現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。

裝修承攬合同篇一

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,，由乙方負責承攬全部裝修工程,，為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。

一,、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,，嚴格管理,，遵守安全操作，安全施工,，為施工人員配備安全帽、安全繩,、安全網等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關,。

2,、甲方負責提供磚、水泥,、沙子、水源,、電源,、內外墻磚、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料,。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料,。

3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚,，過道磚,、衛(wèi)生間貼磚、地板磚,、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架,。

4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,，雙方不存在雇傭關系,。

5、施工機械以及模板,、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,，費用由乙方自理。

6,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,，與甲方無關。

二,、質量和工期要求

1,、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止,，工期為92天,。在約定的工期內，施工時間,、施工進程由乙方自定,。

2、乙方應當本著保質保量的原則,，加強質量管理,。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負責影響房屋質量等行為時,，有權要求乙方停工或整改。

4,、房屋建成自交工后壹年內,，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須及時進行免費維修,。

三,、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算,，每平方米人民幣元,。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付,。

3,、乙方質量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方,。

四、違約責任

1、由于工程質量達不到要求的,，乙方要進行修理,、重作;造成損失的，由乙方賠償,。因乙方原因導致使合同無法履行的,，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。

2,、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元,。

3,、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款,，應當承擔違約金

五,、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時,，雙方應友好協(xié)商,。

2、如協(xié)商不成,，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決,。

六、附則

1,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方當事人各執(zhí)一份,。

2、本合同自簽訂之日起生效,。

3,、以上合同，雙方必須共同遵守,。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同篇二

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方,，乙方系承攬方,， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________,。

工程建筑面積：________________________________,。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________,。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元,，大寫_________。

2.本合同簽訂后,，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設計費)，乙方才進場施工,。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款,。

三、承攬方式：

乙方負責施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。

四、材料提供：

關于材料供應,，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料,。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準,，甲方提供的材料,，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準,，應當及時通知甲方,，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,，如延誤工程進展,，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,，并接受甲方檢驗。

四,、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求,，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,，甲方應即時驗收,，甲方應在3日內檢驗,，如在該期限內，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗收合格,。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,，其施工期限相應的順延。

六,、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應支付_____元,，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款,。

七,、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方,。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項目增加,，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的,，應當對乙方進行賠償,。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗,。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展,，其施工期限相應順延,，造成乙方損失的，應賠償損失,。

4.乙方房屋裝修完成后,，應當即時向甲方交付,，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務,。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的,，甲方應當賠償,。

八、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九,、本協(xié)議一式兩份,，甲、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力,，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同篇三

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲,、 乙雙方經協(xié)商一致,，本著平等、互利,、互惠,、友好、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關法律,、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達成以下約定,，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1,、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成,，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容,。

2、分項工程單價： 1,、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2,、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工),。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米,。4,、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計費)。5,、以上單價均按實際著漆面積計算,，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算,，不按板材計算,。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4,、施工工期：合同簽訂之日起計算工期,，總工期為 18 天。

二,、付款方式：

1,、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2,、工程竣工交驗合格,，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金,，質保期為 6 個月,。

三、甲方責任

1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質資料和工程施工圖。

2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3,、甲方負責工程所需資源，如施工用水,、電和庫房等工作必備條件,，開通施工場地內運輸道路，拆除現(xiàn)場內障礙物;

4,、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5,、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,，對乙方違反有關安全、質量,、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告,、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,，乙方應當服從甲方安排及管理,。

三、乙方責任

1,、按照甲方的技術要求進行施工,，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范,，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務,，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;

2,、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,，不得轉包,，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3,、乙方要保證材料利用率，不得浪費,、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,，做到文明施工,、安全施工。

四,、質量要求

1,、嚴格按照甲方要求施工。

2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。

3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服,。

4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5,、木制道具清水漆必須噴,。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7,、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,，工程驗收不合格,，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質量問題,，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的,，甲方可另請他人,，費用由乙方承擔。

五,、安全施工與檢查

1,、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定,，嚴格按安全標準組織施工,，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2,、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

3,、施工進程中,，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,，甲方有權要求乙方整改并限期完工,，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1,、違反本合同約定,，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失,，同時向對方支付違約金 20% ;

2,、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電、不可抗力因素外,，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔,，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金,，同時每延誤一天,，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時,，甲方有權解除本合同,，并不再支付合同尾款。

七,、合同解除

1,、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2,、合同履行過程中,，經雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3,、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同,，無需承擔違約責任。

八,、合同履行過程中如發(fā)生爭議,，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的,，應向甲方所在地人民法院提起訴訟,。

九、合同履行過程中，有未盡事宜,，經雙方協(xié)商一致,，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份,，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話