在生活中,，越來越多人會去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇一

買受人：(以下簡稱乙方)____________

茲為貨物買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,，甲方應于 日內交付乙方,。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。

因此致乙方受到損害時,，乙方可請求賠償，甲方決無異議,。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經雙方議定,。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元,，交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害，應負賠償之責,。

第六條 甲方所交付貨物,，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同,，甲方無異議,。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償,。

第七條 貨價如有升降變動的,，各方不得主張增減，或借故解除合同,。

合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

出賣人(甲方)：____________

買受人(乙方)：____________

時間：____________

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇二

出賣人：(以下簡稱甲方)

買受人：(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購_________貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件,，甲方應于_________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償,，甲方決無異議,。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,，可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元,，共人民幣_________萬_________仟_________佰元,，交貨同時應悉數(shù)付清,。

如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付,，并約定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時，甲方可解除合同,。

甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨,，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同，如給對方造成損害,，應負賠償之責,。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時,，乙方可請求更換或解除買賣合同,，甲方無異議。

因此致乙方受到損害者,，更得請求賠償,。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減,，或借故解除合同,。

合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

_________年____月____日 _________年____月____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇三

出賣人(以下簡稱甲方)：_______________

買受人(以下簡稱乙方)：_______________

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物,，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,，甲方應于__________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償,，甲方決無異議,。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,，可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元,，交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付,，并約定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時，甲方可解除合同,。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨,，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同，如給對方造成損害,，應負賠償之責,。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時,，乙方可請求更換或解除買賣合同,，甲方無異議。因此致乙方受到損害者,，更得請求賠償,。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減,，或借故解除合同,。

第八條合同一式______份，甲,、乙雙方各執(zhí)__________份為憑,。

出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________

_______________年___________月__________日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇四

甲方：(賣方)身份證：乙方：(買方)身份證：甲、乙雙方本著平等,、自愿的原則經協(xié)商一致,，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協(xié)議,，協(xié)議內容如下：

一,、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下：

(1) 該房屋產權證號為 _________ ;

(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;

二,、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,，自簽定本協(xié)議當日,，甲方將上述房屋的預售合同及相關發(fā)票交至中介方保管。

三,、甲,、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整),。

四、乙方于簽約后次日,，于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,，且甲方將相關交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整,，該筆定金自甲,、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣合同》生效后自動轉為購房款。

五,、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個工作日內辦妥授權委托中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續(xù)的委托公證書,。

六、甲乙雙方協(xié)商一致,，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇五

出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

買受人：__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條

乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,，甲方應于______日內交付乙方,。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。

因此致乙方受有損害時,，乙方可請求賠償，甲方決無異議,。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經雙方議定,。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害，應付賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,，如與樣品不相同時,，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議,。因此乙方致受有損害者,，更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,，各不得主張增減,，或借故解除合同等情況。

第八條

合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,，按下列第 ______種方式解決：

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條

其他約定事項：________________________

本合一式_______份,，甲,、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：_____________________

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇六

出賣人：__(以下簡稱甲方)

買受人：__(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方,。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受有損害時,，乙方可請求賠償,，甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經雙方議定,。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元于甲方,，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,，甲方可將貨停止交付,，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同,。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,，可于______日前通知甲方展延日期交貨,，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同，如給對方造成損害,，應付賠償之責。

出賣人(甲方)：_______

買受人(乙方)：_______

日期：________年__________月____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇七

賣方：________(下稱甲方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：________________

買方：________(下稱乙方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：

茲為手機買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購________手機,，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件，甲方應于________日內交付乙方,。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,，乙方可請求賠償,。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,，可延緩期日,。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,，共人民幣________元,，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清,，甲方可將貨停止交付,，并催其付款，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同,。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,，可于________日前通知甲方展延日期交貨,，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害,，應盡賠償之責。

第六條甲方所交付手機,，如與樣品不相同時,，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者,，得請求賠償,。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減,，或借故解除合同,。

第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁,。

第九條其他約定事項：________

本合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

出賣人(甲方)(簽章)：_______

買受人(乙方)(簽章)：_______

___________年_________月_____日

簽訂地點：_____________________

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇八

供方(甲方)： 需方(乙方)：

通信地址： 通信地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

甲,、乙雙方經平等協(xié)商，就乙方購買甲方產品,，簽訂本合同,，內容如下：

一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品,。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行,。

二、交貨時間,、地點：甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地,。

三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號,，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號,，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據,。乙方在收貨后日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議,，逾期無書面質量異議,，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,，乙方應對貨物進行封存,，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決,。如檢驗質量不合格,，乙方有權無條件退貨。

四,、付款時間,、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

五,、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,，乙方有權解除本合同,，并有權按合同約定追究甲方違約責任,。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日,，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任,。

六,、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,，可向原告住所地的人民法院訴訟解決,。

七、合同生效：本合同一式兩份,，雙方簽名蓋章后生效,。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人,，傳真件與正本一致,，同具法律效力。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

甲方(代表)： 乙方(代表)：

年 月 日 年 月 日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇九

出賣人（以下簡稱甲方）：

買受人（以下簡稱乙方）：

茲為貨物買賣,，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物,，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方,。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同,。

因此致乙方受到損害時,，乙方可請求賠償，甲方決無異議,。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經雙方議定,。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元,，交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付,，并約定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條乙方預知屆期不能付款的,，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害，應負賠償之責,。

第六條甲方所交付貨物,，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同,，甲方無異議,。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償,。

第七條貨價如有升降變動的,，各方不得主張增減，或借故解除合同,。

第八條 合同一式___份,，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑,。

出賣人（甲方）：

______年_____月____日

買受人（乙方）：

______年_____月____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十

甲方（賣方）：北京xx公司乙方（買方）：

一,、基本情況：

二、 質量標準：每件藝術品樣式,、材質,、規(guī)格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。

三,、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉帳

四,、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔,。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對,，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出，甲乙雙方協(xié)商解決,，運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔,。

五、 違約責任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨（交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準）,，每延誤一天,，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

六,、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，由甲乙雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

七,、 本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效,。合同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜,，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力,。甲方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十一

_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協(xié)商,，取得一致意見，簽訂銷售確認書,，其條款如下：

1.根據買方要求,，賣方同意提供_________，憑賣方樣品買賣,，詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為u.s.d._________(大寫：_________美元)為f.o.b._________價,，即包括下列各項費用：

(1)_________價格;

(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港,。運輸費、保險費,、手續(xù)費等一切費用均由買方支付,。

3.買方于付款日期向_________銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據：

(1)空運提單;

(2)商業(yè)發(fā)貨票(運費,、保險費及手續(xù)費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內),。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記：

_________公司

凈重：_________公斤

標記：_________

長×寬×高：_________毫米×_________毫米×_________毫米

卸貨港：_________

收貨人：_________

發(fā)貨人：_________

銷售確認書號：_________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,，至代表簽字之日起立即生效,。

買方(蓋章)：_________賣方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十二

賣方：________(下稱甲方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：________________

買方：________(下稱乙方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：________________

茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購________設備,，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,，甲方應于________日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,，應于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償,。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,，可延緩期日,。但其延緩日期應經雙方議定,。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不付清,，甲方可將貨停止交付，并催其付款,，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償,。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,，可于通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害，應盡賠償之責,。

第六條 甲方所交付設備,，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同,，乙方有損害者,，得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,，各方不得主張增減,，或借故解除合同。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條 其他約定事項：

_____________________________,。

第十條 本合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______

___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：_____________________

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十三

合同編號：____

出賣人：_____(以下簡稱甲方)___________________

買受人：_____(以下簡稱乙方)___________________

經甲乙雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 甲方應封存樣品,，并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品,，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品,。

第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準,。

第三條 產品的數(shù)量和計量單位,、計量方法

1.產品的數(shù)量：_____

2.計量單位、計量方法：_____

第四條 產品的價格,，按下列第( )項執(zhí)行：

1.按甲乙雙方的商定價格;

2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

3.按照國家定價履行,。

第五條 產品的交貨單位、交貨方法,、交貨期限,、運輸方式、到貨地點(包括專用線,、碼頭)

1.產品的交貨單位：_____,。

2.交貨方法，按下列第( )項執(zhí)行：

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運;

(3)甲方自提自運,。

3. 產品的交(提)貨期限：_____

4.運輸方式：_____

5.到貨地點和接貨單位(或接貨人),。

第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款,，逾期仍不交付時,，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。

第七條 乙方預知屆期不能付款的,，可于一日前通知甲方延展日期交貨,，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同，如給對方造成損害,，應負賠償責任,。

第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方受到損害時,，乙方可請求賠償。

第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后,，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條 驗收方法

第十一條 對產品提出異議的時間和辦法

1.乙方在驗收中,，如果發(fā)現(xiàn)產品與樣品不相同時,，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內,，乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品,。

2.乙方因使用,、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的,，不得提出異議,。

3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應在天內負責處理,，否則,，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條 甲方所交付產品,，如與樣品不相同時,，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,，可以請求賠償,。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減,，或借故解除合同,。

第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁,。

第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執(zhí)行期內,，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,，須經雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

賣 方：________(簽章)

法定代表人 ：________(簽章)

地 址：___________

電 話 ：________

開戶銀行：________________

賬號 ：___

買 方：________(簽章)

法定代表人 ：________(簽章)

地 址：_____

電 話 ：________

開戶銀行：________

賬號 ：____

簽約日期：________年________月________日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十四

供方(甲方)：_____

通信地址：_____?電話：_____?傳真：_____

需方(乙方)：_____

通信地址：_____電話傳真：_____

甲,、乙雙方經平等協(xié)商,，就乙方購買甲方?產品，簽訂本合同,，內容如下：

一,、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行。

二,、交貨時間,、地點：_____甲方應在?______年?______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地?。

三,、收貨與驗貨：乙方指定收貨人

收貨人1姓名:_____;身份證號?:_____;聯(lián)系電話?:_____

收貨人2姓名:_____身份證號：_____,；聯(lián)系電話?：_____

乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據,。乙方在收貨后______日內自行對產品進行質量檢驗,，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議,，視為質量合格,。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存,，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,，乙方有權無條件退貨,。

四、付款時間,、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款,。

五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,，每逾期一日,，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過?天未交付貨物，乙方有權解除本合同,，并有權按合同約定追究甲方違約責任,。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日,，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過?天未支付貨款,，甲方有權解除本合同,，并有權按合同約定追究乙方違約責任,。

六、爭議解決：甲,、乙方如發(fā)生爭議糾紛,，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,，可向原告住所地的人民法院訴訟解決,。

七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效,。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致,，同具法律效力,。

甲?方：_____(公章)?乙?方：_____(公章)

甲方(代表)：_____?乙方(代表)：_____

日期：______年______月_____日

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十五

上訴人(原審原告)______,住所地：______

法定代表人：______，董事長兼總經理,。

委托代理人：______,，

被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

法定代表人：______董事長。

委托代理人:______,，

上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴,。本院于____________年____________月____________日受理后,，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________,、____________參加的合議庭,，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結,。

____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日,，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為：____________元,。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設的位于____________,。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%,、運行3個月后付____________%,、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務,。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付,。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，并承擔訴訟費,。

____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元,，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發(fā)票,。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,，____________公司現(xiàn)在起訴要求xx公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求,。

一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機,，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日,。

第七條驗收標準,、方法及提出異議的期限：

第八條設備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認,。

第九條結算方式及期限：付定金20%,，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%,，余下滿年付清,。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元,。____________年底,，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

公司不服一審法院上述民事判決,，向本院提起上訴,。其主要上訴理由是：

一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理,。

二,、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規(guī)定。

三,、雙方簽訂的合同是____________公司提供的,，若有不同理解，應從不利于____________公司方面解釋,。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,，依法改判或發(fā)回重審。

____________公司服從一審法院判決,。其未向本院提交書面答辯意見,，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的,。合同文本是____________公司提供的,。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效,。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致,。

上述事實,，有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證,。

本院認為,，____________公司與xx公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律,、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,，合法有效，雙方均應依約履行,。____________公司提出其已付清_________________元貨款,，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元,，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間,，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利,，并未超過訴訟時效期間的上訴主張,，因合同約定的有效期限實質是xx公司供貨的期限，即在合同有效期限內,，雙方可依據該合同維持買賣合同關系,。該合同約定的有效期限內，雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,，且已安裝完畢,。故xx公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回,。綜上,，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確,，處理并無不當,，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,，判決如下：駁回上訴,，維持原判。

一審案件受理費______元,，由______公司負擔(已交納),。

二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納),。

本判決為終審判決,。

工藝樣品買賣合同書怎么寫篇十六

出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

買賣合同中應根據標的物的類型,，在合同中將其特定化,。防止因產品約定不清,，而產生糾紛。

數(shù)量,、價款要明確,，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定,，同時需要標出標的物的單價,、總價，幣種,、支付方式及程序等,，各項須明確填寫，不得含糊,。

第一條乙方向甲方訂購______貨物,，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方,。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限,、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題,；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行,、實施，產生逾期交貨等糾紛,。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議,。

如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢,，但從何時起算一個月沒有約定,，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生,。

第二條質量標準乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行,。

第三條交貨時間,、地點風險提示： 交貨地點

對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題,。一般情況下,，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移,。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,，則意味著該貨物一旦出庫,，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,，因此,，在簽訂合同時,，對于交貨地點的選擇上,，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________,。

第四條收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________,，身份證號____________，聯(lián)系電話____________,；收貨人2：姓名________,，身份證號____________，聯(lián)系電話____________,。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗,，并向甲方提出書面質量異議,，逾期無書面質量異議，視為質量合格,。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方所在地質監(jiān)部門進行質檢,，按質檢提供報告結論解決,。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨,。

第五條付款時間,、方式風險提示：價款支付

在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定,。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

另外,，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款,。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單,、明確易實施,，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,，有效督促或威懾合同付款方,。 乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款,。

第六條違約責任與合同解除風險提示： 違約責任

違約責任要條款化,，在出現(xiàn)違約情形時,，能有效執(zhí)行，避免糾紛,。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定,，支付違約金10萬元,，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務中很難操作,。

具體應明確,，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任,，如：質量不符,、數(shù)量不符、未按時足額付款,、未及時交貨等等,，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外,，違約金的數(shù)額要具體化,、數(shù)字化，以便于向違約方主張,。

1,、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日,，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金,；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同,，并有權按合同約定追究甲方違約責任,。

2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,，每逾期____日,，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款,，甲方有權解除本合同,，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

第七條爭議解決風險提示：爭議解決方式

合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構或法院,。那么具體選擇哪一種方式,，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,，否則就會因約定不明而致約定條款無效,。

當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院,、原告所在地法院,、合同履行地法院、合同簽訂地法院,、標的物所在地法院中選擇其一,，而不能隨意選擇,，否則該條款無效,。 甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,，均應友好協(xié)商,。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決,。

第八條乙方預知屆期不能付款的,，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時,，乙方可以解除合同,，如給對方造成損害，應負賠償之責,。

第九條甲方所交付貨物,，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同,，甲方無異議,。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償,。

第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減,，或借故解除合同,。

第十一條合同生效風險提示：證據保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單,、購銷憑證,、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄,、會議紀要,、傳真件，交通票據,、運輸單,、電話記錄、電子郵件等等書面,、視頻,、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛,，這些證據都將有可能成為有力的事實證據,。 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份,，雙方簽名蓋章后生效,。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人,，傳真件與正本一致,，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日