隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同,，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,，在達(dá)成意見一致時(shí),，制定合同可以享有一定的自由,。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非?？鄲腊?。以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考，一起來(lái)看看吧

蘇州商品房買賣合同查詢篇一

乙方：_____

甲乙雙方為購(gòu)銷_____度假村商品房事宜,，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,，以便共同遵守。

第一條乙方向甲方購(gòu)買坐落在_____度假村_____組團(tuán)內(nèi)_____樓房_____棟,。

建筑面積為_____平方米,。

其面積以_____省《建筑面積計(jì)算規(guī)則》為準(zhǔn)。

第二條商品房售價(jià)為人民幣_(tái)____元,。

其中包括配套的配電室,、臨時(shí)鍋爐房、道路,、綠化等工程設(shè)施的費(fèi)用,，但不包括建筑稅和公證費(fèi)。

第三條付款辦法：

預(yù)購(gòu)房屋按房屋暫定價(jià)先付購(gòu)房款_____%,，計(jì)人民幣_(tái)____元,，。

待房屋建設(shè)工作量完成一半時(shí)再預(yù)付_____%,。

房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結(jié)清尾款,。

房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

第四條交房時(shí)間：

甲方應(yīng)于_____年_____月將驗(yàn)收合格的房屋交付乙方,。

第五條乙方在接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購(gòu)房款結(jié)清,。

屆時(shí)乙方若不能驗(yàn)收接管時(shí)，須委托甲方代管,，并付甲方代管費(fèi),。

第六條乙方從接管所購(gòu)房屋之日起，甲方按照國(guó)家規(guī)定,，對(duì)房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修,。

第七條違約責(zé)任：

1.本合同生效后，如乙方違約,，乙方已繳定金不退;

如甲方違約,，則應(yīng)雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購(gòu)房屋時(shí),，每逾期一天,，甲方向乙方承擔(dān)應(yīng)交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。

甲方通過(guò)努力交付房屋,，乙方又同意提前接管時(shí),，以同等條件由乙方付給甲方作為獎(jiǎng)勵(lì)。

第八條乙方需要安裝電話,，由甲方解決,，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第九條乙方對(duì)所購(gòu)房屋享有所有權(quán),，但必須遵守國(guó)家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法,。

第十條甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決,，如雙方不能達(dá)成一致意見時(shí),，應(yīng)提交有關(guān)仲裁機(jī)關(guān)進(jìn)行仲裁。

第十一條本合同一式九份,，正本兩份,，雙方各執(zhí)一份;

副本六份，雙方各執(zhí)三份,，正副兩本具有同等法律約束力,。

第十二條本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效,。

第十三條本合同

1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

2._____度假村別墅暫行管理辦法

甲方：乙方：

代表：_____代表：_____

地址及電話：_____地址及電話：_____

開戶銀行：_____開戶銀行：_____

帳號(hào)：_____帳號(hào)：_____

___年___月___日

蘇州商品房買賣合同查詢篇二

身份證號(hào)：

地址：

聯(lián)系方式：

購(gòu)房方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

聯(lián)系方式：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定,，甲、乙兩方在平等,、自愿,、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上，同意就乙方向甲方購(gòu)買房屋事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：現(xiàn)一致同意訂立合同條款如下,，以資共同遵守,。

第一條甲方愿將自有座落于____市東____區(qū)小區(qū)單元室，建筑面積為㎡的還建房出賣給乙方,，包含附屬設(shè)施見附件一(附件一：甲方與____市東____區(qū)簽訂的《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》),。

上述房屋、房屋占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及附件一所列附屬設(shè)施,、設(shè)備狀況等房屋附屬設(shè)施,、設(shè)備、在本合同中均簡(jiǎn)稱為“該房屋”,。

第二條本合同第一條所列該房屋的買賣價(jià)款元,，本合同生效后，乙方一次性向甲方支付人民幣元,。

第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋：

第四條甲方保證,，其與開發(fā)商____市東____區(qū)簽訂的《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》中約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的義務(wù)，甲方已全部履行完畢,，甲方享有的該房屋的全部權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。

第五條甲方保證其出賣給乙方的該房屋產(chǎn)權(quán)清楚，無(wú)任何擔(dān)保等他項(xiàng)權(quán)利設(shè)置,、查封,、債務(wù)或其他糾紛。

乙方買受該房屋后,，因該房屋存在產(chǎn)權(quán)糾紛或

第三方對(duì)該房屋主張權(quán)利,，致使乙方不能正常使用該房屋，或者不能取得該房屋的所有權(quán),，或者給乙方造成其他損失的,，由甲方承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。

第六條該房屋出賣給乙方后,，如因房屋存在質(zhì)量問(wèn)題或其他問(wèn)題,，需以甲方名義向該房屋開發(fā)商____市東____區(qū)小區(qū)主張權(quán)利的，甲方應(yīng)配合向開發(fā)商主張權(quán)利。

第七條鑒于該房屋的房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證(以下簡(jiǎn)稱“兩證”)須先辦至甲方名下后再過(guò)戶給乙方,，甲方應(yīng)在取得該房屋的兩證后____日內(nèi)將該房屋的兩證交付乙方,。

并保證在該房屋能辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)時(shí)，按乙方的要求甲方配合辦理該房屋過(guò)戶至乙方名下的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù),，辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

第八條違約責(zé)任

2,、甲方未按本協(xié)議約定配合乙方辦理該房屋的過(guò)戶手續(xù)的,，甲方應(yīng)賠償乙方一切損失。

損失的計(jì)算方式為該房屋的總價(jià)的50%,，如該房屋的市場(chǎng)價(jià)值上漲的,，甲方還應(yīng)賠償該房屋當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)加工與簽訂本合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格之間的差額。

第九條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,，由甲,、乙兩方協(xié)商解決。

協(xié)商不成的,，兩方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

第十條本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,。

第十一條本合同共2頁(yè)一式三份,，甲、乙兩方各執(zhí)一份,，公證人一份,。

本合同自甲、乙兩方簽章之日起生效,。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 公證人(簽字)：

共有權(quán)人(簽字)：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

蘇州商品房買賣合同查詢篇三

1.按建筑面積計(jì)算,，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,。

2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,。

3.按套(單元)計(jì)算,，該商品房總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。

.

1.雙方自行約定：

2.雙方同意按以下原則處理：

(1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)的,，據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;

(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí),，買受人有權(quán)退房。買受人退房的,，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí),，面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由出賣人返還買受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人,。產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積面積誤差比─────────────100%合同約定面積因設(shè)計(jì)變更造成面積差異，雙方不解除合同的,，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議,。

1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)

(1)逾期在____日之內(nèi),，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之

(1)項(xiàng)中的比率)的違約金,。本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同

4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。

第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任除本合同

1.按逾期時(shí)間,，分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過(guò)____日,，自本合同

第八條規(guī)定的最后交付期限的

第八條規(guī)定的最后交付期限的

(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。___.

(1)該商品房結(jié)構(gòu)形式,、戶型,、空間尺寸、朝向;

1.出賣人賠償雙倍的裝飾,、設(shè)備差價(jià),。..

1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,，并按已付房?jī)r(jià)款的______%賠償買受人損失,。

第十七條 雙方可以就下列事項(xiàng)約定：

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)________________;

2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)_____________;

.

1.提交____________仲裁委員會(huì)仲裁。

2.依法向人民法院起訴,。

第二十條 本合同未盡事項(xiàng),，可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。

第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力,。本合同及其附件內(nèi),，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條 本合同連同附件共______頁(yè),，一式______份,，具有同等法律效力，合同持有情況如下：出賣人______份,，買受人______份,，______份，______份,。

第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效,。

第一條甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置,。甲方以_____方式取得位于_____、編號(hào)為_____的地塊的土地使用權(quán),。(土地使用權(quán)出讓合同號(hào))(土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào))為_____,。劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為_____。土地使用權(quán)證號(hào)為_____,，土地面積為_____,。地塊規(guī)劃用途為_____，土地使用權(quán)年限自________年____月____日至________年____月____日止,。甲方經(jīng)批準(zhǔn),，在上述地塊上建設(shè)商品房，(現(xiàn)定名)(暫定名)_____,，主體建筑物的性質(zhì)為_____,，屬_____結(jié)構(gòu),，建筑層數(shù)為_____層,。工程建設(shè)規(guī)劃許可證號(hào)為_____。

第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的：第_____(幢)(座)_____層_____號(hào)房,，第_____(幢)(座)_____層_____號(hào)房,，第_____(幢)(座)_____層_____號(hào)房，第_____(幢)(座)_____層_____號(hào)房,。上述面積為(甲方暫測(cè))(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積,。如暫測(cè)面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)為準(zhǔn),。根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權(quán)與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一致的原則,，該商品房相應(yīng)占有的土地使用權(quán)，在辦理土地使用權(quán)登記時(shí)由政府主管部門核定,。

第三條該商品房銷售特征,。該商品房為(現(xiàn)房)(預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_____,，商品房預(yù)售許可證號(hào)為_____,。該商品房為(內(nèi)銷)(外銷)商品房。外銷商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_____,，外銷商品房許可證號(hào)為_____,。

1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,，并按_____利率付給利息,。

2.每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整,。,。

第四條規(guī)定的價(jià)格不一致,，按政府有關(guān)部門最后核定的每平方米價(jià)格調(diào)整。

2.預(yù)售商品房開發(fā)建設(shè)過(guò)程中,，甲方代政府收取的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時(shí),，按實(shí)際發(fā)生額調(diào)整。,。

第七條付款優(yōu)惠,。乙方在________年____月____日前付清全部房?jī)r(jià)款_____%的，甲方給予乙方占付款金額_____%的優(yōu)惠,，即實(shí)際付款額為(___幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元整,。

第八條付款時(shí)間約定。乙方應(yīng)當(dāng)按以下時(shí)間如期將房?jī)r(jià)款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的_____銀行(帳戶名稱：_____,，帳號(hào)：_____)：x年____月____日前支付全部房?jī)r(jià)款的_____%,，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元;x年____月____日前支付全部房?jī)r(jià)款的_____%，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元;x年____月____日前支付全部房?jī)r(jià)款的_____%,，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元;x年____月____日前支付全部房?jī)r(jià)款的_____%,，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元;x年____月____日前支付全部房?jī)r(jià)款的_____%，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元,。

第九條交接商品房時(shí)的付款額約定,。在雙方交換該商品房時(shí)，乙方累計(jì)支付的款額應(yīng)當(dāng)占全部房?jī)r(jià)款的_____%,，計(jì)(___幣幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元,。其余房?jī)r(jià)款在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦完權(quán)屬登記手續(xù)之日起_____天內(nèi)付清。

第十條乙方逾期付款的違約責(zé)任,。乙方如未按本合同

1.終止合同,，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償,。

2.乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。____,。

蘇州商品房買賣合同查詢篇四

身份證號(hào)碼：

買房人(乙方)：

身份證號(hào)碼：

一、房屋具體情況：

1,、位置：

2,、房屋面積約為平方米。

二,、出售價(jià)格：該房屋帶地板磚總計(jì)房?jī)r(jià)

元整,，人民幣大寫：。

三,、付款方式：

1,、該房屋總價(jià)格為人民幣元整,，協(xié)議簽定之后，首付金,。

四,、甲方責(zé)任：

2、甲方須提供所有相關(guān)書面資料并確保其有效性,，積極協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù),。

五、乙方責(zé)任

1,、按本合同約定及時(shí)支付購(gòu)房款等相關(guān)費(fèi)用;

2,、本合同簽訂后，視為乙方認(rèn)可本房產(chǎn)質(zhì)量,，日后之維修,、保養(yǎng)等費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān),，不得以房屋質(zhì)量問(wèn)題向甲方提出任何要求,。

六、違約責(zé)任 本合同簽訂后,，任何一方不得擅自變更或解除合同,，否則，擅自變更或解除合同的一方負(fù)責(zé)賠償對(duì)方的一切損失,。

七、雙方約定

1,、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,。

2、本合同一式份,，具有同等法律效力,，甲乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

蘇州商品房買賣合同查詢篇五

真實(shí)案例：

某房地產(chǎn)公司在銷售其開發(fā)的商品房住宅小區(qū)時(shí),，在銷售廣告和宣傳資料中,，強(qiáng)調(diào)“零公攤”為小區(qū)住宅的最大優(yōu)點(diǎn)，并通過(guò)與其他房屋的比較強(qiáng)調(diào)其性價(jià)比,，還明確承諾聯(lián)排毫宅及獨(dú)棟別墅無(wú)公攤面積,。20__年，王某與該房地產(chǎn)公司簽訂《商品房買賣合同》購(gòu)買了該房屋,。20__年,，南寧市房產(chǎn)管理局向王某核發(fā)了涉訴房屋的所有權(quán)證書，產(chǎn)權(quán)證上在“附記”欄中注明其中之一含公攤面積10.29平方米,。王某認(rèn)為,，房產(chǎn)公司在銷售時(shí)承諾“零公攤”,、而產(chǎn)權(quán)登記面積中卻有10.29平方米的公攤，這部分面積的房款被告應(yīng)予返還并支付利息,。遂訴至法院,，請(qǐng)求判如所請(qǐng)。

房產(chǎn)公司則答辯稱：一,、原,、被告雙方之間并沒(méi)有關(guān)于“零公攤”的約定;二、合同約定的計(jì)價(jià)依據(jù)是建筑面積,，故無(wú)論是否計(jì)算公攤面積,，均不改變王某所購(gòu)房屋按建筑面積計(jì)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn);三、在被告銷售房屋時(shí),，縣房產(chǎn)局所指定的測(cè)繪機(jī)構(gòu)作出的測(cè)繪結(jié)果中,，該別墅確實(shí)是沒(méi)有公攤的;后因撤縣并市，改由市房產(chǎn)局核發(fā)房產(chǎn)證,，重新指定了另一家測(cè)繪公司負(fù)責(zé)測(cè)繪,，改變了測(cè)繪方法才造成產(chǎn)權(quán)登記面積中“公攤面積”的出現(xiàn)，事實(shí)上,，兩種測(cè)繪方法所得的房屋建筑面積是基本一致的,。

法院經(jīng)審理認(rèn)為：原告與被告之間的《商品房買賣合同》合法有效。雖然合同條款中并未明確記載有“零公攤”的約定,，但被告在銷售廣告和宣傳資料中,，對(duì)“零公攤”作了具體的描述，并通過(guò)與其他房屋的比較強(qiáng)調(diào)其性價(jià)比,，被告的這一承諾具體確定,，對(duì)原告訂立《商品房買賣合同》及價(jià)格的確定有重大影響，應(yīng)當(dāng)視為要約,，雖然未載入合同,，也應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容。而根據(jù)涉訴房屋所有權(quán)證的記載,，被告交付的房屋含有公攤面積,，不符合“零公攤”的約定，被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,。被告提供的證據(jù)尚不足以推翻具有公示效力的房屋所有權(quán)證書的記載,。因此，原告要求被告返還公攤面積10.29平方米的購(gòu)房款,，符合法律規(guī)定,，予以支持。

相關(guān)規(guī)定：

第三條商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請(qǐng),，但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說(shuō)明和允諾具體確定,，并對(duì)商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的,，應(yīng)當(dāng)視為要約。該說(shuō)明和允諾即使未載入商品房買賣合同,，亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容,，當(dāng)事人違反的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

律師點(diǎn)評(píng)：

最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條的規(guī)定從很大程度上防止了開發(fā)商在商品房銷售廣告和宣傳資料中進(jìn)行虛假宣傳,，但是適用此規(guī)定需要注意的是，并不是開發(fā)商在廣告中的所有宣傳承諾都可以作為最終簽訂的商品房買賣合同的內(nèi)容,，根據(jù)規(guī)定商品房銷售廣告里的這種說(shuō)明和允諾必須具體確定,，且并對(duì)商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的，才能被法院認(rèn)定為合同內(nèi)容,。另外廣告里的承諾必須不得違反我國(guó)法律,、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定，否則即使承諾具體確定也會(huì)因?yàn)檫`反法律,、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定而被法院認(rèn)定無(wú)效,。

蘇州商品房買賣合同查詢篇六

出賣人：_________

買受人：_________

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)

1、出賣人以出讓】轉(zhuǎn)讓】劃撥】方式取得座落于_________地塊的國(guó)有土地使用權(quán),。

2,、該地塊國(guó)有土地使用證號(hào)】城鎮(zhèn)建設(shè)用地批準(zhǔn)書號(hào)】為：_________，土地使用權(quán)面積為：_________,，買受人購(gòu)買的商品房(以下簡(jiǎn)稱該商品房)所在土地用途為：_________,，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

該商品房銷售許可證號(hào)：_________.

商品房座落：_________區(qū)_________縣_________路,、道,、街。

設(shè)計(jì)用途_________;建筑結(jié)構(gòu)_________;建筑層數(shù)為_________層,。

建筑面積_________平方米，其中：套內(nèi)建筑面積_________平方米,，公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米,。

商品房平面圖見附件一，商品房抵押,、租賃等情況見附件二,。

第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款

1、按建筑面積計(jì)算,，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,，總金額(_________幣)_________元。

2,、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,，該商品房單價(jià)為(_________幣)每平方米_________元,，總金額(_________幣)_________元整。

3,、按套(單元)計(jì)算,，該商品房總價(jià)款為(_________幣)_________元整。

第四條付款方式及期限

買受人采取下列第_________種方式付款,。

1,、一次性付款，自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款_________元,。

(小寫：_________萬(wàn)元)

2,、分期付款。

(1)第一次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款的_________%;_________幣_(tái)________元,。

(小寫：_________元)

(2)第二次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款的_________%;_________幣_(tái)________元,。

(小寫：_________元)

(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_(tái)________元。

(小寫：_________元)

3,、貸款方式付款,。

買受人可以首期支付購(gòu)房總價(jià)款的_________%，其余價(jià)款可以向_________銀行或住房公積金管理機(jī)構(gòu)借款支付,。

第五條房產(chǎn)交付

1,、房產(chǎn)實(shí)物狀況、權(quán)利狀況,，符合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的,，方可交付;不符合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的，不得交付,。

2,、出賣人須于_________前，將該房產(chǎn)及相關(guān)證明交付買受人,。

如遇不可抗力,，雙方約定處理方式：_________.

3、上述相關(guān)證明包括：_________.

第六條產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記及其他相關(guān)設(shè)施登記

1,、協(xié)議訂立后,，買賣雙方應(yīng)在30日內(nèi)，到房屋所有權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),。

2,、按照有關(guān)規(guī)定，其他相關(guān)設(shè)施應(yīng)辦理登記的,，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理,。

3、如因一方原因造成另一方未能及時(shí)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記、其他相關(guān)設(shè)施登記造成損失的,，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任,。

第七條出賣人逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外，出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,，逾期在_________日內(nèi)的,，買受人有權(quán)向出賣人追究已付款利息，利息自合同約定出賣人應(yīng)支付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,，按銀行同期貸款利率計(jì)算,。

1、合同繼續(xù)履行,。

出賣人應(yīng)支付買受人已付款利息,，利息自合同約定出賣人應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算,。

此外,，出賣人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向買受人支付違約金。

2,、解除合同,。

出賣人應(yīng)退還買受人已付款、支付已付款利息,，利息自合同約定出賣人應(yīng)交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,，按銀行同期貸款利率計(jì)算。

此外,，出賣人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向買受人支付違約金,。

買受人的實(shí)際損失超過(guò)出賣人支付的違約金時(shí)，出賣人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第八條買受人逾期付款的處理

買受人如未按本合同約定的日期付款,，逾期在_________日內(nèi)的，出賣人有權(quán)追究買受人逾期付款及其利息,，利息自合同約定買受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,，按銀行同期貸款利率計(jì)算。

1,、合同繼續(xù)履行,。

買受人應(yīng)支付逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,，按銀行同期貸款利率計(jì)算。

此外,，買受人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向出賣人支付違約金,。

2、解除合同,。

買受人應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向出賣人支付違約金,。

第九條面積確認(rèn)及面積差異處理,。

(一)根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式，本條規(guī)定以_________(建筑面積/套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡(jiǎn)稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理,。

(二)當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,，不適用本條約定。

(三)合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),。

1、雙方自行約定：_________.

2,、雙方同意按以下原則處理：

(1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)的,，據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;

(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí)，買受人有權(quán)退房,。

(五)買受人退房的,，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按_________利率付給利息,。

(六)買受人不退房的,，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),，產(chǎn)權(quán)歸買受人,。

產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由出賣人返還買受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人,。

本合同一式兩份

出賣人：_________

買受人：_________