隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,越來(lái)越多事情需要用到合同,,它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來(lái)了解一下吧,。
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇一
身份證號(hào): 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,,甲,、乙雙方于 年 月 日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,就乙方向甲方購(gòu)買商品房,達(dá)成如下協(xié)議:
一,、乙方所購(gòu)商品房位于 二,、該商品房的具體幢號(hào),、建筑結(jié)、設(shè)計(jì)用途,、建筑面積如下:該商品交付時(shí)如有面積差異,,以房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機(jī)關(guān)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn),。 三、甲方應(yīng)向同示所售房屋的下列證件:
1,、國(guó)有土地使用證,編號(hào): 2,、房屋所有權(quán)證,,編號(hào): 3,、商品房預(yù)售許可證,編號(hào):
四,、該商品房銷售價(jià)格為:實(shí)得建筑面積(即套內(nèi)面積) 元/平方米(公攤面積按建造成本折算計(jì)入實(shí)利面積單價(jià)),,房款共計(jì) 元,大寫人民幣: ,。
五、付款方式及付款時(shí)間甲,、乙雙方按下列第 種約定辦理。 1,、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)一次性付清全部房款,,甲方給予乙方 %優(yōu)惠,,即實(shí)付房款總額 元。 2,、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)首付房款 元,,余款在 付清。
3,、甲,、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購(gòu)房,,甲、乙雙方就此項(xiàng)內(nèi)容另訂補(bǔ)充合同,。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,,屬乙方違約,。甲方按下列第 種約定追究乙方違約責(zé)任,。
1、終止合同,,乙方按應(yīng)付房款的 %向甲方支付違約金,甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償,。
2、合同繼續(xù)履行,,乙方按 向甲方支付違約金,。 七,、甲方須于 年 月 日前將竣工驗(yàn)收(包括建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收和規(guī)定必須的綜合驗(yàn)收)合格的商品房交付乙方,如因除甲,、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)延期,。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,,甲方如果未能按合同約定期限,,將該商品房交付乙方,,屬甲方違約。乙方按下列第 種約定追究甲方違約責(zé)任,。
1、終止合同,,甲方按乙方應(yīng)付房款的 %向乙方支付違約金,,乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額 部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2,、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金,。 九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機(jī)關(guān)實(shí)測(cè)面積差異在± %(含本數(shù))至± %以內(nèi),,按實(shí)測(cè)面積結(jié)算房款;差異超過(guò)± %(含本數(shù)),,乙方按下列第 種約定辦理,。
1、終止合同,,甲方在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,,并按 利率給付利息,。
2,、合同繼續(xù)履行,雙方約定 ,。
十,、預(yù)售商品房在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程 中,,甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準(zhǔn)后 日內(nèi)書面通知乙方,,乙方應(yīng)在收到該通知之日起 日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房,,甲方須在乙方提出退房要求之日起內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按 利率給付利息,。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時(shí),,該商品房的配套環(huán)境和配套設(shè)施,必須符合甲方售房時(shí)所作的承諾和雙方約定,。該商品房的裝假,、裝修,、配套設(shè)施、設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn),、保修責(zé)任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說(shuō)明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說(shuō)明、規(guī)定和承諾,。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,,應(yīng)協(xié)助乙方在 日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理權(quán)屬登記手續(xù),,如因甲方過(guò)失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權(quán)屬登記的,,乙方按下列第 種約定辦理。
1,、終止合同,,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,,并按乙方已付款房款的 %支付違約金。
2,、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金,。 十三、甲乙雙方在簽訂本合同時(shí),,應(yīng)當(dāng)依照政府相關(guān)規(guī)定,,同時(shí)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,。
十四、本合同未盡事項(xiàng),,由甲乙雙方另行議定,,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。 十五、本合同邊同附件及補(bǔ)充協(xié)議共 頁(yè),,一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,,雙方各執(zhí)一份,,新都區(qū)房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力,。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,甲乙雙方同意按下列第 種約定辦理,。
1,、由 仲裁委員會(huì)仲裁。 2,、向人民法院起訴。 十七,、其他約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇二
出賣人:______________________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):______________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號(hào):______________________________
法定代表人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托代理人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托銷售代理機(jī)構(gòu):____________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):______________________________
買受人:______________________________________
______ 國(guó)籍:_________
出生日期:____年__月__日,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:__________ 聯(lián)系電話:_______________
_____________________
出生日期:____年__月__日,,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:___________聯(lián)系電話:_______________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》,、》《_______;__________________________________
____________________
(簽章):______(簽章):__________
簽訂時(shí)間:________年______月____日 簽訂時(shí)間:_____年____月_______日
簽訂地點(diǎn):_______________________ 簽訂地點(diǎn):____________________
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇三
原告:________________,,女,,________年________月________日出生,漢族,,無(wú)業(yè),,住_____________,身份證號(hào)碼_____________.
被告:________________有限公司,,住所地_________________,經(jīng)營(yíng)地_____________(郵編______________),,注冊(cè)號(hào)________________,聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________,系公司董事長(zhǎng),。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:
1.判令被告向原告支付逾期交房違約金________元及其自________年________月________日至實(shí)際支付之日的利息,暫計(jì)至________年________月________日為_(kāi)_______元,,以上合計(jì)________元;
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
________年________月________日,,原告與被告簽訂了編號(hào)為y_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,,被告應(yīng)在________年________月________日前向原告交付房屋,,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止,,依原告全部已付款的萬(wàn)分之一按日計(jì)算,并于實(shí)際交房之日起30內(nèi)向原告支付,。
________年________月________日,,原告向被告支付了全部購(gòu)房款,,但是被告未按照合同約定時(shí)間交付房屋。________年________月________日,,原告與被告簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,被告承諾在________年________月________日前交付房屋,。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即________年________月________日之次日起計(jì)算,。
________年________月________日,,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》,。在該致歉信中,,被告明確說(shuō)明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”,。直到________年________月________日,,被告方將《商品房預(yù)售合同》項(xiàng)下的房屋交付給原告,。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實(shí)以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自________年________月________日起至________年________月________日止的違約金及其利息,。被告在實(shí)際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,,被告始終不支付。________年________月,,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,,被告簽收后仍不向原告支付違約金,。
綜上所述,為維護(hù)合法權(quán)益,,原告根據(jù)我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定,,向貴院提起訴訟,,懇請(qǐng)貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院
起訴人(簽字):_______________
________年________月________日