隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

承攬合同印花稅稅率篇一

乙方(承包方)：_______________

依照《_______________》以及相關(guān)法律法規(guī),，遵循平等、自愿和誠實信用的原則,，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：__________年_________月________日起至相應(yīng)工程完工,。

第二條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設(shè)備：序號__________,、機械名稱__________,、規(guī)格__________、型號__________,、數(shù)量__________(臺),。

二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間,，按累計時間乘以單價進行計算,，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時,，用破碎________元/小時,。

三、工程款計算方式說明

1,、甲方在乙方當(dāng)次臺班完工后,，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，

2,、機械設(shè)備按實際工作時間進行計量,，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),，不予以扣除臺班時間,，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。

3,、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。

四,、支付方式

甲方以工程開工日為起算日,，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時,，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清,。乙方收到甲方支付的工程款時，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設(shè)備的使用和管理

一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間,、地點,，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。

二,、甲方應(yīng)就乙方提供機械的型號,、規(guī)格、附件,、數(shù)量,、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進行安裝,、檢驗,、檢測合格后方可投入使用的機械設(shè)備。

三,、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,，其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。

四、機械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理,。施工特種作業(yè)人員,，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗,。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為,。乙方應(yīng)提供機械設(shè)備管理的資料,，滿足施工項目受檢需要,。

五,、因故障造成機械無__________常運行,，乙方應(yīng)及時進行維修。甲方按照當(dāng)班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單,。

六,、機械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險,，防止事態(tài)擴大,，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門,，聽候處理,。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：

1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;

2,、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

3,、屬于機械設(shè)備制造質(zhì)量、機械設(shè)備技術(shù)狀況不良,、機械設(shè)備發(fā)生故障,，安全裝置失效所發(fā)生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故,。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

一,、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,，包括機械的數(shù)量安排,、組合安排、工作時間安排,、工程配合安排等,。

2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員,。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出,。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失,。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號,、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同,。

4,、若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由,，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,，并不得以任何理由阻止甲方施工,。

5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間,、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款,。

6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機械進出場,、維護作業(yè),、工作操作的協(xié)助和便利。

二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備,。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證,、產(chǎn)品合格證等文件。

2,、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù),。

3,、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理,，遵守甲方各項規(guī)章制度,。

5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款,。

第五條違約責(zé)任

任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。

一,、甲方違約責(zé)任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日,，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二,、乙方違約責(zé)任

1,、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失,。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的,，每逾期一天,，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同,。

3,、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項,、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失,。

4,、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任,。

5、乙方與甲方訂立本合同后,，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系,、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無__________常施工時,，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟損失。

第六條不可抗力

一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,，根據(jù)不可抗力的影響,，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方,，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明,。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議,，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時,，向工程所在地人民法院起訴,。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。木合同及附件共_____頁,，一式_____份，具有同等法律效力,，其中甲方_____份,，乙方_____份。

2,、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,，解釋的順序除有特別說明外,，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。

3,、本合同未盡事宜,，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________

法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

承攬合同印花稅稅率篇二

訂立合同雙方：

建設(shè)單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經(jīng)充分協(xié)商,，達成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條：發(fā)包方義務(wù)：

1.開工前___天,，甲方給乙方施工圖一式___份,，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2.按協(xié)議分工,，開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。

3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計,、施工單位,，共同審查施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)組織驗收工作,， 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量,。

4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務(wù)

乙方負(fù)責(zé)：

1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng),。

2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份,。

3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,，按期竣工,。

4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方,。

5.保證施工質(zhì)量,，嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

6.……

第十條：違約責(zé)任及獎勵條款

第十一條：其他協(xié)助條款,。

第十二條：本合同正本___份,，承包方、發(fā)包方各一份,，報送_____,、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決,。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件,。

發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

承攬合同印花稅稅率篇三

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費承擔(dān)

加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔(dān)

乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙,、技術(shù)資料及交付時間

原材料交付時間,、地點、包裝,、檢驗方法,、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔(dān)

加工費結(jié)算辦法與時間

乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元,。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還,。

1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金,。

6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2．乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5．乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的'原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用xx（書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的,，方可采取公告送達的方式,。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),，以書面形式通知對方；否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會仲裁,；

（2）依法向人民法院起訴,。

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份,，具有同等法律效力,；合同副本xx份，送xx留存一份,。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

承攬合同印花稅稅率篇四

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行,。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應(yīng)原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。

2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx,。

3．交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。

4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx,。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

承攬合同印花稅稅率篇五

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：

1,、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù),，__________,、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn),。

2,、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失,，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3,、雙方無其它經(jīng)濟糾紛,。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

承攬合同印花稅稅率篇六

委托方：xx紡織器材廠（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

項目

產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx,，但損壞件必須歸還甲方,。

加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù),。

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

xxxx,。

甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成,；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

承攬合同印花稅稅率篇七

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī)，在自愿,、平等,、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,，達成一致,，特訂立本合同。

1,、工程名稱：輕型鋼架棚

2,、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司

1,、面積：61.3×44.3=2715.59平方,，附工程詳單,，見-3

2、承包方式：甲方出資,，乙方承包工,、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。

3,、工程造價165元/㎡,，總造價448072.35元,。

4,、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,，柱子立起再付40%，驗收后再付25%,，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清,。

5、土建工程結(jié)束后開始施工,， 天交工,。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護正常使用,。

6、在施工期間,，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決,，不足部分由乙方承擔(dān),，甲方概不負(fù)責(zé)。

7,、甲方負(fù)責(zé)水,、路兩通及其費用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序,，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量,、工期與施工安全，乙方在施工期間,，電費由乙方承擔(dān),，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),，如一方違約,，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。

本合同一式兩份,，甲乙雙方各持一份,，合同自簽訂之日起,，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇八

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位,、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點及期限：

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人（是／否）可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁,；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門：

印制單位：

承攬合同印花稅稅率篇九

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點

1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間,；雙方另有約定的,按約定的方法計算,。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款,；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物（包括返修,、更換,、補交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

___%（20%～60%）的違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方,；變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分,；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成按（）項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁,；

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____

承攬合同印花稅稅率篇十

簽定日期：__________年_____月________日

定作方（甲方）：_________

電話：________________

承攬方（乙方）：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行。

加工費______________

品名__________規(guī)格____________單位__________數(shù)量___________

單價 ____________金額____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料____________________

規(guī)格________________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

１．技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________,。

２．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________。

３．交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負(fù)擔(dān)：_____________________,。

４．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________,。

５．本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

承攬合同印花稅稅率篇十一

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長,，寬,，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳．

二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便．

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失,，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn),；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé)．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還．

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償．

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收．

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

六,，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責(zé)任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：６６．８９７１

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街５號

電話：３３．７３４７

開戶銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

承攬合同印花稅稅率篇十二

甲方（裝修方）：____________

乙方（承攬方）：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢,，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù),、勞力為甲方完成裝修裝潢,，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：

一、由甲方提供圖紙,，乙方按圖紙進行施工,，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,，乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢,、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù),。合同簽訂后,，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）,。

二,、裝飾施工地點：

1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu),，房型：三室一廳一廚一衛(wèi),，建筑面積：90m2，室內(nèi)面積84m2,。

2,、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程,，木工工程,、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程,。

3,、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工,，工期___天,。

三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備,、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人,，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,，如果在施

工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,，防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞,，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償,。

四、乙方為包工包料的承攬方式,，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì),、價格、品牌,、售貨單位購買材料,。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用,。如已使用,，對工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。

五,、乙方按照圖紙分階段,、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖,，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付,。

六、乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件（須與原件對照）,，通訊號碼等,，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七,、為施工方便,，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,，乙方不能將鑰匙遺失、損壞,、復(fù)制,、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施,、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護和保管責(zé)任,，直至交付使用后為止,，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。

八,、本合同一式三份,，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,，遵照執(zhí)行,。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

簽約日期：______簽約日期：______

承攬合同印花稅稅率篇十三

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守,。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規(guī)格(長,，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一,、材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳。

二,、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便,。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù)。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條 本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還,。

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

四,、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五,、甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

二,、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

六、乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

帳號：003485