隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是我給大家整理的合同范本,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。
裝修 承攬合同篇一
房屋裝修承攬合同范文一
甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，本著平等,、互利、互惠,、友好,、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：
一,、工程概況
1,、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,，交由乙方完成,，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2,、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1,、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2,、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?,。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米,。4,、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)),。5,、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,，不按展開面積計(jì)算,，不按板材計(jì)算。
3,、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4,、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為 18 天。
二,、付款方式：
1,、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2,、工程竣工交驗(yàn)合格,，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為 6 個(gè)月,。
三、甲方責(zé)任
1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3,、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水,、電和庫(kù)房等工作必備條件,，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4,、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5,、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量,、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三,、乙方責(zé)任
1,、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù),，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3,、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi),、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工,、安全施工。
四,、質(zhì)量要求
1,、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服,。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5,、木制道具清水漆必須噴。
6,、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8,、甲方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,，超過3日乙方未進(jìn)行維修的,，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五,、安全施工與檢查
1,、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3,、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六,、違約責(zé)任
1,、違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,，除天氣影響,、停水停電、不可抗力因素外,，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過 2 天時(shí),，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七,、合同解除
1,、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2,、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3,、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同,，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八,、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
九、合同履行過程中,，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力,。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
房屋裝修承攬合同范文二
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座,，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工,，為施工人員配備安全帽,、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無關(guān)。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚,、水泥、沙子,、水源,、電源、內(nèi)外墻磚,、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料,。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚,，過道磚、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚,、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架,。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5,、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1,、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),，到20xx年5月31日止，工期為92天,。在約定的工期內(nèi),，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改,。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三,、付款方式
1,、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元,。
2,、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%,。竣工一年后支付給乙方,。
四,、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理,、重作;造成損失的，由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2,、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3,、在乙方無違約行為的情況下,，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五,、爭(zhēng)議解決辦法
1,、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2,、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決,。
六,、附則
1、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2,、本合同自簽訂之日起生效,。
3、以上合同,，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
房屋裝修承攬合同范文三
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方,，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲,、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面,，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________,。
工程項(xiàng)目：____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為________元,，大寫_________,。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi)),，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三,、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。
四,、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展,，施工期限相應(yīng)順延,。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗(yàn),。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗(yàn)收合格,。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)的順延。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，除順延工期外,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元,，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方,。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七,、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間,，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的,，應(yīng)賠償損失,。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋,。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同,，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
八,、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。
九,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同篇二
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方???????裝修施工事宜達(dá)成一致,，簽訂本合同,。
一、?乙方包干承包該房屋裝修的???????工作,，即實(shí)行“包工不包料”,，甲方自備裝修材料，乙方只負(fù)責(zé)施工,。
二,、?包干承包費(fèi)用：人民幣???????整（小寫??????元）。?除此之外,，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用,。
三、?支付方式：
1,、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日,，甲方向乙方預(yù)付人民幣????圓整（小寫￥?元）；
2,、乙方完成全部裝修施工后,，支付進(jìn)度款人民幣????圓整（小寫￥?元）；
3,、全部裝修施工完成后???天內(nèi),，甲方支付余款人民幣???整（小寫￥?元）。
四,、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為???天,，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五,、其他約定：
1,、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)裝修材料；
2,、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)付款,，否則按200元/天支付違約金,；
3、乙方自行準(zhǔn)備工具,、聘請(qǐng)人員,，自行負(fù)責(zé)施工安全，嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,，確保工程質(zhì)量,，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工,，因此造成的裝修材料損失,、人工損失概由乙方自行承擔(dān)；
4,、乙方不得浪費(fèi),、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰,，并需賠償甲方損失,；
5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),，每延期一天按照200元/天予以處罰,。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期,，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任,；
6、該房屋裝修保修期為貳年,，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時(shí)負(fù)責(zé)為甲方維修,。
六、本合同一式兩份,，雙方各持一份,，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：?????????????????????????????????乙方（簽字）：
時(shí)間：??????????????????????????????????????????時(shí)間：
裝修 承攬合同篇三
甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，本著平等、互利,、互惠,、友好、自愿的原則,，遵照《_________________》及有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：
一,、工程概況：
1,、甲方將(地點(diǎn))涂料、油漆房屋裝修工作,，交由乙方完成,，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2,、分項(xiàng)工程單價(jià)：
3,、仿瓷：________元每平方米(含材料及人工)。
4,、乳膠漆：________元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?,。
5、墻紙粘貼：________元每平方米,。
6,、清水漆：________元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)),。
7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算,。
8,、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
9,、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為________天。
二,、付款方式：
1,、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。
2,、工程竣工交驗(yàn)合格,，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的________%，剩余________%________為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為________個(gè)月,。
三、甲方責(zé)任：
1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3,、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰;
6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。
三,、乙方責(zé)任：
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3,、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi)、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;
4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工,、安全施工,。
四,、質(zhì)量要求：
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5、木制道具清水漆必須噴,。
6,、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8,、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,，超過____日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
五,、安全施工與檢查：
1,、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3,、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。
六、違約責(zé)任：
1,、違反本合同約定,，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__;
2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金,，延誤超過____天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款,。
七、合同解除：
1,、合同履行完畢后,，本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同,，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八,、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九,、合同履行過程中,，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式____份,，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力,。
甲方(簽章)：__________________乙方(手印)：__________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：_________________身份證號(hào)：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
裝修 承攬合同篇四
甲方： 乙方：
住址： 住址：
身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座,，位置在_ ??,，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工,，為施工人員配備安全帽,、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具,。
由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān),。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥,、沙子,、水源、電源,、內(nèi)外墻磚,、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料,。
根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚,、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架,。
4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。
當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。
二,、質(zhì)量和工期要求
1,、工期從20__年月日開始建設(shè)，到20__年月日止,，工期為天,。
在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間,、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4,、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修,。
三,、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣 .00元,。
2,、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付,。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。
竣工一年后支付給乙方,。
四,、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理,、重作;
造成損失的，由乙方賠償,。
因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2,、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,。
3,、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金 元,。
五、爭(zhēng)議解決辦法
1,、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2,、如協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六,、附則
1,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2,、本合同自簽訂之日起生效。
3,、以上合同,，雙方必須共同遵守。
如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同篇五
甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，本著平等,、互利、互惠,、友好,、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：
一,、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作,，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。
2,、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2,、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,，墻紙粘貼：6.00元每平方米,。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)),。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算,。
3,、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4,、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為 18 天,。
二,、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款,。
2,、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %,，剩余 5% 為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
三,、甲方責(zé)任
1,、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。
2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水,、電和庫(kù)房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4,、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5,、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量,、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三,、乙方責(zé)任
1,、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù),，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3,、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi),、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工,、安全施工。
四,、質(zhì)量要求
1,、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5、木制道具清水漆必須噴,。
6,、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8,、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
五,、安全施工與檢查
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方,、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3,、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。
六,、違約責(zé)任
1、違反本合同約定,，給對(duì)方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,，除天氣影響、停水停電,、不可抗力因素外,，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款,。
七,、合同解除
1、合同履行完畢后,，本合同自動(dòng)解除;
2,、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;
3,、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任,。
八,、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九,、合同履行過程中,，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,，甲乙雙方各執(zhí) 1 份,，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
裝修 承攬合同篇六
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座,，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作,，安全施工,，為施工人員配備安全帽、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān),。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥,、沙子,、水源、電源,、內(nèi)外墻磚,、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚,、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架。
4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1,、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),，到20xx年5月31日止，工期為92天,。在約定的工期內(nèi),，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改,。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三,、付款方式
1,、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元,。
2,、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%,。竣工一年后支付給乙方,。
四,、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理,、重作;造成損失的，由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,。
3,、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五,、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2、如協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決,。
六、附則
1,、本合同一式兩份,，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2,、本合同自簽訂之日起生效。
3,、以上合同,，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同篇七
甲方：???????????????
乙方：??????????????
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,，?年?月?日甲自愿將位于?______________________________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項(xiàng)目：____________________________________,。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為________元,，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設(shè)計(jì)費(fèi)),，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三,、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。
四,、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展,，施工期限相應(yīng)順延,。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗(yàn),。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗(yàn)收合格,。
五、施工期限：
工期為_______,從?年?月?日到?年?月?日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)的順延。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，除順延工期外,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應(yīng)支付_____元,，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款,。
七,、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項(xiàng)目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn),。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的,，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
八,、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。
九、本協(xié)議一式兩份,，甲,、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力,，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方：?????????????????乙方：
法定代表人：???????????法定代表人：
地點(diǎn)：?????????????????地點(diǎn)：
電話：?????????????????電話：
簽訂日期：?年?月?日
裝修 承攬合同篇八
甲方：_______________________
身份證號(hào)：__________________________________
乙方：_______________________
身份證號(hào)：__________________________________
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設(shè)備,、技術(shù),、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：
一,、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工,，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi),，也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢,、設(shè)計(jì),、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,，以確保工程質(zhì)量和工期。
二,、裝修施工地點(diǎn)：______________________________________________,。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,，承攬裝修單價(jià)為：每_______元/平方米,。
四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備,、工具和技術(shù),，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,，如遇上述情況發(fā)生,，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五,、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六,、本合同一式_______份,，雙方各持_______份，均具有同等法律效力,。
甲方：_______________________
乙方：_______________________
______________年_________月______日
______________年_________月______日
裝修 承攬合同篇九
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,，在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
一,、承攬方式：,，乙方承攬甲方住房,。
二,、施工地點(diǎn)：
三、住房結(jié)構(gòu),、戶型及面積：
四,、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工,，甲方驗(yàn)收合格后,，甲方再支付價(jià)款。
五,、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后,，甲方退還給乙方,。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕,。
六,、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七,、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止,。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利
1,、若乙方有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任,。
2,、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題,，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修,。
甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方,。
2,、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九,、乙方的權(quán)利義務(wù)
乙方的權(quán)利
1,、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用,。
2,、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,，在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故,，因本合同為承攬合同,，乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,，不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任,。
2、乙方應(yīng)文明施工,，防止鄰居住房管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等損壞他人生命,、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,，由乙方承擔(dān)責(zé)任,。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,，應(yīng)提前3天告知甲方,。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),，乙方交付承攬成果給甲方,，雙方為承攬關(guān)系,，不存在雇傭關(guān)系。
5,、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,，任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無關(guān)。
6,、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方,。
7,、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,，對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償,。
8、房屋驗(yàn)收后,，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十,、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),，造成損失,，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，賠償損失。
十一,、爭(zhēng)議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴,。
十二,、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效,。未盡事宜,，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分,。
甲方：乙方：
年月日年月日
裝修 承攬合同篇十
隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求,。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同范文,，感謝您的欣賞。
房屋裝修承攬合同范文一
甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，本著平等、互利,、互惠,、友好、自愿的原則,，遵照《民法典》及有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：
一,、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作,，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。
2,、分項(xiàng)工程單價(jià)：
1、仿瓷：
5.00元每平方米(含材料及人工),。
2,、乳膠漆：
9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,，墻紙粘貼：
6.00元每平方米,。
4、清水漆：1
5.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)),。
5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算,。
3,、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為 18 天,。
二、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款,。
2,、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %,，剩余 5% 為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
三,、甲方責(zé)任
1,、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。
2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水,、電和庫(kù)房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4,、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5,、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰;
6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。
三,、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi),、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工、安全施工,。
四,、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。
2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻,、手感舒服。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。
5、木制道具清水漆必須噴,。
6,、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8,、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,，超過____日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
五、安全施工與檢查
1,、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方,、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。
六、違約責(zé)任
1,、違反本合同約定,，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,，同時(shí)每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時(shí),，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款。
七,、合同解除
1,、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同,，無需承擔(dān)違約責(zé)任,。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
九,、合同履行過程中，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份,，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
房屋裝修承攬合同范文二
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座,，位置在____縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作,，安全施工，為施工人員配備安全帽,、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān),。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥,、沙子,、水源、電源,、內(nèi)外墻磚,、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚,、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架。
4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系,。
5、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。
二,、質(zhì)量和工期要求
1、工期從________年____月____日開始建設(shè),，到________年____月3____日止,，工期為92天,。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間,、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4,、房屋建成自交工后________年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行維修,。
三,、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算,，每平方米人民幣元,。
2、付款時(shí)間：
第一次付款在施工開始后 工程過半支付
第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付,。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐_______年后支付給乙方,。
四、違約責(zé)任
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,，由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,。
3,、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五,、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2、如協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交____縣人民法院進(jìn)行裁決,。
六、附則
1,、本合同一式兩份,，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2,、本合同自簽訂之日起生效。
3,、以上合同,，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：________年____月____日________年____月____日
房屋裝修承攬合同范文三
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,，________年____月____日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項(xiàng)目：____________________________________,。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為________元,，大寫_________。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付
第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工,。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三,、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),，如延誤工程進(jìn)展,，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗(yàn)。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,，甲方應(yīng)在____日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi),，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗(yàn)收合格。
五,、施工期限：
工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延,。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款,。
七,、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項(xiàng)目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn),。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的,，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
八、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定,，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,，甲,、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力,，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話： 電話：________年____月____日________年____月____日
返
裝修 承攬合同篇十一
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面,，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________,。
工程項(xiàng)目：____________________________________,。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________,。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi)),，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工,。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三,、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四,、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗(yàn)。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi),，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗(yàn)收合格。
五,、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延,。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方,。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款,。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,，如給乙方造成損失的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn),。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的,，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八,、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。
九,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
裝修 承攬合同篇十二
甲方:(以下簡(jiǎn)稱*方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等,、互利,、互惠、友好,、自愿的原則,，遵照<民法典>及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將市馬邊店涂料,、油漆房屋裝修工作,，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。
2,、分項(xiàng)工程單價(jià):
1、仿瓷:5,。00元每平方米(含材料及人工),。
2、乳膠漆:9,。00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?,。
3，墻紙粘貼:6,。00元每平方米,。
4、清水漆:15,。00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
5,、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算,，不按板材計(jì)算,。
3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4,、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為18天。
二,、付款方式:
1,、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2,、工程竣工交驗(yàn)合格,，*方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為6個(gè)月,。
三、*方責(zé)任
1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。
2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;
3,、*方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;
5、*方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行*告,、罰款等處罰;
6,、*方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從*方安排及管理,。
三,、乙方責(zé)任
1、按照*方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù),，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3,、乙方要保*材料利用率，不得浪費(fèi),、破壞,，不得更換*方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工,、安全施工,。
四、質(zhì)量要求
1,、嚴(yán)格按照*方要求施工,。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。
3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服,。
4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5,、木制道具清水漆必須噴,。
6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,，給*方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，工程驗(yàn)收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、*方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的,，*方可另請(qǐng)他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五,、安全施工與檢查
1,、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時(shí)接受上級(jí)及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照*方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3,、施工進(jìn)程中,，*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。
六、違約責(zé)任
1,、違反本合同約定,，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因*方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由*方承擔(dān)，以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給*方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向*方支付違約金,，延誤超過2天時(shí)，*方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款。
七,、合同解除
1,、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2,、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;
3,、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任,。
八,、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的,，應(yīng)向*方所在地*法院提起訴訟。
九,、合同履行過程中,，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式2份，*乙雙方各執(zhí)1份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力,。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:*號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人:電話
裝修 承攬合同篇十三
屋裝修承攬合同
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項(xiàng)目：____________________________________,。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為________元,，大寫_________。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方,，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三,、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四,、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延,。
.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn),。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方,，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),，如在該期限內(nèi),，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格,。
五,、施工期限：
工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)的順延,。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，除順延工期外,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元,，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方,。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七,、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間,，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的,，應(yīng)賠償損失,。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋,。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù),。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同,，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
八,、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。
九、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
地點(diǎn)：地點(diǎn)：
電話：電話：
______年____月____日______年____月____日
