合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,。下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０?，希望能夠幫到你?
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇一
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設(shè)備,、技術(shù),、勞力為甲方完成裝修,，并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：
一,、甲方提供圖紙,，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費(fèi),，也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,，乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計,、報價等相關(guān)服務(wù),。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,，以確保工程質(zhì)量和工期,。
二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號,。
三,、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）,。
四,、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),，以及自行聘請技術(shù)工人,，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,，如遇上述情況發(fā)生,，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五,、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六,、本合同一式二份,，雙方各持一份，均具有同等法律效力,。
甲方：
乙方：
年月日
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇二
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等,、互利,、互惠,、友好、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：
一,、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作,，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。
2,、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2,、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,，墻紙粘貼：6.00元每平方米,。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計費(fèi)),。5、以上單價均按實(shí)際著漆面積計算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算,，不按展開面積計算，不按板材計算,。
3,、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期,，總工期為 18 天,。
二、付款方式：
1,、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款,。
2,、工程竣工交驗合格,，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為 6 個月,。
三,、甲方責(zé)任
1、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3,、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水、電和庫房等工作必備條件,，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,，對乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰;
6,、甲方項目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。
三,、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3,、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi)、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;
4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工、安全施工,。
四,、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5、木制道具清水漆必須噴,。
6,、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7,、驗收標(biāo)準(zhǔn),，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8,、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
五、安全施工與檢查
1,、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育,，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時接受上級及甲方,、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。
六、違約責(zé)任
1,、違反本合同約定,，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2,、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過 2 天時,，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七,、合同解除
1、合同履行完畢后,，本合同自動解除;
2,、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;
3,、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八,、合同履行過程中如發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
九、合同履行過程中,，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力,。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇三
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等,、互利,、互惠、友好,、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：
1、甲方將（地點(diǎn)）涂料,、油漆房屋裝修工作,，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。
2,、分項工程單價：
3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）,。
4,、乳膠漆：元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?/p>
5、墻紙粘貼：元每平方米,。
6,、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費(fèi)）。
7,、以上單價均按實(shí)際著漆面積計算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開面積計算,，不按板材計算,。
8、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算,。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期,，總工期為____天,。
1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款,。
2,、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%,，剩余__%__為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為__個月。
1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量,；
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水,、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物,；
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠；
5,、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量,、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,；
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé),；
3、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi),、破壞，不得更換甲方提供的原材料,；
4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工,、安全施工,。
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5、木制道具清水漆必須噴,。
6,、乙方交付的工作成果不符合國家的.質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；
7,、驗收標(biāo)準(zhǔn),，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,；
8、甲方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進(jìn)行維修的,，甲方可另請他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1,、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育,，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作,；
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用,；
3,、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
1,、違反本合同約定,，給對方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__,；
2,、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外,，乙方不得延長工程期限,；如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的____%向甲方支付違約金,，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款,。
1、合同履行完畢后,，本合同自動解除,；
2、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同；
3,、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同,，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
甲方（簽章）：__________ 乙方（手?。篲_________
地址：________________ 地址：________________
法定代表人：_________ 身份證號：_________
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇四
甲方（定作人）： 乙方（承攬人）：
住址： 住址：
身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座,，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作,，安全施工，為施工人員配備安全帽,、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān),。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥,、沙子,、水源、電源,、內(nèi)外墻磚,、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚,、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架。
4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
6,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。
1,、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),，到20xx年5月31日止，工期為92天,。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,，有權(quán)要求乙方停工或整改,。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。
1,、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算,，每平方米人民幣 93.00元。
2,、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元,，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%,。竣工一年后支付給乙方,。
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理,、重作,；造成損失的，由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2,、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,。
3,、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金 元,。
1,、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2,、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決,。
1,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2、本合同自簽訂之日起生效,。
3,、以上合同，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇五
甲方：
乙方（承攬方）：
甲,、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,，在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
乙方承攬甲方 住房（具體工種）,。
按照元計價，在乙方完工,，甲方驗收合格后,，甲方再支付價款。
乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,，在甲乙雙方不再合作,，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方,。若質(zhì)量不合格,，質(zhì)保金將用于修繕。
乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。
自合同簽訂之日起至 年 月日止,。
（一）甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,，甲方可以解除合同,，并且追究乙方違約責(zé)任。
2,、房屋裝修竣工后,，發(fā)生質(zhì)量問題,，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修,。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方,。
2,、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
（一）乙方的權(quán)利
1,、在驗收合格后,，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2,、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料,。
（二）乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,，避免安全事故，因本合同為承攬合同,，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負(fù)安全責(zé)任,。
2,、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞,、滲漏水,、停電、物品損壞等損壞他人生命,、財產(chǎn)的事故發(fā)生,，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任,。
3,、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方,。
4,、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方,，雙方為承攬關(guān)系,，不存在雇傭關(guān)系,。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān),。
6、乙方在進(jìn)場時領(lǐng)取的房屋鑰匙,，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后,，立即交還甲方。
7,、乙方在保管房屋鑰匙期間,，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8,、房屋驗收后,，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修,。
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),，造成損失,，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，賠償損失。
因本合同產(chǎn)生爭議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
此合同一式二份,，雙方簽字蓋章生效,。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分,。
甲方：
乙方：
年月日年月日
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇六
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
在平等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,，經(jīng)協(xié)商甲,、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號
二,、工程內(nèi)容：
1,、內(nèi)粉：地磚,、樓梯磚、墻漆,、膩?zhàn)臃?、石灰?/p>
4、外粉：前方墻貼磚,，院壩貼瓷磚,，其余三方跨水泥漿。
二,、承包方式：包工不包料,，水電由甲方提供,。
三,、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元（捌拾貳元整）,。
四,、乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計,、報價等相關(guān)服務(wù),。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,，以確保工程質(zhì)量和工期,。
五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備,、工具和技術(shù),，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé),。
六,、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
六,、本合同一式二份，雙方各持一份,，均具有同等法律效力,。
甲方：
乙方：
年月日
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇七
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,，就乙方承包甲方裝修施工事宜達(dá)成一致，簽訂本合同,。
一,、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”,，甲方自備裝修材料,，乙方只負(fù)責(zé)施工。
二,、包干承包費(fèi)用：人民幣整（小寫元）,。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用,。
三,、支付方式：
1、乙方進(jìn)場施工之日,，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整（小寫￥元）,；
2、乙方完成全部裝修施工后,，支付進(jìn)度款人民幣圓整（小寫￥元）,；
3、全部裝修施工完成后天內(nèi),，甲方支付余款人民幣整（小寫￥元）,。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天,，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),。
五、其他約定：
1,、甲方按照乙方提供的清單及時自行負(fù)責(zé)采購裝修材料,；
2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款,，否則按200元/天支付違約金,；
3、乙方自行準(zhǔn)備工具,、聘請人員,，自行負(fù)責(zé)施工安全，嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,，確保工程質(zhì)量,，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工,，因此造成的裝修材料損失,、人工損失概由乙方自行承擔(dān),；
4、乙方不得浪費(fèi),、挪用甲方的裝修材料,，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失,；
5,、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰,。如因甲方不及時付款,、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任,；
6,、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方維修,。
六,、本合同一式兩份，雙方各持一份,，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
時間：時間：
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇八
甲方（業(yè)主):
乙方（承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,，達(dá)成如下條款：
1.施工地點(diǎn)：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室,。
2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi),，建筑面積：90.2㎡,。
1．乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作，安全施工,，為施工人員全程配備安全帽,、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,，防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn),、生命健康、安全等事故發(fā)生,。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,，甲方負(fù)責(zé)提供磚,、水泥、沙子,、水源,、電源、內(nèi)外墻磚,、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料,。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板,、工具等所有勞動工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān),。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,，乙方不能將鑰匙遺失,、損壞、復(fù)制,、轉(zhuǎn)借,，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施,、堆放的各種材料及電器,、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任,。
1.工期從20xx年10月 日開始建設(shè),，到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi),，施工時間,、施工進(jìn)程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程,，木工工程,、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程,。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量,。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改,。
5.房屋裝修竣工后,，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修,。
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理、重作,；造成損失的,，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
1.發(fā)生合同爭議時,，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決,。
1.本合同一式兩份,，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,，雙方簽字后生效,。
2.以上合同，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月
乙方簽字： 年日日 月
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇九
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________,。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元,，大寫_________。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設(shè)計費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工,。
3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),，如延誤工程進(jìn)展,，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收,，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗收合格,。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)的順延。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應(yīng)支付_____元,，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款,。
七,、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間,，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗,。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
八、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定,，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力,，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同 裝修承攬合同糾紛篇十
甲方（定作人）：身份證號碼：
住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：
甲方擬裝修房屋一套,，位置在 室,，由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。
1,、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）,。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米,。
2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料,。
3,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作,，安全施工，為施工人員配備安全帽,、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無關(guān),。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān),。
6,、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失,，按照市場價格對甲方進(jìn)行賠償,。
1、工期從20xx年 月 日開始建設(shè),，到20xx年 月 日止,，工期為 天。在約定的工期內(nèi),，施工時間,、施工進(jìn)程由乙方自定。
2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同,。
4,、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修,。
1、工程款結(jié)算方式：以 面積計算,，每平方米人民幣元,。平挑面積的防水工程，總價為 元,。
2,、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付,。
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理,、重作,。
2、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，甲方有權(quán)解除本承攬合同,，并拒絕支付工程款,；造成損失的，由乙方向甲方賠償,。
3,、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元,。
1,、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2,、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進(jìn)行裁決,。
1,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2、本合同自簽訂之日起生效,。
3,、以上合同，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字（手?。?乙方簽字（手?。?年月 日 年月 日
