàn),，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調(diào)配他們,，充分調(diào)動(dòng)他們工作的積極性,，促進(jìn)合同制消防員隊(duì)伍與現(xiàn)役隊(duì)伍的有效配合，共同提高部隊(duì)整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力,，已成為基層干部亟需解決的課題,。在石獅大隊(duì)駐訓(xùn)期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊(duì),，石獅市二,、三中隊(duì)交流學(xué)習(xí),，受益匪淺,，現(xiàn)將幾點(diǎn)想法總結(jié)如下：

(一)人員構(gòu)成成份比較復(fù)雜。從現(xiàn)有的合同制隊(duì)員的成份來看,，有剛畢業(yè)的大學(xué)生,，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士,，有做原本是生意的,，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同,，起點(diǎn)不一樣,，社會(huì)閱歷不一樣，對(duì)待生活的態(tài)度也存在很大差異,，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣,。

(二)能力素質(zhì)參差不齊,。隊(duì)員來部隊(duì)前接受教育的程度、身體素質(zhì),、個(gè)人品質(zhì)都有很大的差別,。有的隊(duì)員有一技之長(zhǎng)，比如駕駛,、修理等,，甚至有消防員退伍的，對(duì)消防業(yè)務(wù)很熟悉,，身體素質(zhì)也很好,，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗(yàn)的，對(duì)消防業(yè)務(wù)不熟練,，但文化程度較高,，因此要縮減隊(duì)員之間能力、素質(zhì)的差異,，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難,。

(三)文化程度相對(duì)較高。由于在征招合同制消防員時(shí),，對(duì)文化程度作了要求,，合同制文員隊(duì)文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊(duì)文化程度都在高中以上,，相對(duì)現(xiàn)役戰(zhàn)士來說,，接受文化教育的程度高，文化素質(zhì)比較好,，表現(xiàn)出來對(duì)文字處理能力較好,，計(jì)算機(jī)的運(yùn)用比較熟練，理解接受能力比較強(qiáng),。

基于以上幾個(gè)特點(diǎn),，合同制消防員對(duì)待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：

1） 熱愛工作，珍惜工作機(jī)會(huì),。大多數(shù)合同制消防員屬于這個(gè)類型,，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位,，下隊(duì)以后,，能夠安心本職工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，希望在本職崗位上能有所發(fā)展,。因此，在平時(shí)能夠認(rèn)真遵守部隊(duì)的條令條例和各項(xiàng)規(guī)章制度，為部隊(duì)的建設(shè)出謀劃策,，服從意識(shí)強(qiáng),，自我要求嚴(yán)，刻苦訓(xùn)練,，努力學(xué)習(xí),。這一類的合同制消防員在隊(duì)伍中能夠帶好頭，放好樣子,，促進(jìn)部隊(duì)的管理與發(fā)展,，不需要管理者操心，即使偶爾犯點(diǎn)錯(cuò)誤,，略加說服教育就達(dá)到管理的目的,，他們也會(huì)虛心接受，積極改正,。

2）平平庸庸,，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊(duì)前對(duì)部隊(duì)充滿了好奇感,，也充滿了努力干工作的激情,，但由于對(duì)消防部隊(duì)缺乏正確的認(rèn)識(shí)，到消防部隊(duì)后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)與想象有很大的差距,，自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵,，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強(qiáng),，對(duì)工作前景缺乏信心,，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁,。但這類合同制消防員有可塑性,，在平時(shí)的工作中加以積極地引導(dǎo)，讓他們認(rèn)識(shí)到自己的價(jià)值,，幫助他們樹立信心,，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。

3）不思進(jìn)取,，把消防部隊(duì)當(dāng)過渡跳板,。有個(gè)別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會(huì)上還沒有找到工作,，到部隊(duì)后又不適應(yīng)部隊(duì)的生活，因而,，這類合同制消防員平時(shí)不思進(jìn)取,，工作消極怠慢，管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊(duì)的生活,，要花一定的精力,。

合同制消防員下基層中隊(duì)后，如何幫助他們盡快適應(yīng)基層中隊(duì)生活,，邁好第一步,？這是基層中隊(duì)帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊(duì)帶兵人要想帶好合同制消防員,，在利用部隊(duì)的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時(shí),，更加要?jiǎng)又郧闀灾岳怼?/p>

一是要從思想上入手，因?yàn)樗枷霙Q定人的一切,。一方面,，要幫助合同制消防員消除庸俗關(guān)系的影響，堅(jiān)定“成長(zhǎng)進(jìn)步不靠投機(jī)取巧而靠腳踏實(shí)地”的信念,。教育他們樹立正確的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀,。另一方面,，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊(duì)?來消防部隊(duì)干什么?”的討論，用談心的方式進(jìn)行交流了解,，因?yàn)檎勑氖敲芮型娟P(guān)系的“潤(rùn)滑劑”,，是基層中隊(duì)落實(shí)“兩個(gè)經(jīng)常”的金鑰匙,。合同制消防員是部隊(duì)的“新鮮血液”,，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。

二是要從平時(shí)的工作生活入手,。因?yàn)槠綍r(shí)的細(xì)節(jié),、養(yǎng)成直接關(guān)系到人的素質(zhì)高低。一方面,，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用,，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成,，要手把手地教他們,，生活中要真心真意關(guān)心他們，用問候溫暖他們,，用行動(dòng)感化他們,。另一方面，要處理好言教與身教的關(guān)系,，把握嚴(yán)與愛的尺度,，要嚴(yán)之有理，管之有據(jù)，嚴(yán)格按條令條例管理,，堅(jiān)決杜絕簡(jiǎn)單粗暴,。

三是在訓(xùn)練中要體貼熱心，一視同仁,。合同制消防員剛下中隊(duì),，可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)飲食、生活,、交往,、體力等情況不適應(yīng)，面對(duì)緊張,、單調(diào),、枯燥、疲勞的訓(xùn)練生活,，難免會(huì)產(chǎn)生孤獨(dú),、煩躁、憂慮,、恐懼的心理,。這時(shí)，我們就及時(shí)消除他們的心理障礙,，堅(jiān)持以平等的姿態(tài)進(jìn)行溝通交流,，充分尊重人格，保護(hù)他們的隱私,，不打罵體罰侮辱合同制消防員,，不因反應(yīng)遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯(cuò)誤而一棍子打死,，也不因表現(xiàn)突出就一時(shí)照顧,。做到既鼓勵(lì)先進(jìn)，更激勵(lì)后進(jìn),；既善于批評(píng),，更善于幫助，使他們?cè)诿裰?、和睦,、愉快的環(huán)境中健康成長(zhǎng)。

合同制消防員多是關(guān)系兵,，這是大家眾所周知的,，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對(duì)此,，就如何管理“關(guān)系兵”做一點(diǎn)探討,。

“關(guān)系兵”也就是我們常說的有“后臺(tái)”的或者有“來頭”,。主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是存在著一種優(yōu)越感,；二是依仗有關(guān)系,，不服從部隊(duì)管理，管輕了不管用,，重了就到“關(guān)系”那里胡說八道,；三是難以堅(jiān)持原則和公道?！瓣P(guān)系兵”在關(guān)鍵時(shí)候有人寫條子,、打招呼，要求給予關(guān)照,，讓最基層的管理者左右為難,。對(duì)此，應(yīng)從以下幾點(diǎn)去把握：

一,、堅(jiān)持原則,，克服怕“關(guān)系兵”的思想。無論靠山多硬,，來頭多大,，畢竟還是你的兵。嚴(yán)格按照軍隊(duì)的條令,、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求,，堅(jiān)持原則，一身正氣去帶領(lǐng)他們,，而不過多地去考慮背后的關(guān)系,，做到管理中有理有力。在日常管理中,，讓“關(guān)系”牽著鼻子走,，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會(huì)喪失領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威,，在群眾中失去一個(gè)管理者的威信,，往后的管理工作會(huì)出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象,。

二,、校正對(duì)“關(guān)系”的偏見。一是要全面地看問題,?！瓣P(guān)系兵”絕大多數(shù)是積極上進(jìn)、遵紀(jì)守法的,，而不服從管理,、搞特殊,、調(diào)皮搗蛋的只是個(gè)別，絕不能千篇一律,。二是要客觀地分析看待,。合同制消防員想在部隊(duì)學(xué)點(diǎn)技術(shù)，向往一個(gè)好的崗位,，不只是“關(guān)系兵”所追求的東西,，應(yīng)該是所有到部隊(duì)的人都向往的，不能看成是不正之風(fēng),。三是要通過實(shí)質(zhì)去看問題,，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊(duì)來鍛煉的，他們希望通過部隊(duì)的管理能使他們的孩子得到鍛煉,，因此“關(guān)系”對(duì)“關(guān)系兵”也是很嚴(yán)格的,，也是講原則道理的。從這個(gè)意義上來說,，管理者一定要充分發(fā)揮“關(guān)系兵”積極一面的作用,，不能片面認(rèn)為“關(guān)系”起到的都是消極作用。

三,、加強(qiáng)“關(guān)系兵”疏導(dǎo),。一是靠“關(guān)系”，只能管一時(shí),，不能管一世,，一旦失去可能會(huì)摔跤。二是靠“關(guān)系”只能解決一部分棘手問題,，若出了一些大問題,，“關(guān)系”照樣救不了你，更不是你永遠(yuǎn)的救世主,。所以疏導(dǎo)這些合同制消防員明理,，引導(dǎo)他們走向正路，這是一個(gè)管理者的責(zé)任,。在個(gè)人成長(zhǎng)進(jìn)步的道路上,，要實(shí)現(xiàn)自己的理想，關(guān)鍵還是自身的努力和奮斗,，決不能在人生的成長(zhǎng)道路上等誰(shuí),、靠誰(shuí)。

合同制消防隊(duì)伍的管理者,，是艱苦的,，但也是值得敬佩的。要有帶著問題,、帶著責(zé)任的工作態(tài)度,，要有不辱使命,、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊(duì)伍的前途將十分寬廣,。

消防合同簽幾年篇十六

20xx年7月15日,，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定,，日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某,，用于開電玩城,，租期10年,，租金每年30萬(wàn)元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,，合同還約定了其他條款,。

合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告,。次日,，原告即開始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù),，被告一直未能提供,。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,，過期承擔(dān)一切損失。到期后,，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù),。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,，合同約定,，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營(yíng),，給承租方造成損失,，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān),，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租,。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬(wàn)元,。

案件審理過程中,，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的,，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同,，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù),，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力,，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的,，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯(cuò)在被告,，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失,。

筆者同意第二種意見。

根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的,，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”,，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營(yíng)賓館、飯店,、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的,，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營(yíng)者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格,，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象，雙方在簽訂合同時(shí),，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件,，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同,。

雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件,，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù),，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同,，被告家電公司亦同意解除,，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此,，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。

最終,，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元,。判決后原被告均未上訴,，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同簽幾年篇十七

發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）,。

經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,，就甲方消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

系統(tǒng)、系統(tǒng),、系統(tǒng),、和系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng),，保養(yǎng)期為________年,。

（一）、本合同簽字生效后,，乙方在日內(nèi)完成對(duì)消防系統(tǒng)的全面檢查,，檢修。

（二）,、本合同生效后________年內(nèi)，乙方對(duì)本消防系統(tǒng)進(jìn)行4次全面例行檢查,、維護(hù),，分別在每季度的第一個(gè)月進(jìn)行。

（三）,、遇到突發(fā)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)故障,，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修,。對(duì)于一般故障,，乙方人員在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)進(jìn)行維修。

（四）,、消防主管部門進(jìn)行年檢時(shí),，乙方人員到場(chǎng)，并保證系統(tǒng)工作正常,。

（五）,、甲方應(yīng)為乙方工作人員現(xiàn)場(chǎng)工作提供方便及相應(yīng)安全措施，乙方工作人員應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度,。

（六）,、乙方在提供技術(shù)服務(wù)時(shí)，不負(fù)責(zé)任何間接責(zé)任或由此引起的其它責(zé)任（如間接損壞,、損失及營(yíng)業(yè)利益之損失）,。

（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞,、更改裝修而產(chǎn)生的損壞,。

（八）,、每次維護(hù)保養(yǎng)后，甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人需在維修記錄表上簽字,，一式份,，雙方備案。

（一）,、本合同總價(jià)為：元整,。

（二）、在完成對(duì)消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查,、測(cè)試及維修后,，甲方預(yù)付給乙方合同總價(jià)的%，即：元整,。以此按每季度類推,。

（一）、本合同以簽字日起生效,，有效期為________年,。

（二）、本合同一式份,，甲,、乙雙方各執(zhí)份。

（三）,、合同中未盡事宜,，通過友好協(xié)商解決。

甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：

聯(lián)系人：聯(lián)系人：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真,。