隨著法治精神地不斷發(fā)揚,，人們愈發(fā)重視合同,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù),。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同,。以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考，一起來看看吧

承攬合同印花稅稅率篇一

乙方(承包人)：

甲,、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，遵循平等、自愿,、公平及誠實信用之原則,，經(jīng)友好協(xié)商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關(guān)事宜,，依法訂立本合同,，以資雙方共同信守。

一,、工程概況

1,、工程名稱：

2、工程地點：

3,、工程內(nèi)容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,，如果實際工程量與預(yù)算之?dāng)?shù)量有差異，根據(jù)合同約定單價,，依照甲方驗收合格的實際工程量據(jù)實結(jié)算,。工程內(nèi)容如有變更，具體以經(jīng)雙方簽證確認(rèn)的工程設(shè)計,、施工圖紙等合同文件 約定及其變更范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容以及雙方其他合同文件約定或補充的內(nèi)容為準(zhǔn);乙 方依法,、依約對其承攬的上述工程承擔(dān)質(zhì)量保證和保修責(zé)任。

二,、工程施工期限

1,、本工程總工期 日歷天，工期自 20xx 年 月 日起,，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,，應(yīng)以甲方開工令載明的實際開工日期為準(zhǔn)(竣工日期相應(yīng)順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,，乙方(提供相關(guān)書面證明材料)報甲方認(rèn)可并辦理簽證后,，可相應(yīng)順延工期。

三,、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方,，經(jīng)協(xié)商按每平方 元。

2.封窗22個(2.6米×1.6米),，經(jīng)協(xié)商每個 元,。

3.甲方承擔(dān)乙方交通費用 元。

4.工程完工并驗收合格后三個工作日內(nèi)甲方向乙方結(jié)清全部工程款,。(工程

完工并驗收合格后三個工作日內(nèi)甲方向乙方支付工程款總額的95%(據(jù)實結(jié)算),，工程款總額的 5 %留作工程質(zhì)量保證金，工程質(zhì)量保證期為三個月,，期滿后三個工作日內(nèi)由乙方書面申請并經(jīng)甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一

四,、工程質(zhì)量

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)施工資質(zhì)配備相應(yīng)專職專業(yè)施工人員,，并及時辦理完善本工程施工所需一切相關(guān)證件及手續(xù),，遵守本合同、設(shè)計圖紙和甲方要求及變更約定,，遵照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進行施工,。工程竣工，應(yīng)達到本合同及設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、功能和甲方使用需求,。因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致維修、更換,、重建的,，以及造成甲方或其他第三方人員及財產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,。工程質(zhì)量保證期為三個月,。

五、甲乙雙方的責(zé)任

1,、甲方應(yīng)提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款,。

2、乙方保證文明施工確保工程質(zhì)量,，施工時自負(fù)安全責(zé)任,。在工程質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方免費上門為甲方提供維修,、更換等服務(wù),。

3、乙方工程質(zhì)量未達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)及時返工直至達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn),，相關(guān)費用由乙方自行負(fù)責(zé)。

六,、違約責(zé)任

1,、若甲方未能在約定的期限內(nèi)支付工程款的，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)計息),。

2,、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天,，乙方向甲方支付滯納金 元,。逾期 天后甲方有權(quán)單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元,，相關(guān)金額從乙方工程款中扣除,，不足部分由乙方向甲方補足。

3,、乙方工程經(jīng)返工后仍未達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)的,，甲方有權(quán)單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元,。

七,、爭議解決

甲乙雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決，如協(xié)商不成交武漢仲裁委員會仲裁,。

八,、其他

1、本合同簽字生效后甲,、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改,，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。

2,、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力,，雙方須共同遵守。

3,、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字之日起生效,。

4、本合同一式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份,，具有同等法律效力。

甲方：

授權(quán)/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇二

定作方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

簽約日期： 年 月 日

總則

1,、甲,、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國合同法》,，一致同意簽訂本合同,。

2、甲方提出led顯示屏工程的具體要求,，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)顯示屏的設(shè)計,、制作、調(diào)試,、培訓(xùn),、維護等工作。甲方負(fù)責(zé)安裝和投資工程的總費用,。

工程類型,、費用構(gòu)成

顯示屏工程總費用為： 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構(gòu)成如下：

3,、若甲方中途變更承攬要求,，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失,。

軟件要求

1,、乙方向甲方提供一套專門設(shè)計的顯示屏標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件，可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯,、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接),。標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件由乙方提供，由乙方負(fù)責(zé)裝機調(diào)試,。

2,、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定,。

3、顯示屏使用中由于甲方使用不當(dāng)造成的問題及意外情況造成的損失,，乙方可協(xié)助甲方進行解決,，但相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。

4,、以下情況造成顯示屏不能正常運行,，由甲方負(fù)責(zé)：

(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因,，破壞了顯示屏控制軟件,。

(2)顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò)連接使用時，因為計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的問題導(dǎo)致顯示屏及計算機和軟件損壞,。

(3)由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞,。

(4 ) 由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,，如：浸水、火災(zāi),、雷擊及其它機械破壞等導(dǎo)致的顯示屏損壞;

工程費用結(jié)算方式

1,、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,，甲方預(yù)付乙方工程款 %,，計￥ 元， 大寫： ,。

2、顯示屏從乙方公司出貨前,，甲方向乙方支付工程款 計￥ 元,， 大寫： 。

5,、甲方在未付清全部工程費用以前,，顯示屏的產(chǎn)權(quán)歸乙方所有?？罡肚搴?，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

違約規(guī)則

乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量,，否則乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。 爭議解決在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決,。如果雙方不能自行協(xié)商解決,，可向甲乙雙方認(rèn)可的仲裁委員會申請仲裁。

附則

1,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,，甲方預(yù)付工程款到達乙方指定賬號后生效。

2,、任何一方代理人,、地址、電話,、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,，應(yīng)書面通知另一方。

3,、本合同未盡事宜,，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

4,、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效,。

5,、本合同一試 兩 份，甲乙雙方各執(zhí) 一 份,。

定作方

承攬方：

承攬合同印花稅稅率篇三

甲方(發(fā)包人)：

乙方(承包人)：

甲,、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，遵循平等,、自愿,、公平及誠實信用之原則，經(jīng)友好協(xié)商一致,，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關(guān)事宜,，依法訂立本合同，以資雙方共同信守,。

一,、工程概況

1、工程名稱：

2,、工程地點：

3,、工程內(nèi)容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預(yù)算之?dāng)?shù)量有差異,，根據(jù)合同約定單價,，依照甲方驗收合格的實際工程量據(jù)實結(jié)算,。工程內(nèi)容如有變更,，具體以經(jīng)雙方簽證確認(rèn)的工程設(shè)計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容以及雙方其他合同文件約定或補充的內(nèi)容為準(zhǔn);乙 方依法,、依約對其承攬的上述工程承擔(dān)質(zhì)量保證和保修責(zé)任,。

二,、工程施工期限

1、本工程總工期 日歷天,，工期自 20xx 年 月 日起,，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的，應(yīng)以甲方開工令載明的實際開工日期為準(zhǔn)(竣工日期相應(yīng)順延),。

2,、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關(guān)書面證明材料)報甲方認(rèn)可并辦理簽證后,，可相應(yīng)順延工期,。

三、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方,，經(jīng)協(xié)商按每平方 元,。

2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經(jīng)協(xié)商每個 元,。

3.甲方承擔(dān)乙方交通費用 元,。

4.工程完工并驗收合格后三個工作日內(nèi)甲方向乙方結(jié)清全部工程款,。(工程

四、工程質(zhì)量

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定,，取得相應(yīng)施工資質(zhì)配備相應(yīng)專職專業(yè)施工人員,，并及時辦理完善本工程施工所需一切相關(guān)證件及手續(xù)，遵守本合同,、設(shè)計圖紙和甲方要求及變更約定,，遵照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進行施工。工程竣工,，應(yīng)達到本合同及設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、功能和甲方使用需求。因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致維修,、更換,、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產(chǎn)損失的,，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。工程質(zhì)量保證期為三個月,。

五,、甲乙雙方的責(zé)任

1、甲方應(yīng)提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款,。

2,、乙方保證文明施工確保工程質(zhì)量，施工時自負(fù)安全責(zé)任,。在工程質(zhì)量保證期內(nèi),，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務(wù),。

3,、乙方工程質(zhì)量未達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)及時返工直至達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn),，相關(guān)費用由乙方自行負(fù)責(zé),。

六、違約責(zé)任

1,、若甲方未能在約定的期限內(nèi)支付工程款的,，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)計息)。

2,、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的,，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金 元,。逾期 天后甲方有權(quán)單方解除合同,，并向乙方要求支付違約賠償金 元,，相關(guān)金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足,。

3,、乙方工程經(jīng)返工后仍未達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)單方解除合同,，并向乙方要求支付違約賠償金 元,。

七、爭議解決

甲乙雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決,，如協(xié)商不成交武漢仲裁委員會仲裁,。

八、其他

1,、本合同簽字生效后甲,、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議,。

2,、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守,。

3,、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字之日起生效。

4,、本合同一式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力,。

甲方：

授權(quán)/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇四

簽定日期：____年__月__日

定作方(甲方)：_____

電話：__________

承攬方(乙方)：_____

電話：__________

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行,。

┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐

│││││加工費│

│ 品名 │ 規(guī)格 │單位│數(shù)量├─────┬──────┤

│││││單價│金額│

├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│││││││

├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│││││││

└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

定作方供應(yīng)原材料：

┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐

│ 原材料 │規(guī)格│單位│ 數(shù)量 │日期│成品單位耗用量│

├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│││││││

├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│││││││

└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘

1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：___________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：______________,。

3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負(fù)擔(dān)：__________。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

承攬合同印花稅稅率篇五

委托方： 紡織器材廠(甲方) 承攬方： 電鍍廠(乙方)

1.加工的項目,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,，但損壞件必須歸還甲方,。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù),。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6.結(jié)算方式：通過銀行托收,。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實際損失賠償,。

甲方： 紡織器材廠 乙方： 電鍍廠

法定代表人： (蓋章) 法定代表人： (蓋章)

地址： 地址： 銀行帳號： 銀行帳號：

年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇六

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，以資共同信守,。

1.品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期：

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│單價│金額│分期交(收)貨數(shù)量│超欠幅度%│

││││││├─┬─┬─┬─┬─┤│

│││││││月│月│月│月│月││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││││││││

├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____│

└──────────────────────────────────┘

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點：____________

3.原材料來源及互利方法：______________

4.交(收)貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：__________

5.貨款結(jié)算時間及方法：_________________

6.包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負(fù)擔(dān)：_________

7.違約責(zé)任：________________

8.其他：_______________

9.不可抗力_____________

10.本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效。

11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,，要求調(diào)解、仲裁處理,。

12.本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份___________

13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

┌────────────────┬─────────────────┐

│承攬人：法人委托書號碼____│定作人：法人委托書號碼______│

│營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼│

├────────────────┼─────────────────┤

│承攬人：│定作人：(蓋章)│

│法定代表人：│法定代表人：│

│開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：│

│電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：│

│住址：│住址：│

└────────────────┴─────────────────┘

(注：因欄目所限,，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

承攬合同印花稅稅率篇七

定作方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

總則

1,、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜,，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同,。

2,、甲方提出led顯示屏工程的具體要求,，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)顯示屏的設(shè)計、制作,、調(diào)試,、培訓(xùn)、維護等工作,。甲方負(fù)責(zé)安裝和投資工程的總費用,。

工程類型、費用構(gòu)成

顯示屏工程總費用為： 元,。大寫_________________________ 人民幣 具體構(gòu)成如下：

3,、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失,，則甲方相應(yīng)提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失,。

軟件要求

1、乙方向甲方提供一套專門設(shè)計的顯示屏標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件,，可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯,、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件由乙方提供,，由乙方負(fù)責(zé)裝機調(diào)試,。

1、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進行終身維護,、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。

3,、顯示屏使用中由于甲方使用不當(dāng)造成的問題及意外情況造成的損失,，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé),。

4,、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負(fù)責(zé)：

(1)顯示屏控制計算機挪作他用,，由于軟件病毒等原因,，破壞了顯示屏控制軟件。

(2)顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò)連接使用時,，因為計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的問題導(dǎo)致顯示屏及計算機和軟件損壞,。

(3)由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。

(4 ) 由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,，如：浸水,、火災(zāi)、雷擊及其它機械破壞等導(dǎo)致的顯示屏損壞;

工程費用結(jié)算方式

1、甲,、乙雙方簽字蓋章之日起,，甲方預(yù)付乙方工程款 %，計￥ 元,， 大寫： ,。

2、顯示屏從乙方公司出貨前,，甲方向乙方支付工程款 計￥ 元,， 大寫： 。

5,、甲方在未付清全部工程費用以前,，顯示屏的產(chǎn)權(quán)歸乙方所有?？罡肚搴?，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

違約規(guī)則

乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量,，否則乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

爭議解決

在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決,。如果雙方不能自行協(xié)商解決,，可向甲乙雙方認(rèn)可的仲裁委員會申請仲裁。

附則

1,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,，甲方預(yù)付工程款到達乙方指定賬號后生效。

2,、任何一方代理人,、地址、電話,、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應(yīng)書面通知另一方,。

3,、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,。

4,、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

5,、本合同一試 兩 份,，甲乙雙方各執(zhí) 一 份。

承攬合同印花稅稅率篇八

甲方：(定作人)

乙方： (承攬人)

因 工程施工需要，由乙方承攬部分 工程,，為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，自愿達成一致,，協(xié)議如下：

第一條 項目名稱、任務(wù)量,、酬金,、完成期限、備注等系,。 注：酬金中包含完成該項合同義務(wù)的全部費用,，甲方與乙方工作人員不存在勞資關(guān)

第二條 項目的內(nèi)容和具體要求(應(yīng)詳細(xì)約定此條款，必要時,，可以封存樣品的,，由雙方代表當(dāng)面封簽，妥為保存,，作為驗收的依據(jù),。)

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格,、數(shù)量和質(zhì)量

(1,、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料并接受甲方檢驗,。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響其勞動成果的,，甲方有權(quán)要求修理、減少價款或賠償損失,。

2,、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)明確規(guī)定材料的消耗定額,，甲方原材料不符合要求的,，乙方應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。

3,、原材料等物品的提交日期計算,。)

第四條 技術(shù)資料、圖紙的提供辦法和日期

第五條 驗收標(biāo)準(zhǔn)方法和期限

(1,、按合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2,、甲方應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作,。)

第六條 計量與結(jié)算(根據(jù)具體情況，可以以件、米或其他計量單位計量,，但合同工期一個月以上的,，應(yīng)按下列方法每月結(jié)算一次。)

1.乙方應(yīng)在每月 日前制作當(dāng)月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方,，甲方應(yīng)自收到后 日內(nèi)審核批準(zhǔn),并以此作為支付進度款和結(jié)算全部工作量的依據(jù);

2.全部工作完成,，經(jīng)甲方驗收合格并移交給甲方后1個月內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方確認(rèn)的月《已完工工作量清單》為依據(jù),，制作《總結(jié)算清單》報告甲方,，甲方應(yīng)自收到乙方《總結(jié)算清單》后15日內(nèi)審核，甲方審核批準(zhǔn)的工程量即為雙方的結(jié)算工作量,，甲方審核批準(zhǔn)的日期為結(jié)算日期,。

第七條 付款條件與期限(一般應(yīng)按下面的方式約定，有特殊情況的,，可以另作約定,，如資金充足可以支付預(yù)付款，但應(yīng)當(dāng)明確何時扣回,。)

1.甲方收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)工程款并扣除有關(guān)費用(即工作過程中,，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內(nèi)，向乙方支付當(dāng)月審定工作量的 (參考比例為75%)作為進度款,，以后每月如此;

2.甲乙雙方結(jié)算完畢后,，甲方自收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)結(jié)算款并扣除有關(guān)費用(即工作過程中，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內(nèi)向乙方支付至結(jié)算總額的 (參考比例為95%);甲方自收到業(yè)主(或總承包方)全部工程款(含質(zhì)保金)并扣除有關(guān)費用(即工作過程中,，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內(nèi)支付清全部結(jié)算款;

3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的,，甲方有權(quán)不予計量，不予支付進度款,，由此造成乙方的經(jīng)濟損失的,，由乙方承擔(dān)，且工期不予順延;

4.甲方憑乙方提供的等額,、有效完稅發(fā)票(甲方扣稅除外)以銀行轉(zhuǎn)賬或票據(jù)結(jié)算的方式向乙方支付上述款項,。

第八條 合同工期

本合同工期為 日歷天，從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進場的第 天起計),，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同,，乙方應(yīng)及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生后3天內(nèi)提供有效證明,，經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，工期順延,。

第九條 雙方責(zé)任(可根據(jù)不同的工作任務(wù)和條件應(yīng)當(dāng)增加部分條款,。)

(一) 甲方責(zé)任

1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結(jié)算款);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào)指揮，派出技術(shù)人員對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工作,，辦理簽證中間工程的驗收手續(xù);

3.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙,、資料;

4.在開工前，就本工程及相關(guān)項目向乙方進行安全,、技術(shù)交底(甲方對此要有書面記錄,，接受交底人員應(yīng)簽字確認(rèn));

5.協(xié)助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續(xù);

6.協(xié)助乙方做好施工人員的安全教育、培訓(xùn)考核,。

7.其他應(yīng)當(dāng)由甲方負(fù)責(zé)的事項,。

(二) 乙方責(zé)任

1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主(或總承包方)現(xiàn)場指揮及管理;

2.按時組織施工,，保質(zhì),、保量、安全,、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;

3.負(fù)責(zé)組織符合合同要求的,、足夠的及相應(yīng)的人員和設(shè)備進場施工，進場船機設(shè)備必須具有有效的性能證書或經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證,、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業(yè)登記卡),，特種作業(yè)人員必須具有有效的特種作業(yè)資格證書，乙方應(yīng)將上述證書的復(fù)印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對,，經(jīng)確認(rèn)合格登記后才能進場工作;

4.負(fù)責(zé)根據(jù)本合同關(guān)于工作內(nèi)容的有關(guān)資料(如圖紙,、甲方指令等)編制組織、工作方案,，并報甲方審批;

5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施,，非甲方或業(yè)主(或總承包方)原因造成工程質(zhì)量或進度達不到有關(guān)規(guī)范驗收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的，所造成的一切損失責(zé)任由乙方承擔(dān);

6.乙方必須積極履行本合同約定的內(nèi)容和具體要求,，按合同規(guī)定的日期和質(zhì)量完成工作并交付使用;

7.保證以己之足夠的人員和設(shè)備履行本合同,，非經(jīng)甲方同意，合同項下的任何工作不得轉(zhuǎn)讓給第三方來完成;

8.保證自己及雇員遵紀(jì)守法,，文明施工,，作好現(xiàn)場施工材料和機具的歸類歸堆，做到堆放合理,、整齊,，搞好施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境衛(wèi)生;

9.在工作過程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄,，數(shù)據(jù)如實整理,，并接受甲方監(jiān)督、檢查,。在階段性工程結(jié)束或全部工程竣工后,，乙方必須將工程的原始記錄,、數(shù)據(jù)及技術(shù)資料完整地移交給甲方;

10.乙方應(yīng)當(dāng)及時到當(dāng)?shù)貏趧硬块T辦理用工審批手續(xù)，辦理工人暫住證等,，一切費用由乙方負(fù)責(zé);

11.乙方應(yīng)到當(dāng)?shù)乇ｋU部門辦理工作人員的勞動保險,、社會保險和人身保險并將有關(guān)手續(xù)的復(fù)印件交甲方，否則因此造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé);

12.乙方應(yīng)按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規(guī)定管理好乙方工作人員,，認(rèn)真履行雙方簽訂的《施工企業(yè)流動人口計劃生育管理責(zé)任書》,，并應(yīng)認(rèn)真接受甲方的檢查和監(jiān)督。

13.在工作過程中,，乙方必須積極主動地配合甲方及有關(guān)人員對乙方工作進行監(jiān)督,、檢查和驗收;乙方應(yīng)認(rèn)真做好自檢工作，工作成果經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工,，否則,，乙方應(yīng)無條件返工并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費用;

14.乙方不得以任何理由和借口，以任何形式與業(yè)主(或總承包),，監(jiān)理及其他相關(guān)部門發(fā)生關(guān)系,，否則甲方有權(quán)解除合同;

15.乙方對甲方提供的機具和材料應(yīng)合理使用，保管完好,，禁止浪費材料和不合理使用機具,，否則甲方有權(quán)拒絕提供，并要求賠償損失;

16.為完成合同項下的工作,，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)的其他事項,。

第十條 安全施工(增加施工安全生產(chǎn)管理協(xié)議書,但不能刪去本條款)

1.雙方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書;

2.甲方對乙方承擔(dān)的工作進行安全交底，提出明確安全要求,，并進行監(jiān)督檢查;

3.乙方應(yīng)按安全施工有關(guān)規(guī)定,，采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護措施,，確保施工安全和第三者的安全,，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任及發(fā)生的費用;

4.甲方對乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無條件執(zhí)行,，由此而發(fā)生的費用和延誤工期概由乙方負(fù)責(zé);

5.若發(fā)生重大傷亡事故,，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告行政主管部門并通知甲方代表。甲方應(yīng)為搶救提供有利條件,，發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),。

第十一條 違約責(zé)任

1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔(dān)違約責(zé)任,。乙方違約,，甲方除有權(quán)責(zé)令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外,，并有權(quán)解除合同：

(1)違反本合同的任何之條款的;

(2)履行義務(wù)不符合本合同約定或甲方要求的;

(3)不能如期按本合同約定的質(zhì)量完成任務(wù)的;

(4)違反文明施工之規(guī)定,，造成環(huán)境污染或給甲方或第三人造成損害的;

(5)疏于安全管理,，造成損失在1000元以上的;

(6)造成甲方材料浪費，機具損壞或喪失原有功能的;

(7)不服從甲方現(xiàn)場管理和協(xié)調(diào)的;

(8)甲方認(rèn)為乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無法完成合同項下的全部工作,，要求與乙方簽訂補充協(xié)議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;

(9)違反合同規(guī)定的其他行為,。

2.合同解除后,，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動放棄其為履行本合同而應(yīng)得剩余工程款,，給甲方造成損失的,，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

(1)不主動退場并且自合同解除之日起15日內(nèi)沒有向甲方提出書面結(jié)算和驗收報告的;

(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;

(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;

3. 合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除,。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公布的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金,。

第十二條 獎懲

1.乙方有本合同規(guī)定的違約行為或違反法律規(guī)定，甲方有權(quán)責(zé)令乙方限期改正,，乙方拒不改正或不能改正的,，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的 (參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰,。

2.按合同約定或法律規(guī)定乙方?jīng)]有應(yīng)當(dāng)懲罰之行為的,，甲方給予乙方總工作量的 (參考比例為1-10‰)作為獎勵。

第十三條 解決合同糾紛的方式

履行合同過程中發(fā)生爭議,，本著友好態(tài)度協(xié)商解決,，若經(jīng)協(xié)商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律,。

第十四條 其他

1.本合同一式 份,，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份;

2.本合同簽訂后,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同;

3.雙方商定的其他條款：

第十五條 合同附件及有效期

1.合同附件

(1)甲乙雙方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《資質(zhì)證書》(復(fù)印件);

(2) 工程計量單,、結(jié)算單等;

(3) 施工安全生產(chǎn)管理協(xié)議書;

(4)雙方為解決合同項下的問題所發(fā)信函等文件;

2.本合同自甲,、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專用印章后生效，至雙方履行完畢合同規(guī)定的義務(wù)后自行失效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

銀行帳號： 銀行帳號：

合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇九

建設(shè)方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款：

一、承攬項目

1,、甲方擬建一處房屋,，位于面積為 平方米，現(xiàn)將 工程承攬給乙方,，具體包括：

(1)基礎(chǔ)工程,、布設(shè)鋼筋,。

(2)主體框架及砌墻工程。

(3)布筋及水泥砼工程,。

(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整,。

(5)其它。

2,、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工,。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備,、工具等均由乙方負(fù)責(zé),。

二、工價及其支付

1,、本工程工程款為 元,。

2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方,。

三,、安全責(zé)任

乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強安全意識,，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān),。

四、工程驗收及工期

1,、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

2、本合同所涉及工程的工期為 天,。

3,、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元,。

五,、返工義務(wù)的承擔(dān)

在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計施工等問題,，由乙方負(fù)責(zé)返工,，所需費用由乙方負(fù)責(zé)。

六,、保修期限

1,、工程質(zhì)量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算,。

2,、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷,，乙方不承擔(dān)責(zé)任,。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使,。

3,、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金,，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

七,、特別約定

1,、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工,。

2,、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量,。

八,、違約責(zé)任

任何一方違約，對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：

1,、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定,。

2、賠償守約方經(jīng)濟損失,，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權(quán)益所需合法費用支出,。

九、本合同一式二份,，雙方簽字后生效,。

建設(shè)方(甲方)： 承攬方(乙方)：

年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇十

尊敬的審判長、審判員,、人民陪審員：

上海序倫律師事務(wù)所接受南通某某貿(mào)易有限公司(“某某公司”)的委托,，指派趙永恒律師擔(dān)任南通某某貿(mào)易有限公司應(yīng)訴浙江某某木業(yè)有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿(mào)易有限公司反訴浙江某某木業(yè)有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人。現(xiàn)根據(jù)事實和法律,，發(fā)表代理意見如下：

本案的主要問題是：(1)本案是適用承攬合同法律規(guī)范還是適用買賣合同法律規(guī)范?即,，本案系爭合同是承攬合同還是買賣合同?(2)反訴中，系爭合同是否已經(jīng)由反訴原告合法解除?(3)本訴中,，被告是否享有先履行抗辯權(quán)?

一,、本案應(yīng)當(dāng)適用承攬合同法律規(guī)范

本案系爭fbfp6b-1和fbfp6b-2合同名為購銷合同，實為承攬合同中的定作合同,。

本案中,，某某公司按照某某公司要求的材質(zhì),、規(guī)格型號加工三聚氰胺平板門，并且,，作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供,。

某某公司交付標(biāo)的物實質(zhì)上是在履行交付工作成果的義務(wù)。但是,，某某不僅要交付工作成果,，而且，還要按照某某公司的要求完成工作,，此兩項內(nèi)容共同構(gòu)成其合同項下的全部義務(wù),。由某某公司完成工作，體現(xiàn)了某某公司對某某公司的特殊信任,。

定作合同中交付工作成果部分的內(nèi)容,，具有買賣性質(zhì)。但是,，這部分具有買賣性質(zhì)的交付內(nèi)容,，只是定作合同權(quán)利義務(wù)的一部分，并不能全部涵蓋定作合同的權(quán)利義務(wù),。相反,，定作合同則涵蓋了全部權(quán)利義務(wù)，既包括了具有買賣性質(zhì)的交付工作成果部分,，也包括了加工該工作成果的過程部分,。

綜上，在適用法律時,，應(yīng)當(dāng)考察案件事實與法律構(gòu)成要件的吻合關(guān)系,，考察當(dāng)事人的真實意思表示,，而不為表象所迷惑。本案中,，案件事實符合承攬合同中定作合同的法律構(gòu)成要件，系爭合同應(yīng)當(dāng)定性為承攬合同,，適用承攬合同法律規(guī)范。

二,、反訴中,，系爭合同已經(jīng)由反訴原告合法解除

反訴中,，解除系爭合同的法定條件已經(jīng)具備，反訴原告某某公司合法行使了解除權(quán),，系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除。

(一)某某公司遲延履行系爭合同,，致使某某公司的合同目的不能實現(xiàn)

按照約定，fbfp6b-1和fbfp6b-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前,。其后,，雙方變更交貨日期,，分別為20xx年5月底和6月初。對此變更,，原被告雙方均當(dāng)庭確認(rèn),。

按照變更后的合同,，系爭合同訂金均在變更后的交貨期前支付，所需配件也在20xx年2月初全部交付,。某某公司在20xx年6月,、7月、8月均無法交貨,，致使某某公司的合同目的完全落空，某某公司行使法定解除權(quán),，于法有據(jù)。

(二)解除合同通知某某公司已經(jīng)收到

某某公司解除系爭合同的通知,，某某公司已經(jīng)收到。

綜上,，系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除，雙方應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀,，某某公司應(yīng)當(dāng)返還訂金及配件，并支付違約金,。

三、本訴中,，被告享有先履行抗辯權(quán)

本訴中，某某公司要求繼續(xù)履行合同,，并要求某某公司支付貨款并提貨,。

但是,，某某公司既沒有通知某某公司驗貨，也沒有通知某某公司提貨,。在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前，某某公司無權(quán)主張貨款,。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權(quán)。

某某公司派出質(zhì)檢人員到某某公司,，此為行使定做人權(quán)利的行為。某某公司作為承攬人,，理應(yīng)接受定做人某某公司的監(jiān)督檢驗,。此等檢驗監(jiān)督,，不免除某某公司通知某某公司進行驗貨的義務(wù),，不免除某某公司對加工物的質(zhì)量瑕疵擔(dān)保義務(wù),，也不免除某某公司通知提貨的義務(wù),。況且，某某公司派出的質(zhì)檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司,，直到20xx年6月26日才返回，質(zhì)檢人員根本沒有機會對系爭合同加工物進行監(jiān)督檢驗,。

至于某某公司提供的兩個證人，其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實,，其證詞之間也互相矛盾,，毫無可信可言,。某某公司相信，某某公司可以提供一卡車的類似證人,。

綜上，可以看出,，在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前,，某某公司無權(quán)主張貨款,。況且，某某公司在其訴狀中明確陳述,，系爭合同加工物尚未完全加工完畢，客觀上也不具備交付工作成果的條件,。假設(shè)如原告所說，缺乏配件,，原告也應(yīng)履行通知義務(wù)，告知被告,，原告未能履行此通知義務(wù),。

綜上所述,，本案系爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權(quán),，系爭合同已經(jīng)解除，雙方應(yīng)恢復(fù)原狀,，某某公司返還訂金及配件,，支付違約金,。在本訴中，某某公司享有先履行抗辯權(quán),，某某公司無權(quán)主張貨款。

以上代理意見,，請法庭考慮采納。

此致

慶元縣人民法院

上海序倫律師事務(wù)所

趙永恒律師

20xx年12月12日

承攬合同印花稅稅率篇十一

本合同于____年_月__日生效,，合同內(nèi)容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關(guān)于乙方向甲方提供___工程咨詢服務(wù)的約定。雙方協(xié)議如下：

一,、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務(wù),。并約定了服務(wù)的內(nèi)容,、時限、衡量成果的標(biāo)準(zhǔn),。其中的主要內(nèi)容包括：

乙方義務(wù)：向甲方提供___工程建設(shè)全面咨詢服務(wù)，直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,，并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后，才結(jié)束全面咨詢服務(wù),。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內(nèi)，不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料,，且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務(wù),。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)甲方與本工程項目有關(guān)的第三方的協(xié)調(diào)，免費為甲方工作提供順暢的外部條件,。乙方應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)，及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的資料及信息,。

乙方權(quán)利：乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,，提出中止咨詢業(yè)務(wù),。

甲方義務(wù)：在乙方提供咨詢服務(wù)過程中，免費向乙方提供甲方相關(guān)資質(zhì)證件等資料,，便于乙方展開相關(guān)咨詢服務(wù)。

甲方權(quán)利：甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關(guān)內(nèi)容的權(quán)利,，當(dāng)甲方認(rèn)定乙方不按規(guī)定履行其職責(zé)或義務(wù)，或與第三方串通給甲方造成任何損失的,，甲方有權(quán)要求中止合同并要求乙方承擔(dān)甲方相應(yīng)損失。

2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,，乙方應(yīng)無條件更正,，而不另外收費,，并對因此而對甲方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償以載明的該項服務(wù)內(nèi)容對應(yīng)之服務(wù)費為限,。若因甲方原因造成工作的延誤，將由甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,。

二,、驗收

1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,，其中書面文件的提交數(shù)量為二份,。因成果提交而產(chǎn)生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負(fù)擔(dān),。

2.若一方對階段性的工作成果有異議，必須在工作成果交付之日起的__個工作日內(nèi)向另一方以書面形式提出,。雙方應(yīng)在書面異議提出之日起的__個工作日內(nèi)對于該工作成果是否達到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))進行商定并確認(rèn)。雙方所商定并確認(rèn)工作成果的事宜不得被無故拖延,。

3.如經(jīng)雙方書面認(rèn)可確認(rèn)達到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的，則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的,，甲方有權(quán)暫時停止支付該部分的約定服務(wù)費并由乙方采取必要的補救措施。

三,、服務(wù)費的支付

1.中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價高5%，則服務(wù)費總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,，則服務(wù)費總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%，則服務(wù)費總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,，則服務(wù)費總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內(nèi)向乙方支付應(yīng)付服務(wù)費的30%,，余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預(yù)付款到賬后的5個月內(nèi),，等額支付給乙方,。

2.本費用結(jié)構(gòu)僅限于本工程項目咨詢的工作,。如果甲方要求擴大項目范圍，或因甲方改變已經(jīng)議定的項目內(nèi)容導(dǎo)致乙方需變更項目步驟,，乙方將需要重新評估上述費用結(jié)構(gòu)。

3.乙方同意服務(wù)費按階段支付,。每階段末，甲方將在乙方提出申請的__天內(nèi),，向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款,。

4.階段付款的比例及時間約定如下：

費用階段付款比例付款時間

第一階段30%協(xié)議簽署之后

第二階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第一個月末

第三階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第二個月末

第四階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第三個月末

第五階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第四個月末

第六階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第五個月末

5.乙方將自行承擔(dān)項目實施范圍內(nèi)的全部費用,，并不得以任何理由向甲方索要其他費用,。

四、服務(wù)的變更

甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務(wù),。該變更最終應(yīng)由雙方互相商定認(rèn)可，其中包括與該變更有關(guān)的任何費用調(diào)整,。

五、合同解除

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,，除非任一方有下列實質(zhì)性的違約事件發(fā)生。違約方應(yīng)向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金,。

甲方未按約定及時支付服務(wù)費,并經(jīng)乙方書面催討后仍不支付的;

乙方未按約定標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的,。

2.在本合同期限內(nèi)，若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,，雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應(yīng)于確認(rèn)項目失敗的正式宣布之日起的5日內(nèi)通知甲方,。

合同解除后,，乙方已完成的階段性工作量相對應(yīng)的費用,，甲方不再支付給乙方。

六,、不可抗力造成的遲延

凡因不可抗力而延遲履行的，任何一方均不因此而被視為違反本合同,，而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔(dān)賠償責(zé)任。

合同雙方將盡其合理的努力,，促使其各自的代理人,、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復(fù)制,，并防止作出未經(jīng)授權(quán)的透露。合同雙方同意,，只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人,、雇員和代表才會得到該等保密信息,。未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方,。

七、雙方保證

1.乙方保證

1.1其有權(quán)利,、經(jīng)驗、技能簽訂和充分履行本合同;

1.2其將遵守在履行服務(wù)時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);

1.3沒有乙方作為任意一方而且尚有未履行完畢的承諾或合同,，或者據(jù)其所知亦無任何一種法律上的障礙，與本合同存在沖突,，或者限制,、約束或有損本合同項下向甲方授予的權(quán)利及義務(wù);

2.甲方保證

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內(nèi)服務(wù)所需的一切信息提交給乙方,。甲方應(yīng)對提交給乙方的一切信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方,。

3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務(wù)可能會發(fā)生的額外費用，雙方約定將協(xié)商談?wù)撝匦略u估費用,。

八、涉及第三方的責(zé)任

有下列情形之一的,，對于第三方(如計劃受托人,、參與人或政府機構(gòu))提出的任何性質(zhì)的一切索賠,、要求、訴訟,、損害賠償、損失,、責(zé)任和費用(包括律師費),，甲方應(yīng)向乙方作出補償,，并使其免于承擔(dān)責(zé)任;對因乙方下述行為而導(dǎo)致的任何性質(zhì)的一切索賠,、要求、訴訟,、損害賠償、損失,、責(zé)任和費用(包括律師費)，乙方應(yīng)向甲方作出補償,，并使其免于承擔(dān)責(zé)任：

1.違反本合同保密規(guī)定的條款;

2.乙方在履行本合同時所提供或使用的任何材料侵犯任何專利、著作權(quán),、商標(biāo)或其他專有權(quán)利;

3.嚴(yán)重疏忽或故意行為不當(dāng),。

九,、訴訟條款

雙方同意，除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,，雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產(chǎn)生的其他一切爭議應(yīng)首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成，則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴,。

十、其他規(guī)定

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,，在任何情況下，均不因本合同而另設(shè)任何第三方權(quán)益或義務(wù),。

2.本合同以中文簽署一式四份,，雙方各執(zhí)兩份,，具同等效力,。

3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關(guān)系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負(fù)責(zé)承擔(dān)與工資有關(guān)的一切義務(wù)的問題),，乙方的人員仍是乙方的雇員,。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效，則其余條款仍然充分有效,。

雙方于下列日期簽署本合同，以資證明,。

代表：_yz公司日期：____年__月__日

代表：abc公司日期：____年__月__日

承攬合同印花稅稅率篇十二

地址：

電話： 傳真：

容器類委托加工承攬合同 no：

委托方： x公司 簽訂地點：

受托方： 簽訂時間：

標(biāo)的,、數(shù)量,、價款：

1. 驗收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,，并將送貨單及物流單一 起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,，按委托方提供原樣驗收,，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。

2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù),、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特 殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達),。

3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%,，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單, 如未下單即付清上筆合同10%尾款,。

4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量*層數(shù)/每排數(shù)量*排數(shù)),。

5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān)：受托方承擔(dān),。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容,、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商 務(wù)、財務(wù),、技術(shù)、產(chǎn)品的信息,、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資 料”)保守秘密,，未經(jīng)信息披露方書面事先同意,，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露,。本保 密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿,、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔(dān),，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力,。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟,。

10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,。(傳真或掃描件有效)

委 托 方： x公司 受 托 方：

法人代表： 法人代表：

委托代表： 委托代表：

傳 真：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：

看過委托加工承攬合同的人還看了：

1.加工承攬合同糾紛起訴狀范文

2.外協(xié)加工合同

3.工程安裝承攬合同

4.輔助材料是按購銷合同還是按加工承攬合同計征印花稅

5.廣告承攬合同范本

6.機械加工合同范本

7.生產(chǎn)加工委托書范本

8.最通用的定作加工合同范本

9.裝飾裝修工程承攬合同范本

10.稅務(wù)師考試《涉稅服務(wù)實務(wù)》沖刺試題及答案

承攬合同印花稅稅率篇十三

甲方：

乙方：

經(jīng)甲,、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議,，具體事宜如下：

一,、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二,、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸,。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留,，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),，超出部分由甲方承擔(dān)。

三,、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款,，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清,。

五,、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。

六,、工程責(zé)任：

1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電,。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同印花稅稅率篇十四

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則,，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一,、 工程概況

(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄,、排窗

(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口

(3) 承包范圍：包工包料

(4) 尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表

二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格按照圖紙和甲方要求施工,。

三,、 工程價款

(1) 樓梯扶手每米130 元;

(2) 玻璃護欄每米270 元;

(3) 排窗每米270 元;

(4) 決算是按實際數(shù)量計算,。

四、 付款方式

(1) 按工程實際面積計算,，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%,。

(3) 整個工程全部結(jié)束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%,。

(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款,，兩年后付清門、排窗5%的工程款,。

(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的質(zhì)保服務(wù)事項：油漆膠連,、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保,。

五、 合同爭議和解快辦法

(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格,，中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān),。

(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān),，與乙方無關(guān),。

(3) 因一方原因無法進行履行時,，應(yīng)及時以書面形式通知對方。并由責(zé)任方賠償對方經(jīng)濟損失,。

(4) 及時批復(fù)乙方提交的各種報告,，工程預(yù)算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收,。

六,、 其它約定

(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份,，并向乙方進行現(xiàn)場交底;

(2) 甲方無償提供場地和電源。

(3) 乙方施工現(xiàn)場安全責(zé)任事故與甲方無關(guān),，由乙方承擔(dān)。

(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進行供貨,。

七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,，工程竣工建設(shè)單位組織驗收合格后,，除質(zhì)保金外,，全部費用結(jié)算后終止,。

八,、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

九、 合同訂立時間 年 月 日,。

甲方：法定代表人：電話：年 月 日

乙方： 法定代表人： 電話： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇十五

發(fā)包方(甲方)： 身份證號：

承包方(乙方)： 身份證號：

甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工,，鋪設(shè)好水泥板，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè),。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等,、互利,、誠信原則,，確保工程安全、優(yōu)質(zhì),、高效、低耗,，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同,，以資共同遵守,。

一,、承包方式

甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水、用電,、水泥,、鋼筋等建筑材料。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果,。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內(nèi)外腳手架,、模板、頂木,、鐵釘,、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等,，費用由乙方自理,。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān),。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理,。

二、承建項目

樓房為三層框架結(jié)構(gòu),，承包從正負(fù)零起，第一層高為3.90米,，第二層高為3.6米,，第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑,，完成麻批，包括框架,、墻體,、梁,、柱,、樓梯,、樓面、砌磚,、搞地平、起隔墻,、批粗面內(nèi)外墻體(含6個衛(wèi)生間),、裝模,、拆模、扎鋼筋,、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等,。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理,。

乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求進行施工,，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工,。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé)，若施工過程中房子就有問題,，乙方要負(fù)完全責(zé)任。

三,、施工安全

1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,，采取嚴(yán)格的安全防護措施，乙方負(fù)責(zé)找工人,，組織,、指揮工人施工,。甲乙雙方當(dāng)事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系,。

2、乙方應(yīng)加強現(xiàn)場管理,，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求,，并對自身的施工,、技術(shù)、質(zhì)量,、工期、安全,、文明施工,、消防保衛(wèi),、環(huán)境保護等全面負(fù)責(zé)，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程,、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方

承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費用,。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故,，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用,。在乙方進入工地施工時到履行義務(wù)終了期間,，由乙方對其工人及雇傭人員,、財產(chǎn)和機械設(shè)備辦理相關(guān)保險并承擔(dān)其費用,。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關(guān)，任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任,，甲方不負(fù)任何責(zé)任,。

四、工程質(zhì)量要求

1,、乙方按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達到抗震安居房屋建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,，建房后的墻體,、窗戶,、門等要做到平整、光滑,墻磚,、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到：⑴乙方完成每層的梁,、柱、板面布筋后,，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收,，達到標(biāo)準(zhǔn)后才能進行下一步的施工,。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”(即一塊磚,、一鏟灰、一擠揉)砌筑法,。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈,，將墻面殘存的砂漿,、污垢、灰塵等清理干凈,，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰,，以提高粘結(jié)強度，防止出現(xiàn)空鼓開裂現(xiàn)象。⑷梁,、柱,、樓面的澆筑必須一次性完成,。⑸脫模后,，梁、板,、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直,，無漏漿、麻面,。⑹軸線,、門窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi),，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜,，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜,，所有陰陽角必須順直,、整齊、每3米不超過5㎜,。

2、工程竣工后,，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收。 如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，由乙方進行返工,、修改和重作,，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失,。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔(dān),。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任,。

3、上條所說的工程質(zhì)量問題,，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平,、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直,、斷裂,、露筋;

(3)橫梁,、圈梁斷裂、露筋,、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷,、露筋、不與水平面垂直;(5)梁,、柱,、板面中空;(6)墻壁,、屋頂上的砂漿脫落;

(7)屋頂漏水，浸水,。

4,、房屋保修期按國家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。

五,、承包價格

本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元),。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。

六,、付款方式

乙方進場后，甲方先預(yù)付工程款壹萬元,，以后將按工程進度付款。一,、二,、三層澆注封頂后,，若無質(zhì)量問題,，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元,、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫,、無漏水、無樓梯積水等工程質(zhì)量問題發(fā)生,，經(jīng)雙方驗收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方,。若有住房開裂、漏水,、積水、傾斜等工程質(zhì)量問題出現(xiàn),，則要求乙方及時維修,，否則甲方終止合同,，沒收余款。

七,、工期要求

20xx年 月 日開工，每15天一層，乙方必須在20xx年 月 日前完工,。

八,、違約責(zé)任及爭議的解決辦法

1,、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作,，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。

2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的 50%給乙方,。

九、合同的生效與終止

1,、本合同共4頁,，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。

2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,，工程竣工驗收合格并結(jié)清款項后失效,。

3,、乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，節(jié)約材料,，嚴(yán)格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同,，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用，如鋼材,、水泥,、紅磚等材料的漲價費用等等,。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量,。施工現(xiàn)場必須達到工完場地清，乙方負(fù)責(zé)清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾,，打掃干凈。工程結(jié)束后,，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

以上合同,雙方必須共同遵守,，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力,。

甲方簽字(手印)： 乙方簽字(手印)：

年月日：

承攬合同印花稅稅率篇十六

定作人：

承攬人：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

甲方(定作人)： ____________ 乙方(承攬人)： ____________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同。

第一條 定作物情況(如定作物為工程類,，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)

1.1 品名：(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,，不可用其簡稱或俗名代替 )

1.2 規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量,，并注明單位 )

1.4 備注：(如無內(nèi)容,，在空格處劃線)

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,，并注明幣種)

2.2 付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3 付款時間：(寫明年、月,、日)

第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1 質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，必須要寫全稱)

3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度,、強度、韌性,、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：(注：可以另設(shè)合同附件,，寫明見合同附件二)

4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的,，可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作人有權(quán)解除本合同,，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。

第五條 技術(shù)資料,、圖紙的提供

5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙,。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收)

6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年,、月,、日)

6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細(xì)地址)

6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定,。

6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機構(gòu)) 對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年,、月,、日)

7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細(xì)地址不可省略)

7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1,，則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間,。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

8.1 包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費用由哪方承擔(dān) )

第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車,、火車,、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條 定作物的保修

10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù),。

第十一條 定金及預(yù)付款

11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年,、月,、日)

11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：(寫明年,、月、日)

第十二條 承攬人的違約責(zé)任：

12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。

12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。

12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬人賠償損失,。

12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。

12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收,。

12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。

12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,，或被竊取的,，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。

12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,，由承攬人承擔(dān)。

12.12 其它違約責(zé)任： _______________

第十三條 定作人的違約責(zé)任：

13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止,。

13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用,。

13.8 其它違約責(zé)任： ____________

第十四條 不可抗力

14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,。

14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任,。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：

1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;

2. 依法向_______________人民法院起訴。

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。

第十七條 本合同一式 份,，定作人執(zhí) 份,，承攬人執(zhí) 份,。

第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。

定作人： (公章) 承攬人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或

委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號： 賬號 郵政編碼： 郵政編碼：

合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇十七

定作方(合同專用章/公章)：(以下簡稱甲方)

承攬方(合同專用章/公章)：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),，本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同,。

1 項目概況

1.1 項目名稱:

1.2 實施地點：

1.3 承攬方履行期限： 年 月 日至 年 月 日

1.4 簽訂地點：

1.5 簽訂時間： 年 月 日

2 工作內(nèi)容和工作量(詳細(xì)描述) 3 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1 質(zhì)量要求:

3.2 技術(shù)及設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn): (可詳見技術(shù)附件)。

3.3 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：

4 酬金與結(jié)算

4.1 項目酬金:

小寫:￥ 元，大寫:人民幣 ,。

4.2項目酬金構(gòu)成：該酬金包括： 。

4.3項目最終驗收合格后 日內(nèi),，承攬方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到定作方辦理付款審查審批手續(xù)。

4.4定作方向承攬方支付價款前,，承攬方應(yīng)先將符合定作方財務(wù)要求的發(fā)票提交給定作方。

4.5承攬方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性,、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),，定作方不承擔(dān)此信息外的任

何責(zé)任。

收款人：

開戶行：

賬 號：

4.6本項目按下列第 項方式支付

4.6.1 一次總付：項目最終驗收合格,，定作方在付款審查審批手續(xù)完成后 日內(nèi)向承攬方全額付款。

4.6.2 分期支付

4.6.2.1本合同生效后 日內(nèi)，支付合同價款 %的預(yù)付款;

4.6.2.2(按進度支付);

4.6.2.3項目最終驗收合格,，定作方在付款履行審查審批手續(xù)完成后 日內(nèi)支付合同價款的 %，其余 %作為質(zhì)量保證金,，待質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后 日內(nèi)支付。

5 驗收

5.1驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理,。

5.2 驗收方式：

5.3 驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬方應(yīng) 無償負(fù)責(zé)修整或重做 ,。

5.4驗收過程中因設(shè)備技術(shù)或質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交 技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)進行鑒定,。

6 質(zhì)量保證

6.1 質(zhì)量保證期限自完成驗收合格之日起 個月。

6.2質(zhì)量保證期內(nèi),，由于承攬方責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬方整改,，定作方驗收合格后重新計算,。

6.3質(zhì)量保證期內(nèi),，出現(xiàn)質(zhì)量問題,，承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還,。

6.4定作方派員或委托第三方監(jiān)督該項目實施,并不替代或解除承攬方對項目質(zhì)量的責(zé)任。

7 技術(shù)資料的提供及保密要求

7.1 定作方應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求,、圖紙,、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,，承攬方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,，承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在 日內(nèi)向定作方提出書面異議或說明,，定作方應(yīng)在收到書面異議的 日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的,，視為定作方提供的有關(guān)資料符合承攬方履行合同要求。

7.2 承攬方對定作方提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密,，未經(jīng)定作方書面同意,，不得以任何方式留存,、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制,、傳播，并不得向第三方披露或使用,。本合同終止,，不影響該保密條款的效力,。

8 違約責(zé)任

8.1 承攬方未按期完工，每逾期一日,，應(yīng)向定作方支付遲延交工部分酬金金額 %的違約金,，同時負(fù)責(zé)賠償給定作方造成損失。

8.2 定作方未按合同約定付款,，每逾期一日，應(yīng)向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金,。

8.3 如發(fā)生5.3情形, 定作方有權(quán)要求承攬方支付 元違約金,，如給定作方造成損失的,，承攬方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

8.4一方違反本合同第7條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任

8.5發(fā)生其它違約情形,，違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失,。如屬雙方過錯，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

9 不可抗力

9.1 由于不可抗力，如火災(zāi),、地震,、臺風(fēng),、洪水等自然災(zāi)害及其它不可預(yù)見、不可避免,、不可克服的事件,，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后 小時內(nèi)及時通知對方,，并在其后 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

9.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度,。

10 爭議的解決

10.1因合同發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

10.2如協(xié)商不成,，可選擇下列第 項確定：

10.2.1向 仲裁委員會申請仲裁;

10.2.2向 人民法院提起訴訟;

11 瑕疵擔(dān)保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的設(shè)備,、材料,、工序工藝,、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,，不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán),、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責(zé)任,。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。

12.保險

12.1.承攬方必須對自己的全部設(shè)備及人員進行保險,，如發(fā)生設(shè)備、人身傷亡等事故(定作方原因除外),，由承攬方負(fù)責(zé)向保險公司索賠，定作方不負(fù)任何責(zé)任,。

12.2.因定作方原因造成承攬方的設(shè)備和人員的損害，由承攬方負(fù)責(zé)向保險公司索賠,，定作方只承擔(dān)保險公司賠償以外的損失,，未保險的定作方不予賠償,。

13 合同的生效、變更,、解除和終止

13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章后生效。

13.2雙方協(xié)商一致,，可變更或解除合同,。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式,。

13.3 發(fā)生下列情形之一的,一方可以解除合同:

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);

13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經(jīng)催告后 日內(nèi)仍未交工，定作方有權(quán)解除合同;

13.3.3 項目質(zhì)量不符合約定,，且承攬方未按定作方要求采取必要補救措施的，定作方有權(quán)解除合同;

13.4 發(fā)生下列情形之一的,，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行;

13.4.2 雙方解除合同;

13.4.3 法律規(guī)定的其它情形。

13.5 合同變更,、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對方造成損失的,，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同印花稅稅率篇十八

廣告客戶或代理單位名稱(甲方)：

廣告發(fā)布單位名稱(乙方)：

甲乙雙方根據(jù)國務(wù)院《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同,，并共同遵守。

一,、甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)布 廣告。

二,、廣告發(fā)布媒介為：

三,、單位廣告規(guī)格為：

四,、廣告采用 樣稿(樣帶)，未經(jīng)甲方同意,，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶),。

五,、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律,、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)要求甲方作出修改,。甲方作出修改前，乙方有權(quán)拒絕發(fā)布,。

六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,，與本合同一并保存,。

七,、廣告單價 元,，加急費 元，其他費用 元,，扣除優(yōu)惠 元，扣除代理費 元,，播出次數(shù) 元，總計 元,。

八、甲方應(yīng)在 年 月 日前將廣告發(fā)布費付給乙方,，付款方式：

九,、違約責(zé)任：

十,、合同糾紛解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方未在合同中約定仲裁機構(gòu),，事后也未達成書面仲裁協(xié)議的,，可向人民法院起訴),。

十一、 其他：

廣告客戶或代理單位名稱(甲方)：

廣告發(fā)布單位名稱(乙方)：

年月日：