在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大,，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

解除房屋買賣合同篇一

乙方：_______________

甲乙雙方通過友好協(xié)商,，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方,。

二,、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局,、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三,、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負(fù)責(zé),。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五,、違約金：違約方需支付違約金伍萬元,。

六、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具有法律約束力。

七,、本合同雙方簽字后生效,，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八,、本合同解釋權(quán)歸甲方所有,。

甲方 ：___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

解除房屋買賣合同篇二

甲方： _____市 _____________房地產(chǎn)開發(fā)公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一,、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。

二,、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局,、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三,、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負(fù)責(zé),。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方,，將購房貸款 萬元退還給 分行,，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五,、違約金：違約方需支付違約金 萬元,。

六、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效,。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有,。

甲方蓋章: 乙方簽字：

負(fù)責(zé)人簽字：乙方身份證號碼：

年 月 日????????年 月 日

解除房屋買賣合同篇三

原告：______________,，性別：______________，民族：______________,，_____________年_____月_____日出生,，現(xiàn)住址：_____________，聯(lián)系電話：_____________

被告：______________法定代表人：______________注冊地址：_____________實際經(jīng)營地：_________________聯(lián)系電話：______________

案由：_________________商品房預(yù)售合同糾紛

訴訟請求：_________________

一,、解除原,、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預(yù)售合同》。

二,、被告返還原告已付購房款人民幣_____________元(辦理分期的寫首付金額,，全款的寫全款金額)。

事實與理由：_________________

_____________年_____月_____日,，原告就購買位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(以下簡稱“《購房合同》”),。合同約定，房屋總價款為_____________元,，首付款為_____________元,，其余_____________元采取銀行貸款方式支付。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

_____________年_____月_____日

解除房屋買賣合同篇四

甲方：市房地產(chǎn)開發(fā)公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協(xié)商,，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方,。

二,、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù),。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負(fù)責(zé),。

四,、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行,，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還,。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元,。

六,、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份,，具有法律約束力,。

七,、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效,。

八,、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方蓋章

甲方身份證號碼：

乙方簽字：

乙方身份證號碼：

負(fù)責(zé)人簽字：

年月日

解除房屋買賣合同篇五

甲方(賣方)：_______________身份證號碼：_______________

乙方(買方)：_______________身份證號碼：_______________

甲乙雙方已于____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂《房屋買賣合同》,，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致取消上述交易,，并解除合同事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲乙雙方一致同意解除____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂的《房屋買賣合同》;

二,、由于該次交易而收取之定金,、房款甲方應(yīng)在簽訂本合同時返還乙方，雙方不再追究對方的其他法律責(zé)任,。

三,、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,，均具有同等法律效力。

四,、未盡事宜,，雙方可另行協(xié)商并在備注或補充協(xié)議內(nèi)訂明。

備注：_______________

甲方(簽字)：_______________乙方(簽字)：_______________

日期：_______________

解除房屋買賣合同篇六

甲方：_________________

乙方：_________________

丙方：__________________________________

鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,，三方分別或共同簽署了相關(guān)法律文件(文件名稱及編號：_________________

),，現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：_________________

1.本協(xié)議一經(jīng)生效,，甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關(guān)于上述房屋買賣,、代理及相關(guān)協(xié)議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除,。除本解約協(xié)議書所確定之責(zé)任外,，甲乙丙三方互不承擔(dān)其它任何責(zé)任。

2.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi),，甲方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________

3.1

3.2

3.3

3.4

3.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi),，乙方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

4.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi)，丙方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的任何爭議,，三方應(yīng)友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，可向丙方所在地人民法院訴訟解決,。

6本協(xié)議一式三份,，三方各執(zhí)一份。

(此頁無正文)

甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________

證件名稱及編號：_________________證件名稱及編碼：_________________

聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

丙方(章)：_________________

住所：_________________

經(jīng)辦人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

本文件簽署日期：_________________

解除房屋買賣合同篇七

甲方：___________________

乙方：___________________

甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為：___________________的《北京市外銷商品房預(yù)售契約》/《北京市商品房買賣合同》?，F(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成如下一致意見：

1.甲方同意按本協(xié)議約定的時間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定,，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金,、已付房價款及相應(yīng)利息共計人民幣______元，除尚未歸還之__行貸款外,，甲方需向乙方實際支付人民幣______元,。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行，并向乙方提供__行的收據(jù),，做為乙方與__行解除借款合同的依據(jù),。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

______年______月______日之前,，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項,。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項,。

______年______月______日之前,，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前,，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項,。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項,。

______年______月______日之前,，甲方向乙方支付款項計______元，以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據(jù),。

3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房價款的,，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款__行支付的抵押貸款月均還款,，由甲方支付,，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還,。

4.甲方按本協(xié)議第2條第款約定執(zhí)行完畢后,，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后,，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項下房產(chǎn),。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房,、解約的,，可與甲方另行協(xié)商,。

5.甲方向乙方支付全款計______元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件。

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內(nèi)辦理,。

7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達(dá)乙方賬戶開始生效,，壹式陸份,，甲乙雙方各持叁份。

甲方：___________________乙方：___________________

代表：___________________代表：___________________

______年______月______日

解除房屋買賣合同篇八

原告：______________，性別：____,，________年____月____日生,，漢族,，住址：_________________電話：_____________

被告：______________,，性別：____,，________年____月____日生,，漢族,，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：_________________

1，判決被告一,、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元,，評估費__________元;

2,，判決被告四在交通強制險及第三者責(zé)任保險限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任;

3，判決上述四被告承擔(dān)本案訴訟費

事實與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

解除房屋買賣合同篇九

原告：________________,，________________，________________族，現(xiàn)就職于__________________，電話：________________;

被告：_________________，地址：________________市________________路________________號,，法定代表人：________________,，電話：________________;

訴訟請求

1、解除原,、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2,、_____________;

3,、_____________。

事實和理由

________________;

________________;

________________;

________________,。

此致

________________市________________區(qū)人民法院

具狀人：________________

________________年________________月________________日

解除房屋買賣合同篇十

原告：_________________，女,，漢族，現(xiàn)就職于________________市，電話：___________________

被告：________________河北_____________,，地址：_________________市_______________路_______________號,，法定代表人：_________________,，電話：________________

訴訟請求

1,、解除原,、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔(dān),。

事實和理由

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,，約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房,，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20021年5月1日之前,。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元,。但是,，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋,。直至今日,，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù),，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn),。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同,。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款,，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同,，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,，遲遲不予返還剩余房款,，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院,，請求法院判如所求!

此致

_______________市_______________區(qū)人民法院

具狀人：________________王_______________

________年____月____日

附：________________本訴狀一式二份

證據(jù)件

解除房屋買賣合同篇十一

甲方：市房地產(chǎn)開發(fā)公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協(xié)商,，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方,。

二,、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù),。

三,、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四,、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還,。

五,、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六,、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力,。

七,、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效,。

八,、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方

蓋章

乙方簽字：

負(fù)責(zé)人簽字：

乙方身份證號碼：

年月日