隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù),。合同的格式和要求是什么樣的呢,？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇一

乙方：____________________（承攬方）

雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

2.甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.通過(guò)考察同意后，自愿購(gòu)買(mǎi)材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,，乙方自己負(fù)責(zé)。

2.乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,，否則按違約處理。

三,、違約條款

1.甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金,。

2.乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金,。

四、本合同有效期____月,，____年____月____日起至____年____月____日止,。

本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五,、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇二

篇，歡迎閱讀參考!

加工合同范本

(一)

合同編號(hào)：_________

甲方(加工裝配方)：_________

乙方(來(lái)料,、來(lái)件方)：_________

雙方在遵守中華人民共和國(guó)法律,、法規(guī)的前提下，本著本等互利的原則,，就來(lái)料加工_________進(jìn)行了充分協(xié)商,，一致達(dá)成如下合同條款：

一、雙方責(zé)任

1,、甲方責(zé)任：

(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,，無(wú)上蓋場(chǎng)地_________平方米，工廠管理人員_________名,，生產(chǎn)工人_________名,、開(kāi)業(yè)后____月增至_________名,。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出,。

(2)提供現(xiàn)有水,、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,，如需新安裝水,、電設(shè)施,，其費(fèi)用由乙方支付,。

(3)辦理來(lái)料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對(duì)工廠實(shí)行行政,、財(cái)務(wù)等管理,，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng),。

2,、乙方責(zé)任：

(1)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造_________平方米簡(jiǎn)易廠房所需的設(shè)備材料(詳見(jiàn)清單),，分多批運(yùn)抵甲方工廠，設(shè)備總值約_________元,。

(2)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料,、輔料和包裝物料，具體數(shù)量,、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明,。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無(wú)效者,，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二,、加工數(shù)量

第________年加工上述產(chǎn)品,，加工費(fèi)約_________元,，從第________年開(kāi)始的產(chǎn)量，應(yīng)在前________年的基礎(chǔ)上有所增加,，具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明,。

三、作價(jià)原則和工繳費(fèi)

1,、試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個(gè)月,，在試產(chǎn)期內(nèi)，工人每人每月工繳費(fèi)暫定為_(kāi)________元,，每月工作____日,，每天。

2,、試產(chǎn)期滿后,，采取按件計(jì)算方式，在堅(jiān)持互利原則的基礎(chǔ)上,、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種,、規(guī)格、款式和工藝繁簡(jiǎn)不同進(jìn)行定價(jià),，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,，工繳費(fèi)平均每人每月不低于_________元。需要加班時(shí),，加班費(fèi)另計(jì),，但每個(gè)工人每天加班時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)。

3,、甲方工人生產(chǎn)消耗的水,、電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

4,、每月乙方支付甲方_________元,，作為工作管理費(fèi)。

四,、損耗率

1,、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

2,、試產(chǎn)期后的損耗率，由雙方商定,，并在生產(chǎn)加工合同中訂明,。

五、來(lái)料和交貨期

1,、乙方按生產(chǎn)合同的加工量,，按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料,。為使甲方工廠能正常生產(chǎn)，乙方必須在每批產(chǎn)品開(kāi)始加工前_________天,，將所需的原材料和包裝物料運(yùn)抵甲方工廠,。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來(lái)料不足,，造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_________天,，停工天數(shù)累計(jì)不得超過(guò)四天，否則,，乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計(jì),，每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)_________元，支付給甲方工廠,。

2,、為使乙方能開(kāi)展正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,，按時(shí),、按質(zhì)、按量交貨,。如非人力不可抗拒原因,，甲方不按時(shí)、按質(zhì),、按量交貨,，造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失，甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,，賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。

3,、由乙方提供的機(jī)械,、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,，在甲方工廠由雙方進(jìn)行交收登記,，建立帳冊(cè)。甲方工廠加工后的成品,，在甲方工廠經(jīng)乙方驗(yàn)收起運(yùn)后,，甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量,、短缺等任何責(zé)任,。

六、結(jié)匯形式

工繳費(fèi)及工人管理費(fèi)每月結(jié)算一次,，以d即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,，由甲方工廠會(huì)同(_________政府授權(quán)的處理來(lái)料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的)_________貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開(kāi)具發(fā)票后,，通過(guò)_________銀行(_________分行)向乙方在_________開(kāi)戶的銀行(_________銀行;帳號(hào)_________)辦理。乙方超過(guò)_________天仍未付款給甲方,，則按逾期天數(shù),，以當(dāng)時(shí)香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_________個(gè)月不結(jié)匯,，甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施,。

七、勞動(dòng)保護(hù)及運(yùn)輸與保險(xiǎn)

1,、工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作,，完善防塵、防煙,、防毒設(shè)施,，廠房保持光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,，對(duì)有污染性項(xiàng)目,，須經(jīng)市環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng),。

2,、乙方提供的機(jī)械、照明設(shè)備,、原輔材料,、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由乙方負(fù)責(zé),。

3,、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn),，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備,、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由乙方向_________保險(xiǎn)公司投保,。

八、技術(shù)交流

在設(shè)備運(yùn)抵甲方工廠后,，乙方應(yīng)盡快派出人員進(jìn)行安裝,，甲方派出人員進(jìn)行協(xié)助,。從試產(chǎn)期開(kāi)始,，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),，直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),，進(jìn)行正常生產(chǎn)時(shí)為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限

本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,，乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書(shū)交甲方辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效,。有效期為_(kāi)_______年，即從________年____月____日至________年____月____日,。如要提前終止或延長(zhǎng)本合同,，須在三個(gè)月前通知對(duì)方,，并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長(zhǎng)合同事宜。某方單獨(dú)提前終止合同,，要負(fù)責(zé)補(bǔ)償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,。補(bǔ)償?shù)霓k法，根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費(fèi)為準(zhǔn),，補(bǔ)償兩個(gè)月的工繳費(fèi)總額給對(duì)方,。

合同期滿后，不動(dòng)資產(chǎn)(如廠房,、宿舍)歸甲方所有,，由乙方不作價(jià)提供的可動(dòng)產(chǎn)(如機(jī)械、車(chē)輛,、設(shè)備)歸乙方所有,，并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理核銷(xiāo)手續(xù)。

雙方同意,，在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_________天內(nèi),，乙方向甲方預(yù)付_________元，作為履約保證金,，從甲方收到履約金之日起_________個(gè)月內(nèi),，乙方仍不投產(chǎn)開(kāi)業(yè)，履約保證金即無(wú)條件歸甲方所有,，同時(shí),，甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時(shí)投產(chǎn)開(kāi)業(yè),，該履約保證金可作工繳費(fèi)抵付給甲方,。

十、仲裁

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭(zhēng)議,，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,，協(xié)商不能解決，均應(yīng)提交_________仲裁委員會(huì),，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)施行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力,。

十

一,、語(yǔ)言

本合同以英文和中文書(shū)就，兩種文本具有同等效力,。但在對(duì)其解釋產(chǎn)生異議時(shí),，以中文文本為準(zhǔn),。

十

二、合同的份數(shù)和修訂

本合同正本一式五份,，甲,、乙雙方、海關(guān),、車(chē)管所、政府授權(quán)的處理來(lái)料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的_________公司各一份,，副本若干份,，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜,，雙方可隨時(shí)補(bǔ)充或修改,，并報(bào)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)施。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

加工合同范本

(二)

承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1,、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2,、(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,，參照

第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2,、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2,、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條

第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

1,、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2、向人民法院起訴,。

本合同自________年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

________年____月____日

承攬方：________________________

代表人：_________

________年____月____日

加工合同范本

(三)

甲方(發(fā)包人)：______________

乙方(承包人)：______________

根據(jù)《民法典》及其相關(guān)的法律,、法規(guī),。為保障租賃雙方的合法權(quán)益，在平等,、自愿的基礎(chǔ)上,，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,，就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;

一,、甲方自愿將坐落在：______________，廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,，廠房包括機(jī)器設(shè)備及部分附屬房間,。乙方已對(duì)甲方所要承租的廠房做了充分了解，愿意承包該廠房,。

二,、租賃用途為石材加工與銷(xiāo)售，不得用于其他用途,。租賃期間內(nèi)乙方不得以甲方的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng),。

三、租賃期限為_(kāi)_______年____月____日起至________年____月____日止,。

四,、前________年租金每年為人民幣_(tái)_____萬(wàn)，此后________年每年人民幣_(tái)_____萬(wàn),，付款方式：________年一付,、為每年的正月一次性付清,。(實(shí)價(jià)不含水,、電、暖,、煤氣,、設(shè)備等費(fèi)用、不含稅,，其一切稅費(fèi)由承租方承擔(dān)),。

五、乙方在租賃合同簽訂之日起應(yīng)支付甲方人民幣15萬(wàn)元作為租賃押金,。合同期滿后,，如乙方無(wú)違約行為，甲方應(yīng)無(wú)息退還給乙方。如乙方有違約行為,，甲方不返還乙方已經(jīng)支付的租賃押金,，以15萬(wàn)元作為違約金賠償給甲方。

六,、乙方應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：

1,、乙方應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)租賃期間產(chǎn)生的水電費(fèi)、稅收,、員工招聘,、工資、設(shè)備維修,、廠房維修,，變壓器維修等一切因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。乙方自負(fù)營(yíng)虧,，獨(dú)立核算,，因此產(chǎn)生的責(zé)任與甲方無(wú)關(guān)。

2,、甲方提供變壓器給乙方使用,，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方每月提供的電表度數(shù)(電費(fèi)單)將產(chǎn)生的電費(fèi)按月及時(shí)支付給甲方。稅收(含國(guó)稅,、地稅)與石粉處置粉,、污染治理費(fèi)等一切政府收費(fèi)均由甲方代繳,，乙方應(yīng)當(dāng)將款項(xiàng)在產(chǎn)生后七天內(nèi)及時(shí)支付給甲方,。

3、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,、工傷責(zé)任事故應(yīng)當(dāng)由乙方自行承擔(dān),，如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,，甲方有權(quán)向乙方全部追償。并且要求乙方承擔(dān)給甲方造成的其他損失,，包括：律師費(fèi),、公證費(fèi)、取證費(fèi),、訴訟費(fèi)等等,。

4、不得對(duì)所承包的廠房進(jìn)行影響使用安全的履行,，如確有需要改造,，必須得甲方面同意，費(fèi)用自理,，權(quán)屬歸甲方所有,，租賃期滿后或者解除合同時(shí),，就無(wú)償移交給甲方。

5,、不得在租賃的廠房周?chē)讶胧霞半s物,，以免影響車(chē)輛及人員通行。

6,、未經(jīng)甲方書(shū)面同意,，不得擅自將所承租的廠房分租,、轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)租給他人使用或與他人互換使用,，不得抵押承租廠房,。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉(zhuǎn)由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。

7、不得擅自改變租賃用途，不得利用所承租的廠房從事黃、堵,、毒以及走私,、販私、制毒,、售假等違法活動(dòng)，不得生產(chǎn)加工和存放易燃爆物品,，不得在所承租的廠房和場(chǎng)地上存放、生產(chǎn)、銷(xiāo)售對(duì)周邊環(huán)境和房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備有腐蝕、污染,、和破壞的有害物品，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須符合____鎮(zhèn)管理和環(huán)保要求,。

8,、自覺(jué)遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，服從甲方管理,，接受當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查,。

9、廠房?jī)?nèi)應(yīng)當(dāng)公告設(shè)備安全操作指示,，如乙方違反操作規(guī)定,，所造成的安全事故或隱患，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,，甲方對(duì)乙方承租期間內(nèi)的消防,、用電、生產(chǎn)加工,、工人及其家屬和相關(guān)人員等甲方不承擔(dān)責(zé)任及連帶責(zé)任,。

10、租賃期間,，如遇到天災(zāi),、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,，造成本合同不能履行的,，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失成的各項(xiàng)損失，甲,、乙雙方各自承擔(dān),。在合同未到期間內(nèi)甲方不可用任何形式收回廠房場(chǎng)地使用。在合同期間內(nèi)購(gòu)置增加的機(jī)械設(shè)備,，乙在租期滿后有權(quán)拆走,，甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內(nèi),，及工廠經(jīng)常所需的有關(guān)證件,。

1

1,、乙方租賃后，應(yīng)當(dāng)以自行注冊(cè)的公司或個(gè)體名義對(duì)外經(jīng)營(yíng),，不得以甲方的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng),，商標(biāo)屬于甲方所有，乙方無(wú)權(quán)使用,。

1

2,、租賃期滿后，乙方應(yīng)當(dāng)將廠房及設(shè)備完整移交給甲方,，廠房?jī)?nèi)新增加或者安裝的機(jī)器設(shè)備全部歸屬甲方所有,。乙方不得破壞任何廠房機(jī)器設(shè)備。

七,、違約責(zé)任：

1,、乙方違反本合同任一條款的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,，違約金為人民幣壹拾伍萬(wàn)元整,。甲方有權(quán)直接扣押乙方支付的租賃押金，作為部分違約金,。

2,、乙方違約的，甲方有權(quán)用乙方支付的押金作為損害賠償使用,。

七,、本合同若未盡事宜，由甲,、乙雙方協(xié)商解決,，另擬定補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)商不成時(shí)可向人民法庭提起訴訟,。

八,、本合同一式貳份，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份為據(jù),，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方(蓋章)：____________

乙方(蓋章)：____________

簽訂日期：________年____月____日

加工合同范本

(四)

供方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

需方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

根據(jù)《民法典》規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，以資共同信守,。

一、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格、交提貨日期

二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：

三、原材料來(lái)源及互利方法：

四,、交(收)貨方法,、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

五,、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：

六,、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

七,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

八,、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十,、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,，如需修改或終止時(shí),，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效,，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案,。

十

一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解,、仲裁處理,。

十

二、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén),、銀行各一份,，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。

十

三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止,。

服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿(mào)易合同進(jìn)料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

________年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

________年____月____日

加工合同范本

(五)

以下簡(jiǎn)稱甲方)：_____________

加工方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____________

甲乙雙方通過(guò)共同協(xié)商,，在乙方生產(chǎn)設(shè)備能力允許的情況下，經(jīng)甲方要求,，乙方同意,，為甲方加工生產(chǎn)系列飲料，雙方本著平等協(xié)商,、互惠互利的原則,，達(dá)成以下議項(xiàng)：

一、加工產(chǎn)品范疇

1,、產(chǎn)品品名：_____________

2,、產(chǎn)品規(guī)格為：_____________

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議,。

二,、加工費(fèi)用

加工費(fèi)按_____元瓶，以每箱_____元(每箱_____瓶,，核算加工費(fèi)按箱計(jì)算),。

三、加工方式

甲方負(fù)責(zé)提供內(nèi)容物及包裝原材料(包括瓶,、標(biāo),、箱、蓋,、封箱膠帶等包裝物),，乙方負(fù)責(zé)水、電,、蒸汽的供應(yīng)和配料,、加工、封蓋,、噴碼,、套標(biāo)、裝箱等工序的完成,。

四,、加工數(shù)量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量,。

五,、結(jié)算方式

每月____日，有雙方保管,、會(huì)計(jì)人員根據(jù)生產(chǎn)及耗損情況,，盤(pán)存加工數(shù)量,，以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量計(jì)算加工費(fèi)。

計(jì)算方式：實(shí)際加工數(shù)量(箱)加工費(fèi)(箱)-超耗料費(fèi)應(yīng)付加工費(fèi),，每月____日前付清當(dāng)月加工費(fèi),，甲方以現(xiàn)金或者匯票支付。

六,、加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任

1,、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的樣版和標(biāo)準(zhǔn)制作,。

2,、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),，附__________商標(biāo)使用授權(quán)書(shū),。

3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題,，只要產(chǎn)品達(dá)成甲乙雙方所確認(rèn)的樣版和標(biāo)準(zhǔn),，皆由甲方負(fù)責(zé)解決，與乙方無(wú)關(guān);

4,、在甲方有要求時(shí)，乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,，但不負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);

5,、少量的包裝破損等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換;

6,、若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。

七,、原輔料及包裝材料供應(yīng)

1,、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)圖案和外包裝設(shè)計(jì)圖案由甲方提供給乙方,，這些圖案及其組合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。

2,、乙方全面負(fù)責(zé)采購(gòu)加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,，并確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,。

3,、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱,、標(biāo)簽等不能流入市場(chǎng),。

八,、交貨方式

甲乙雙方按甲方指定之每批產(chǎn)品發(fā)貨日期在乙方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行交貨，由甲方派駐發(fā)貨人員與乙方倉(cāng)庫(kù)人員按共同清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量簽署交貨憑證,。

九,、物料耗損標(biāo)準(zhǔn)

按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。耗損應(yīng)控制在原漿2%,、蓋2%,、包裝箱3%，瓶2%,、標(biāo)簽2%以內(nèi),，超耗部分從加工費(fèi)中扣除。因瓶子質(zhì)量所造成的耗損(需瓶廠認(rèn)可),，不屬2%耗損控制范圍,。

十、裝卸

甲方負(fù)責(zé)所有原輔材料的裝卸,，乙方負(fù)責(zé)提供機(jī)械予以協(xié)助,。

十

一、倉(cāng)儲(chǔ)

乙方負(fù)責(zé)成品的倉(cāng)儲(chǔ)工作,，產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)前由乙方負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)保管,，產(chǎn)品所有權(quán)屬甲方，出庫(kù)必須由雙方人員共同進(jìn)行,。

十

二,、甲方的責(zé)任與義務(wù)

1、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù),、商標(biāo)注冊(cè)證,、授權(quán)書(shū)以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件;

2、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合,、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容;

3,、加工費(fèi)后，甲方須書(shū)面通知乙方：本旬,、本月所要加工的數(shù)量等方面的生產(chǎn)計(jì)劃,，以更乙方組織生產(chǎn);

4、如果因甲方提供的內(nèi)容物及包裝物而出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé);

5,、甲方必須給乙方提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量參數(shù),、罐裝溫度等，如甲方提供e瓶達(dá)不到甲方要求的瓶罐溫度,，所造成的損耗由甲方負(fù)責(zé);

6,、甲方需留技術(shù)人員二名(聯(lián)絡(luò)員)，對(duì)生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的內(nèi)容物及包裝物可能出現(xiàn)的問(wèn)題協(xié)商解決;

7,、內(nèi)容物的收,、發(fā),、保管由甲方負(fù)責(zé);

8、廢舊包裝物權(quán)屬甲方,，由甲方收集、保管,、處理;

9,、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。

十

三,、乙方的責(zé)任與義務(wù)

1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng);

2,、接甲方生產(chǎn)通知后,，立即組織生產(chǎn);

3,、必須按甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),，否則出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由乙方承擔(dān);

4、負(fù)責(zé)包裝物的收,、發(fā)、保管工作;

5,、給甲方提供倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)房由甲方保管內(nèi)容物所用;

6,、入庫(kù)由乙方負(fù)責(zé)保管,，由甲方負(fù)責(zé)發(fā)貨;

7、負(fù)責(zé)為甲方工作人員提供住宿,。

十

四,、合同有效期限：自________年____月____日至________年____月____日

十

五、本合同一式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份,。

十

六、未盡事宜,，雙方共同協(xié)商解決,。

甲方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

乙方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

合同簽字地點(diǎn)：_____________

合同簽定日期

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇三

合同編號(hào)：______________

定作方：_______________________

承攬方：_______________________

簽訂地點(diǎn)：_____________________

簽訂時(shí)間：_____年_____月_____日

一、品名或項(xiàng)目,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、交貨期限

（注：空格如不夠用,，可以另接。）

二,、定作方帶料

（注：空格如不夠用,，可以另接。）

三,、質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

────────────────────

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

────────────────────

五,、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

────────────────────

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限

────────────────────

七,、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

────────────────────

八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

────────────────────

九,、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

────────────────────

十,、結(jié)算方式及期限

────────────────────

十一、違約責(zé)任

────────────────────

十二,、如需提供擔(dān)保,，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件

────────────────────

十三,、解決合同糾紛的方式

────────────────────

十四,、雙方協(xié)商的其它條款

────────────────────

有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

監(jiān)制部門(mén)：__________ 印制單位：____________________

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇四

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間： 年 月 日

一、品名或項(xiàng)目,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、單價(jià),、金額,、交貨期限

定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量

名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)

二、定作方帶料

三,、質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五,、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限

七,、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八,、交(提)貨方式及地點(diǎn)

『該文章由法律快車(chē)合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理?！?/p>

九,、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限

十一,、違約責(zé)任

十二,、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū),，作為本合同附件

十三,、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇五

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項(xiàng),，以甲方所交付的外包加工單為憑,。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明,、數(shù)量,、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨,。

第三條 乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,，始認(rèn)為合格,。

第四條 材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條 若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),，廢料率為_(kāi)________,。

第六條 驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn),，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,，alq為_(kāi)________,，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn),。一邊規(guī)格界限,，形式_________，alq為_(kāi)________,。

第七條 乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期,，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良,，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,，則不在此限。

(一)過(guò)期5日內(nèi),，每逾1天,，按未交部分總價(jià)，處_________違約金,。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金,。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,，依違約論,，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算,。

第八條 通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工,。

第九條 乙方送交加工品,，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100%,，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金,。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金,。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個(gè)月,，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者,，才能正式成為甲方的加工廠商,。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量,，交貨期,，價(jià)格這三項(xiàng),，每年總考核一次,，劃分等級(jí),。

第十三條 付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,，甲方_________。

第十四條 乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約,。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇六

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產(chǎn)品名稱,、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量,、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)模單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)金額?十萬(wàn)千百十元角分??????????????????合計(jì)人民幣(大寫(xiě))2.交貨辦法

（1）交貨地點(diǎn)：______________________________________________________。

（2）運(yùn)輸：由甲代辦,，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),，甲交運(yùn)日期即為交貨日期,。3.付款辦法

貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。4.驗(yàn)收辦法

乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,，如不能派員驗(yàn)收,，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。5.附則

（1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同,。

（2）在執(zhí)行合同期間,，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對(duì)方損失

（3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效,。

（4）本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份。

（5）貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________,。

（6）收貨人______________________________________________,。

（7）合同糾紛的處理______________________________________。?

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇七

委托方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1,、加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格,、交貨期：________________

項(xiàng)目產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方。

3,、原料供應(yīng)：

加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4、交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù),。

5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

6,、結(jié)算方式：

____________________。

7,、違約責(zé)任：

甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實(shí)際損失賠償,。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：____________________

年月日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇八

一、簽定時(shí)間：_____?年__?月__?日交貨地點(diǎn)：_____________

制單№款號(hào)?,、貨品?,、名稱?,、?數(shù)量?、貨期?,、單價(jià)?,、每?件?、成本價(jià)?,、備注

________、?____,、?____,、____、?____,、?____,、____、____,、____

二,、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式,、數(shù)量,、貨期、及提供ok樣板,、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分,，具有與合同同等法律效力,。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書(shū)面通知,。

三,、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線由___方提供,，其費(fèi)用由___方承擔(dān)。線的供應(yīng)商：______線價(jià)：_______________

四,、乙方需對(duì)甲方提供的所有工藝技術(shù)資料,、實(shí)樣、嘜架及樣板等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò),，方可投入生產(chǎn),。若有問(wèn)題，需及時(shí)通知甲方,。否則,，造成質(zhì)量的問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失,，由加工方承擔(dān)。

五,、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨,。由于乙方責(zé)任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的零售價(jià)賠償,，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金,。如超期一天按該貨品總價(jià)的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價(jià)的2%扣款,，以此類推,，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期,，并需簽字生效,。

六、乙方交貨成品數(shù)量缺失的,，以每千件為單位,，三件以下按貨品的成本價(jià)的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價(jià)加市場(chǎng)零售價(jià)的兩倍予以賠償（在加工費(fèi)中扣除）,。

七,、大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現(xiàn)成品油污,、跳線,、爛孔、抽紗,、色差等情況,，通知乙方來(lái)解決。如乙方不及時(shí)來(lái)返執(zhí)或貨期緊迫的,，甲方尾部幫手配片、返執(zhí),，甲方則扣除乙方返工工時(shí),，按每小時(shí)3.00元計(jì)算，在加工費(fèi)中扣除,。

八,、甲方提供每款布料,、物料,，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計(jì)算，超出部分的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。甲方必須在一定時(shí)間內(nèi)清點(diǎn)來(lái)料,、核對(duì)一切來(lái)料并簽收的。布料,、物料如有質(zhì)量問(wèn)題不能生產(chǎn),，應(yīng)及時(shí)交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān),。

九,、裁床開(kāi)裁前負(fù)責(zé)對(duì)布料進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問(wèn)題（含布料短碼）及實(shí)際用量超過(guò)制單用量,，應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法,，雙方確定無(wú)異后，方可開(kāi)裁,。

十,、甲方如代乙方做以下工序需計(jì)還成本的：鳳眼0.1元/粒，鈕門(mén)0.025元/粒,，打棗0.018元/粒,，剪線0.2元/件。

十一,、結(jié)算方式：按甲方實(shí)際出貨數(shù)量結(jié)算,，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價(jià)半計(jì)），超次品按成本價(jià)扣回,。此月出的貨待下月25號(hào)至30號(hào)結(jié)算,，如有特殊情況會(huì)另行通知,。

十二、甲乙雙方應(yīng)本著精誠(chéng)合作的態(tài)度,，如因合同或其它產(chǎn)生爭(zhēng)議,，協(xié)商不成，雙方可通過(guò)法律途徑進(jìn)行解決,。

十三,、本合同一式二份，甲,、乙雙方各持一份,，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效,。

甲方（供應(yīng)方）：_____________?乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________地址：______________________

授權(quán)代表：__________________?公司蓋章：___________________

授權(quán)代表：__________________?公司蓋章：___________________

日期：______________________日期：_____________________

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇九

甲方：

乙方：

為維護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益,，根據(jù)《_____》，《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定,，雙方協(xié)商一致,，簽訂以下合同：

一、 工程名稱：_________?黃金國(guó)際

二,、 工程地點(diǎn)：_________縣孤山街原勞動(dòng)局地段

三,、 工程內(nèi)容：_________?黃金國(guó)際小區(qū)2#、5#,、6#,、7#、8#五棟住宅樓（5#,，6#一二層為商鋪）,，塑鋼窗，紗窗制作和安裝,。

四,、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標(biāo)價(jià)格包括合同范圍內(nèi)的材料費(fèi),、機(jī)械費(fèi),、人工費(fèi)、檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi),、稅費(fèi)、水電使用費(fèi),、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等全部費(fèi)用,。

五、 合同綜合價(jià)格：本合同為含稅等費(fèi)用固定價(jià)格合同,，綜合價(jià)格不隨市場(chǎng)材料價(jià)格變化升高或降低,，以中標(biāo)價(jià)格為本工程的價(jià)格,。

六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時(shí)與項(xiàng)目部聯(lián)系,，根據(jù)施工進(jìn)度控制好加工制作的時(shí)間,，乙方接到通知后迅速組織人員進(jìn)場(chǎng)施工，自開(kāi)工之日起15天內(nèi)完成窗框和固定玻璃的安裝,，窗扇按照甲方確定的截止時(shí)間之前安裝完畢,。

七、 付款條件及方式：

1,、 向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法,，且應(yīng)保證甲方在使用時(shí)不受第三方的指控，結(jié)算工程數(shù)額以雙方簽字認(rèn)可的實(shí)測(cè)數(shù)量為準(zhǔn),，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套,，住房一套）多退少補(bǔ)。

2,、 辦理完按揭手續(xù),，加工制作單位開(kāi)出當(dāng)?shù)氐囟惥值亩悇?wù)發(fā)票。

八,、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、 乙方所施工的項(xiàng)目必須完全達(dá)到國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格和性能要求,。如因乙方私自使用不合格材料,，造成建設(shè)單位損失，由乙方承擔(dān)建設(shè)單位的損失,。

2,、 乙方在對(duì)塑鋼窗加工制作過(guò)程中，要按_________縣質(zhì)監(jiān)站對(duì)塑鋼窗有關(guān)規(guī)定和要求辦理,，并承諾保證在工程竣工驗(yàn)收時(shí)一次驗(yàn)收合格,。

3、 乙方在施工準(zhǔn)備,，窗口安裝,、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做,，達(dá)到門(mén)窗安裝質(zhì)量要求,。

4、 塑鋼窗各種材料參數(shù)達(dá)到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,。 乙方承擔(dān)全部檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)用,，并保證檢測(cè)試驗(yàn)合格，無(wú)合格的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,，不予結(jié)算,，并承擔(dān)給甲方帶來(lái)的全部損失,。

5、 推拉窗安裝推拉紗窗,，保證牢固不掉落,。 窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封，填滿充實(shí),，牢固可靠,。 合同簽訂后，塑鋼窗招標(biāo)時(shí)“推拉窗型圖”再對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙和項(xiàng)目部,，工程部進(jìn)行審核,，雙方認(rèn)為無(wú)問(wèn)題，經(jīng)甲方項(xiàng)目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進(jìn)行制作和安裝,。

九,、 驗(yàn)收方式：甲方或者甲方委托的單位負(fù)責(zé)對(duì)乙方所使用的材料、品牌,、規(guī)格及施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,，工程竣工驗(yàn)收完畢后，由監(jiān)理公司,，甲方和總承包單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)收,，并對(duì)乙方提供的工程量進(jìn)行核實(shí)，確定最終工程量,，以該工程量進(jìn)行結(jié)算,。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實(shí)驗(yàn)確定的缺陷,，甲方有權(quán)憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠,。甲方抽查（進(jìn)行破壞性試驗(yàn)），不符合國(guó)標(biāo)要求和合同規(guī)定的材料,，堅(jiān)決進(jìn)行退場(chǎng)處理,，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔(dān)。

十,、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機(jī)訂購(gòu),，避免漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

十一、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)

1,、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環(huán)境,，及時(shí)協(xié)調(diào)處理乙方在現(xiàn)場(chǎng)遇到的各種問(wèn)題。

② 為乙方提供圖紙,，并審查乙方提供的施工資質(zhì)等,。

③ 在乙方生產(chǎn)塑鋼窗過(guò)程中，甲方要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,。

④ 甲方承諾自覺(jué)遵守物資采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)容,。

2、 乙方承諾

① 接到甲方通知后,，未按照約定時(shí)間進(jìn)行施工,，或者因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議要求，甲方有權(quán)單方面解除合同,，更換施工隊(duì)伍,，所發(fā)生的一切損失費(fèi)由乙方承擔(dān)，不合格工程不予結(jié)算,，若返工乙方承擔(dān)因乙方責(zé)任帶來(lái)的所有經(jīng)濟(jì)損失,。

② 供應(yīng)貨物不符合本合同要求，甲方有權(quán)拒收,，因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉(zhuǎn)讓給第三方施工。

④ 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)所需的水,、電,、住等問(wèn)題，由乙方自行處理,，甲方幫助協(xié)調(diào),。

⑤ 不能按照合同約定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行施工而影響工期，甲方有權(quán)要求賠償,，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),。

⑥ 竣工驗(yàn)收時(shí)負(fù)責(zé)所施工項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，承擔(dān)期間所發(fā)生的一切費(fèi)用,，保證一次驗(yàn)收合格，未達(dá)到合格工程的除了承擔(dān)返工整改費(fèi)用外,，并承擔(dān)合同工程款5%的違約金,，并扣除履約保證金。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質(zhì)量證明文件及施工過(guò)程中的技術(shù)資料,。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項(xiàng)目,，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨ 進(jìn)場(chǎng)施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書(shū)”若乙方在施工過(guò)程中不加強(qiáng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育,，遵守安全規(guī)范,，制定安全方案，采取安全管理措施,，確保每個(gè)職工在保證安全的情況下進(jìn)行施工,。若不重視安全，違章作業(yè)，乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔(dān)全部責(zé)任并賠償一切經(jīng)濟(jì)損失,。

⑩ 自行協(xié)調(diào)與政府部門(mén)的塑鋼窗合同業(yè)務(wù),，甲方可以協(xié)調(diào)配合，但是所有費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

11）不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),，甲方對(duì)此所引起的變動(dòng)不予確認(rèn)。

12）不能按照國(guó)家規(guī)范,，圖紙及合同約定進(jìn)行加工制作與施工,，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差，工期時(shí)間長(zhǎng),，甲方有權(quán)要求賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十

為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入,，甲乙雙方兩者公平,、合理的原則，依據(jù)《民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致,，就加工安裝打火機(jī)事宜,，達(dá)成以下協(xié)議：

甲方：________________________

乙方：________________________

一、甲方權(quán)利,、義務(wù)

1.向乙方提供______,，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi),。

2.向乙方提供合格的充氣設(shè)備,，組裝工具。

3.有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工_____數(shù)量,、式樣,、時(shí)間等。

4.向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件,。

二,、乙方權(quán)利、義務(wù)

1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。

2.按甲方要求加工合格______,。

3.及時(shí)支付散件價(jià)款。

4.可以自行銷(xiāo)售成品______,，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。

5.乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所,，保證安全生產(chǎn),。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù),。

三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）

1.氣體飽滿無(wú)氣泡,，外貌干凈,。

2.火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭,。

四,、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁,。

五,、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，甲方已做充分解釋,，乙方理解無(wú)誤，簽字生效,。

六,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七,、可享受免費(fèi)用設(shè)備的優(yōu)惠條件,，具體如下：

1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同,，乙方可以將設(shè)備交還甲方,，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。

2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者,，若乙方終止合同,，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款,。

3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者,，若乙方終止合同，設(shè)備,、工具歸乙方所有,。

甲方：______________

地址：______________

電話：______________

乙方：______________

地址：______________

電話：______________

簽定日期：__________

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十一

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,，簽訂本加工合同。

一,、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、金額,、交貨日期。

品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(jià)（元/件）金額（元）交期備注

粘結(jié)劑20公斤/袋

填縫劑

合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）按實(shí)際數(shù)量結(jié)算

二、質(zhì)量要求,，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方嚴(yán)格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,，乙方在加工過(guò)程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入。并要保證攪拌時(shí)間,，以達(dá)到均勻一致,，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時(shí)間,，配方）造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方全部承擔(dān)責(zé)任,。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三,、交（提）貨地點(diǎn)和方式：乙方工廠交貨,，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。

四,、甲方提供主料（核心料）及包裝材料,。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂,，重鈣等甲方需要的地材,。

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)及要求：甲方提供包裝,。

六,、結(jié)算方式及期限：現(xiàn)款現(xiàn)貨。

七,、解決合同的糾紛方式：如果雙方發(fā)生合同糾紛,，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成

可以（1）提交仲裁委員會(huì)仲裁,。（2）向甲方所在地人民法院處理,。

八、其它約定各項(xiàng)：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效,。如果貨物質(zhì)量達(dá)不到

合同約定的標(biāo)準(zhǔn),，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔(dān)。

單位名稱（章）：?jiǎn)挝幻Q（章）：

委托代理人：委托代理人：

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十二

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)

第二條加工成品的完工時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

______________________________,。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請(qǐng)求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)__年

一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服,、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng),、動(dòng)亂、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書(shū)面形式,，可采用_________(書(shū)信、傳真,、電報(bào),、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議,。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_(kāi)________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份,，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________地址：___________________

_________年______月____日_________年______月____日

簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：_______________

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十三

購(gòu)貨單位(甲方)：地?址：法定代表人：電?話：供貨單位(乙方)：地?址：法定代表人：電?話：為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條?模具的名稱,、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1,、模具的名稱：按照每次《模具外協(xié)加工單》標(biāo)注的名稱;

2,、出產(chǎn)單位：?商標(biāo)：

3、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),，按下列第(?)項(xiàng)執(zhí)行：

(1)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(2)無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(3)無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(4)沒(méi)有上述標(biāo)準(zhǔn)的,，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn),，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件,、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求(如模具外協(xié)加工單a;a;)執(zhí)行,。

第二條?模具的包裝標(biāo)準(zhǔn)：

第三條?模具的交貨方法、運(yùn)輸方式,、交貨期限

1,、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)。

2,、運(yùn)輸方式：__________,。

3、到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)________________,。

4,、交貨期限：年____月____日以前將模具交付甲方

第四條?模具的價(jià)格與貨款的結(jié)算

1、模具的價(jià)格：元人民幣套;

2,、模具貨款的結(jié)算：模具交付甲方,，待驗(yàn)收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費(fèi),。

第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件),。

第六條?模具的工藝要求：模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件,。

第七條?驗(yàn)收方法

1,、驗(yàn)收時(shí)間：?;

2、驗(yàn)收手段：?;

3,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：?;

4,、由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收和試驗(yàn)：?;

第八條?乙方的違約責(zé)任

1、乙方到期不能交貨,，應(yīng)向甲方償付總貨款的30%的違約金,。

2、乙方所交模具品種,、型號(hào),、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，如果甲方同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);如果甲方不能利用的,，應(yīng)根據(jù)模具的具體情況,，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的，按不能交貨處理,。

3,、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)支付的費(fèi)用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

4,、乙方逾期交貨的,，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用,。

第九條?甲方的違約責(zé)任

1,、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金,。

2,、甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金,。

3,、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失,。

4,、甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。

第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，雙方另行協(xié)商履行期限,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條?如甲方因生產(chǎn)需要，要求增加該模具數(shù)量,，其價(jià)格另議,。

第十二條?解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,。如協(xié)商不成,，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)。按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,，仲裁裁決是終局的,，對(duì)甲乙雙方均有約束力。

第十三條?雙方本著誠(chéng)原則簽定本合同,，若有未盡事宜,，須雙方另行協(xié)商解決,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

第十四條?本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。購(gòu)貨單位(甲方)：(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人：(簽字)?代表人：(簽字)簽約地址：?簽約地址：電話：?電話：年____月____日

返

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十四

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1,、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

2,、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3,、交（提）原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方,；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條?交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1,、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條?轉(zhuǎn)包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成,；

2,、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

3,、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,，甲方有權(quán)解除合同。

4,、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成,。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責(zé)任

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

4,、逾期交付定作物（包括返修,、更換、補(bǔ)交等）,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____?元,；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照?中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金,。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

7,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條?定作方的違約責(zé)任

1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金,；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方,；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6,、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

7,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成按（?）項(xiàng)處理：

1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁,；

2,、向人民法院起訴。

本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式____份,，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份,，正副本具有同等法律效力,。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十五

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展,，滿足利益,，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠(chéng)實(shí)信用,，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際,，協(xié)商一致,，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具,。

第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求,、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn)：

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行,。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì),、制造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定,。

2,、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙,。

3,、驗(yàn)收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，如驗(yàn)收不合格,，必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。

第三條：原材料來(lái)源

1、原材料來(lái)源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān),。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購(gòu)原材料,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好,，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法,、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

1、交貨方法及驗(yàn)收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模,、送樣,，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。

2,、交貨地點(diǎn)：甲方指定場(chǎng)所________________________,。

3、交貨時(shí)間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具,。否則,，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元),。如是甲方原因造成不能如期交貨的,，經(jīng)甲方書(shū)面形式確認(rèn)后，交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延,。

4,、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān),。

第五條：本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,，共_______套模具。

貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_____________________,。

付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%,，試模合格交付使用_______個(gè)月內(nèi)付_______%。

第六條：技術(shù)資料提供及保管：

1,、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙,、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2,、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行,。

第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

1、對(duì)于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,，甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,，并對(duì)乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。

2,、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),，則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。

3,、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行,。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,，所有權(quán)為甲方所有,。

2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議,、甲方提供的技術(shù)圖紙資料,、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件,。

3,、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時(shí)，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行,。

4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執(zhí)行,。

5,、涉及到非公平競(jìng)爭(zhēng)性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6,、本合同委托項(xiàng)目,，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則,，甲方將取消其供應(yīng)商資格,，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任,。

第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任,。

第十條：合同生效,、附件

2、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字之后生效,。

3、任何一方不得擅自修改或終止,，如需修改或終止時(shí),，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效,。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓,。

4,、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,，均向甲方所在地人民法院訴訟解決,。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

甲方：

委托代理人：

地址：

電話：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

_________年____月____日

乙方：

委托代理人：

地址：

電話：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

_________年____月____日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十六

承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行,。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費(fèi)定作物名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)

第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸材料名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

_________,。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請(qǐng)求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_(kāi)________年,。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn),、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng),、動(dòng)亂,、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào),、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無(wú)法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：_________,。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴,。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議,。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份,，送_________留存一份,。

承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十七

合同編號(hào)：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡(jiǎn)稱定作方承攬方）

經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù)：

產(chǎn)品名稱

型號(hào)規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單價(jià)

金額

定作人按下表供應(yīng)原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開(kāi)戶銀行

賬號(hào)

編碼

承攬方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開(kāi)戶銀行

賬號(hào)

編碼

鑒（公）證意見(jiàn)：

經(jīng)辦人

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

（注：除國(guó)家另有規(guī)定外,，鑒（公）證衽自愿原則）

年?月?日

有效期限____________至_______年______月______日

加工合同糾紛管轄 加工合同糾紛判決書(shū)篇十八

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：

1.產(chǎn)品名稱,、型號(hào)及規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定

2.交貨辦法

(1)交貨地點(diǎn)：______________________________________________________,。

(2)運(yùn)輸：由甲代辦,，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運(yùn)日期即為交貨日期,。

3.付款辦法

貨物交貨后,，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。

4.驗(yàn)收辦法

乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,，如不能派員驗(yàn)收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn),。

5.附則

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,，雙方另行簽訂合同。

(2)在執(zhí)行合同期間,，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷(xiāo)加工合同,，否則按違約處以____罰金賠償對(duì)方損失

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,。

(5)貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________。

(6)收貨人______________________________________________,。

(7)合同糾紛的處理______________________________________,。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________

開(kāi)戶銀行：________________開(kāi)戶銀行：________________

帳號(hào)：____________________帳號(hào)：____________________

電話：____________________電話：____________________

_________年____月_______日_________年____月_______日

簽訂地點(diǎn)：________________簽訂地點(diǎn)：________________