無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。相信許多人會覺得范文很難寫,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

造價委托協(xié)議書 工程造價委托協(xié)議篇一

承包方(乙方)：身份證號碼：

本著公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

一,、工程概況：

1,、工程名稱：

2、工程地址：

3,、承包范圍：

4,、工程內(nèi)容(附工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算報價書)

二,、承包方式：

1,、工期：____天，自20__年____月____日開工,，于20__年____月____日竣工,。

2、工程承包價款：

a,、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表),。

b、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算,。

3,、承包信譽保證及質(zhì)保條款：

a、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定,，乙方自愿在合同簽定后,，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元,。甲方財務(wù)部出具相應(yīng)收據(jù)，待該工程竣工驗收合格后,，甲方在十日內(nèi)返還乙方,。

b、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標準,、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應(yīng)處罰,。

c,、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元),。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔,。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應(yīng)在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應(yīng)處罰,。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費,。保修期滿甲方退還質(zhì)保金,。

4、工程質(zhì)量及管理約定：

a,、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準),。

b、工程驗收合格后,，乙方應(yīng)負責在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款,，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

5,、工程款支付方式：

a,、合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日,，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單,，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。

b,、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額,，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算,。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi),。

6、雙方其它約定：

三,、工程質(zhì)量要求：

按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設(shè)計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收,。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔,。

四,、甲方的責任及義務(wù)

1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù),。

2,、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,，向乙方進行現(xiàn)場交底,。

3、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝,、工序、質(zhì)量,、進度的監(jiān)督,。

4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算,。

五,、乙方的責任及義務(wù)

1、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度,。

2,、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工,。驗收單必須有客戶簽字,。

3、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作,，因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。

4,、必須對簽字工程的金額保密,，違者罰款人民幣壹仟元整。

5,、必須在保質(zhì),、保量、保工期原則下完成工程任務(wù),，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金,。

6、甲方有權(quán)指定施工工人,，乙方必須服從,。

7,、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災(zāi)和水,、電,、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生,，一切責任由乙方承擔,。

六、爭議或糾紛處理

1,、本合同在履行期間,，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào),。

2,、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商,、調(diào)解不成時,，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴,。

七,、附則

1、本合同甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。

2、本合同雙方簽字蓋章后生效,，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動終止,。

甲方：

乙方：

年月日

造價委托協(xié)議書 工程造價委托協(xié)議篇二

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：

第一條工程概況

工程名稱：教授新村箱變工程

工程地點：科技學院教授新村

工程內(nèi)容：教授新村二期20#,、21#,、22#、23#,、24#,、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料;教授新村1250kva箱變及低壓設(shè)備的安裝,，調(diào)試;教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設(shè)及連接,，電纜井的砌筑;低壓分接箱至樓內(nèi)表箱之間的低壓電纜采購及連接;1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買,。

承包形式：總承包,，包工包料，交鑰匙工程

(不含配電所土建照明工程費用、配電所內(nèi)接地網(wǎng),、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝,、低壓出線工程、高壓進出線電纜,、外線工程費用等)

第二條工程總價

合同總價為(rmb)：100萬元整含稅(大寫壹佰萬元整),，以最終決算價格結(jié)算。

第三條付款方式

1,、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后,，甲方應(yīng)一次性付給乙方工程預(yù)付款(人民幣)40%40,0000元整,(大寫肆拾萬元整);

2、設(shè)備進廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣)50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3,、工程驗收通電合格后30天內(nèi)付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)

4,、雙方蓋章后合同開始生效。

第四條合同范圍

1,、合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備,。(詳細內(nèi)容見合同附件)

2、合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件,，雙方采用包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù),。

第五條甲方職責

1,、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字,。

2,、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付;

3、供應(yīng)乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

4,、向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;

5,、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng),、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝,、外線工程等)。

第六條乙方職責

1,、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;

2,、變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電;

3、協(xié)助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù);

4,、自柜體到廠日起履行保固條款;

5,、開具本合同價上的工程發(fā)票。

第七條技術(shù)規(guī)范

按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù),。

第八條工程日期

1,、本合同項簽訂后75天經(jīng)甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔,。

2,、甲方若不能如期付款,，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延,，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);

第九條解約

甲方認為合同有中止必要時,，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分,，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;

第十條

乙方未能履行本合同各項規(guī)定,，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約,，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失,。

自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能,，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生,，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應(yīng)維修費用;乙方提供終身有償維修。

任何一方中途違約應(yīng)負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議,，并放棄一切先訴抗辯權(quán),。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄,。

本合同正本壹式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

造價委托協(xié)議書 工程造價委托協(xié)議篇三

甲方(委托人)：身份證號碼：

乙方(居間人)：身份證號碼：

本著優(yōu)勢互補,、互惠互利的經(jīng)營宗旨,，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，依據(jù)平等自愿,、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：

一,、委托事項

1.1乙方接受甲方委托,，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項,。甲方未與建設(shè)單位簽訂該工程項目專業(yè)承包施工合同,，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò),、協(xié)助,、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。

二,、乙方的義務(wù)

2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,。

2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實可靠。

2.3乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠,，各種施工手續(xù)齊全,，能夠正常施工。

2.4如工程款支付遇到問題,，乙方應(yīng)利用自身關(guān)系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款,。

2.5乙方應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。

三,、甲方義務(wù)

3.1甲方負責提供資質(zhì)證書,、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責標書的編制。

3.2如果居間成功,，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同,。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān),。

3.3如果居間成功,，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬,。

四,、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

4.1本項目居間報酬為

4.2居間成功后,，報酬為總中標金額千分之,。本報酬支付為一次性支付應(yīng)在簽訂中標合同后三日內(nèi)一次性付清。

4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付,。

4.4報酬支付到指定賬號,。

賬戶名：

賬號：

五,、保密事項

5.1甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,。

5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬,。

六,、合同終止

6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止,。

6.2如果居間成功,，本合同完全履行完畢后終止。

6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,，本合同終止,。

七、爭議解決方式

如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,。

八、其他事項

8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托,。

8.2乙方不得以取得的居間報酬向建設(shè)單位或者建設(shè)單位的工作人員行賄;如果有,，則由乙方自行承擔法律責任。

8.3本合同一式兩份,，雙方各持一份,，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

簽訂日期：

造價委托協(xié)議書 工程造價委托協(xié)議篇四

委托方(以下簡稱甲方)：

受托方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī),，遵循平等、自愿,、公平和誠實信用的原則,，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、委托施工內(nèi)容

________________________________________,。

二,、工程地點

_____________________________________________。

三,、承包方式

甲方以固定總價款____________元整(￥：_____________元)委托給乙方,。

四、工期要求

現(xiàn)場具備條件進場施工開始______個日歷天;如遇不可抗為的因素工期給予相應(yīng)順延,。

五,、付款方式

工程竣工驗收合格后一次性付清。

六,、質(zhì)量標準

工程施工合格,。

七、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)

1,、甲方有權(quán)力到施工現(xiàn)場對工程進度,、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督,。

2,、甲方有權(quán)利定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題乙方必須及時整改,。

3,、甲方應(yīng)做好施工中的協(xié)調(diào)工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境,。但如遇不可抗力的自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ谈C工,、停工和延期,，甲方不負任何責任，乙方應(yīng)予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險,。

4,、乙方接受甲方委托，應(yīng)按規(guī)定全面完成各項承包工作,，并承擔規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任,。

5、乙方負責本工程所有安全事宜,，如發(fā)生意外甲方不承擔任何責任,。

八、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決,，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。

九,、其他

本合同一式兩份,，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份,，具有同等法律效力,。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

造價委托協(xié)議書 工程造價委托協(xié)議篇五

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：身份證號碼：

本著公平合理、互惠互利的原則,，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

一,、工程概況：

1,、工程名稱：

2、工程地址：

3,、承包范圍：

4,、工程內(nèi)容(附工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算報價書)

二,、承包方式：

1,、工期：____天，自20__年____月____日開工,，于20__年____月____日竣工,。

2,、工程承包價款：

a,、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表)。

b,、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算,。

3,、承包信譽保證及質(zhì)保條款：

a、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定,，乙方自愿在合同簽定后,，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務(wù)部出具相應(yīng)收據(jù),，待該工程竣工驗收合格后,，甲方在十日內(nèi)返還乙方。

b,、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為,，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應(yīng)處罰,。

c、工程竣工驗收合格后,，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元),。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應(yīng)在12小時內(nèi)安排人員進行維修,。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應(yīng)處罰。派其他施工單位解決,，加收實付費用的20%作為管理費,。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。

4,、工程質(zhì)量及管理約定：

a,、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。

b,、工程驗收合格后,，乙方應(yīng)負責在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款,。

5,、工程款支付方式：

a,、合同簽定后,，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日,，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單,，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款,。

b,、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額,，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%,，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算,。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi),。

6,、雙方其它約定：

三、工程質(zhì)量要求：

按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設(shè)計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收,。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔,。

四,、甲方的責任及義務(wù)

1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù),。

2,、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,，向乙方進行現(xiàn)場交底,。

3、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝,、工序,、質(zhì)量、進度的監(jiān)督,。

4,、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。

五,、乙方的責任及義務(wù)

1,、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。

2,、在前一段工程完工驗收合格后,，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字,。

3,、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作,，因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償,。

4、必須對簽字工程的金額保密,，違者罰款人民幣壹仟元整,。

5、必須在保質(zhì),、保量,、保工期原則下完成工程任務(wù)，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金,。

6,、甲方有權(quán)指定施工工人,，乙方必須服從,。

7,、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災(zāi)和水,、電,、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生,，一切責任由乙方承擔,。

六、爭議或糾紛處理

1,、本合同在履行期間,，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào),。

2,、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商,、調(diào)解不成時,，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴,。

七,、附則

1、本合同甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。

2、本合同雙方簽字蓋章后生效,，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動終止,。

甲方：

乙方：

年月日