在人們越來越相信法律的社會中,，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

承攬合同印花稅稅率篇一

經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同信守,。

貨款共計人民幣(大寫)

1.質(zhì)量標準：___________

2.交貨(運輸)辦法及地點：________

3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________

4.包裝要求及費用負擔：__________

5.結算辦法及期限：_____________

6.原材料供應辦法：____________

7.其他：_______________

違約責任：

第一點：甲方承擔

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,，應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的,，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,，每延期一天,，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料,、技術資料,、包裝物的，除交貨日期予以順延外,，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金,。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天,，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金,。

(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金,。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,，應承擔因此造成的損失,。

(8)其他___________

第二點：乙方承擔

(1)產(chǎn)品、花色,、品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、包裝不符合合同規(guī)定,，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,，乙方應包修,、包退、包換,，并承擔因此造成的損失,。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的,，應照數(shù)補交;不需要的,，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的,，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金,。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,，每延期一天,，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任,。

(7)其他：____________

本合同一式___份,。有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______ 乙方：________

法定代表人：_______ 法定代表人：_____

電話：________ 電話：_______

地址：________ 地址：_______

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：________ 帳號：_______

承攬合同印花稅稅率篇二

定作方：合同編號：

簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱

型號

面料

顏色

單位

數(shù)量

單價

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）

按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

二,、定作方提供材料（若定作方提供材料,，則必須填寫）

材料

質(zhì)量

數(shù)量

提供日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數(shù)量

到位

按實際排版單耗

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,，提出異議期限為7天,；定作方委托承攬方采購面料,、里料、輔料的,，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四,、加工物品的技術標準及質(zhì)量以定作方指示書,、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和sn/t1649 的標準驗收,。

五,、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,，應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復,。

六,、加工物品的包裝按定作方的要求。

七,、未經(jīng)定作方書面同意,，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構成違約,，定作方有權隨時解除合同,，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八,、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點,。（定做方自提）。

九,、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后,、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準,。由于承攬方逾期交貨,、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）,。

十一,、付款方式：內(nèi)部結算。

十二,、其他約定事項：

1,、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,，

2,、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供,。

3,、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后,，承攬方必須將剩余面料,、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4,、用料按定作方要求,，超出不允許裁剪，按最省的排料,。

5,、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工,、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔,。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任,，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金,。

十四、如有糾紛,，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴,。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

承攬合同印花稅稅率篇三

甲方：__汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：

鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車銷售,、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務；乙方擁有 品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經(jīng)驗,。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，就共同合作開辦 維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議：

一、合作項目標的： 維修售后服務,。

二,、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。

地址： （詳見附圖）,，其中車間 （平方米），鈑金,、噴漆 （平方米）,，接待室 （平方米）。

三,、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備,、場地改造實物折價人民幣 萬元及現(xiàn)金人民幣 萬共 萬元作為投資,；乙方以設備折價 萬及現(xiàn)金 萬共出資 萬元作為投資。

雙方約定：

① 雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn),。

② 設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷的依據(jù),。

四,、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營

汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經(jīng)理和維修服務部副經(jīng)理,，乙方委派財務部副經(jīng)理和維修服務部經(jīng)理,。雙方在本協(xié)議生效 個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,，并享有同等法律效力,。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶）,，合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分攤項目,、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方 %,、乙方 %共同享有和承擔,。

六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為 萬元,，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整,，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開始,，合作項目按每年 萬元分攤場地費,，于每年 月 日前入帳。

七,、設備折舊及攤銷：從合作之日起,，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準,。

八,、雙方責任：

（一）、甲方：

① 繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務,，并在合作期內(nèi)承擔維修行業(yè)管理及保險,、定損、交警支隊的公共關系處理,。

② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中,。

（二）、乙方：

① 將原有的奔馳,、寶馬客戶納入雙方合作項目中,。

② 為奔馳,、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③ 開發(fā)客戶并介紹給甲方,。

九,、特別約定：

① 原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌,，乙方有優(yōu)先參與權,。

② 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)（除 外）內(nèi)與第三方就本項目進行合作。

③ 自合作協(xié)議生效后,，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔,。

④ 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議,，互不承擔違約責任,。

⑤ 根據(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,，乙方無正當理由不得拒絕,。

十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的,。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議,。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）,。

② 任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③ 任何一方無正當理由不得提前解約,。否則另一方有權要求賠償損失,，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）,。

十一,、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄,。

十二,、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。

十三,、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份,，于雙方簽字后生效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 代理人：

承攬合同印花稅稅率篇四

甲方：

乙方：

本著公平、公正、互利,、自愿的原則，根據(jù)合同法有關承攬合同的規(guī)定,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：

一、運輸車輛情況：

根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要,，由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛),，車輛車況須良好，手續(xù)齊全,。

二,、雙方權利與義務：

1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責人的臨時指揮,，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度,，行車安全、技術操作由乙方司機負責,。

2,、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運,、檢驗,、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全,。

3,、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責,。

4,、乙方應保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要,，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費,。

5、運輸期間,，乙方須保證車輛性能狀況良好,，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點,。

6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故,、交通違章，由乙方負責，并負責協(xié)調(diào)交警,、交通、保險公司等部門處理相關事宜,。甲方不承擔任何費用及責任,。

7,、因交通事故,、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責,，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。

8,、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料,、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰,。

三,、安全生產(chǎn)約定

1,、乙方參與本合同運輸業(yè)務的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關法律,、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術狀況,、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì),、資格,。)。

2,、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時,，應當遵守有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定,，以及甲方制定的有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,，如有違反導致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產(chǎn)事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的,，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。

3,、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產(chǎn)事故或人身,、財產(chǎn)損害事故，應當由乙方在事故發(fā)生之后,、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額,，應不低于法律,、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標準。

四,、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力,。

五、若本合同發(fā)生糾紛,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

承攬合同印花稅稅率篇五

委托方： （甲方）

承攬方：（乙方）

1,、加工的項目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期：

2,、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方,。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應,。

4、交貨方式：由乙方負責往返運輸,，運費由乙方自負,。

5,、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收,。

6、結算方式：通過銀行托收,。

7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成,；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償,。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

銀行帳號：

銀行帳號：

年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇六

定作方：_________（簡稱甲方）

承攬方：_________（簡稱乙方）

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款,，共同信守。

1．產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法：

_________,。

2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：

_________。

3．履行的期限,、地點和方式：

_________。

4．驗收標準和方法：

_________,。

5．結算方式：

_________。

6．違約責任：

除不可抗力的原因外,，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任,。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金,。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失,，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部分價款總值_________％的違約金,；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：

_________,。

8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議,，作為附件。

9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

10．本合同一式_________份,，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查,。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同印花稅稅率篇七

甲方：_______(姓名,，身份證號碼，住址,，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼,，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設,。為明確雙方權利義務關系，在平等互利,、公平合理,、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。

一、雙方權利義務

1,、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚,、水泥,、沙子,、水源,、鋼材等)。

2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據(jù)甲方的要求交付建房成果,。

乙方在施工過程中應合理,、節(jié)約用料，嚴禁浪費,。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈,，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費,，甲方有權責令整改并罰款,，在支付款中扣除,。

3,、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備,、用具，如：架管,、架板、攪拌機,、升降設備、模板,、模具,、斗車,、振動棒,、焊接機、撮箕,、桶、防護網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理,。

4,、工期從_____年___月___日開始建設,，工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期,。

5,、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理,，遵守國家法律法規(guī)，安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關,。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,，與甲方無關,。

二,、工程質(zhì)量及施工要求

1,、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理,。

2,、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。

4,、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須進行免費維修。

5,、基礎：基槽60公分，圈梁40公分,，基石40公分,，使用石頭30立方米,。

6、墻體：外墻高米,，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰,、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm,。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷,。

7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米,，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米,，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8,、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應有裂紋,、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。

9、下水道：......

三,、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。

2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。

四,、違約責任

1,、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理,、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金,。

因乙方原因致使合同無法履行的,，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用),。

2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金,。

五,、爭議解決方式

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決,。

六、附則

1,、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效。

2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

3,、因合同履行過程中的未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力,。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日