在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。合同對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

商品房裝修合同漏水糾紛訴訟書篇一

施工單位(乙方)： ? ? ?市西區(qū)裝飾

甲方有一套位于__________________的商品房,，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修,。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計(附相關(guān)圖紙及工程項目預(yù)算一份),。

一,、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

二,、施工地點:________________________________

三,、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預(yù)算表項目為準,，施工中如有漏報項目或增加項目,，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款,。

四、工程總造價：按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算,。)

五,、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________

年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

六,、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風(fēng),、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延,。

七、保修期：保修為 年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題,，不在保修范圍之內(nèi)),。

八、責(zé)任：

(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料,、人工損失等費用由甲方負責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責(zé),。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準,。

(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責(zé),，施工用設(shè)備由乙方自行負責(zé)),，清除影響乙方施工的障礙物。并負責(zé)辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)(費用由甲方負責(zé)),。

(3)乙方需指定施工負責(zé)人，非經(jīng)甲方同意,，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員,。并保證施工安全、及防火安全,，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責(zé)。

(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,，所造成的損失由甲方負責(zé),。

(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,，乙方只對甲方履行保修責(zé)任。

(6)附工程的驗收標準(水電,、泥水,、木工、批灰部份)

九,、本合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,。由雙方簽字后生效,，全部工程結(jié)算后自行終止。

甲方：______________________ 乙方：中山市西區(qū)裝飾工程部

簽約代表： 簽約代表：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

商品房裝修合同漏水糾紛訴訟書篇二

委托方(甲方)：______________

承接方(乙方)：______________

甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。

一、工程地點：xx縣xx小區(qū)g幢401室

二,、形式結(jié)構(gòu)：單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)

三,、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)

四、承包方式：

乙方包工,、部分包料,，甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細表。乙方提供裝飾裝修材料明細表)

五,、工程項目：

1,、乙方負責(zé)5個房間(三臥室、一客廳,、一飯廳)地面鋪設(shè)瓷磚,，打地角線，要求平整;一個廚房,，兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,，留出吊頂空間，邊角打磨,。瓷磚由甲方提供,，其余材料由乙方提供。

2,、乙方負責(zé)電路水路改造：

3,、乙方負責(zé)集成吊頂：廚房，兩個衛(wèi)生間

4,、包三個水管

5,、乙方負責(zé)客廳頂部打石膏條,，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供,。

6,、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料,，其余由乙方負責(zé),。

7、乙方負責(zé)安裝衛(wèi)生間門兩扇,、燈,、潔具，材料由甲方提供,。

8,、裝修完成后由乙方負責(zé)清理打掃。

9,、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,，商量確定。

10,。其它未盡細節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。

六,、材料、設(shè)備的供應(yīng)

1,、由甲方提供的材料設(shè)備,，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,，并事先通知乙方,，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負責(zé)保管,。

2,、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用,，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方,。

3、由乙方提供的材料,、設(shè)備,，必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號,、質(zhì)量,、計量標準及數(shù)量相符,。

4,、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用,，其后果和損失均由乙方承擔(dān),。

七、質(zhì)量標準

施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,，雙方認可。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負責(zé)無償返工維修。

八,、工程造價

甲方共支付乙方裝修人工費,、材料費共15600元人民幣。

九,、工程款按以下方式支付：

(一)本合同簽訂后,，開工二至五日，甲方支付相當于總價款20%(3120元)的工程款;

(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),，甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款;

(三)竣工驗收后三日內(nèi),，甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。

(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,，如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)該免費為甲方排查，否則,，退還受損金額!

十,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方：________________ 乙方：________________

簽字(蓋章)：________________ 簽字(蓋章)：________________

聯(lián)系電話：________________ 聯(lián)系電話：________________

________年____月____日________年____月____日

商品房裝修合同漏水糾紛訴訟書篇三

房屋質(zhì)量糾紛起訴狀范本

原告：__________________,，性別：_____________,，_______________年___________月___________日出生，__________族,，身份證號碼：________________,，聯(lián)系電話：________________，住址：_________________,。

被告：__________________,，性別：_____________,，_______________年___________月___________日出生，__________族,，身份證號碼：________________,，聯(lián)系電話：________________，住址：_________________,。訴訟請求：_________________

1,、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;

2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,，或者承擔(dān)全部修繕費用,，并承擔(dān)自房屋修復(fù)之日起__________年的質(zhì)量保證責(zé)任;

3、請求法院判令被告承擔(dān)停止侵害,、排除妨礙,、消除危險等侵權(quán)責(zé)任;

4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復(fù)之日止的物業(yè)管理費用;

5,、請求法院判令被告承擔(dān)本案的訴訟費用及鑒定費用,。

(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產(chǎn)權(quán)人，被告系該房屋的_________________,。___________年__________月______日,，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發(fā)建設(shè)的,、被告承建施工的該房屋,，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________,。___________年__________月__________日,，被告將房屋交付給原告，并同時提供了《住宅質(zhì)量保證書》,。__________年__________月__________日,，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房,，租賃期限為__________年,，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算,。合同訂立后,，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而,，從___________年初開始,，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________,，導(dǎo)致房屋內(nèi)的___________嚴重損壞,。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修,，但未從根本上解決房屋漏水問題,，漏水事故仍發(fā)生。___________年___________月以后,，被告就以房屋保修期限屆期為由,，拒絕承擔(dān)保修責(zé)任，該房屋至今仍處于漏水之中,。由于房屋的嚴重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產(chǎn)損失,，而且,，還導(dǎo)致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述,，原告認為：《建筑工程質(zhì)量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下,，房屋建筑工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間,、房間和外墻面的防滲漏,，為5年的規(guī)定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_

這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內(nèi)容,。