人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來看看吧
承攬機械加工工件篇一
承攬方：_____________（乙方）
1,、加工的項目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價_______（元）總價_______（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2,、質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3,、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸,，運費由乙方自負,。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收,。
6,、結(jié)算方式：
____________________。
7,、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成,；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
______年______月______日
承攬機械加工工件篇二
定作方：______（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_________
承攬方：______（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款，共同信守：
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法：_________
二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：_________
三,、履行的期限,、地點和方式：_________
四、驗收標準和方法：_________
五,、結(jié)算方式：_________
六,、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同,，都要承擔違約責任,。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值______％或酬金總額______％的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價款總值______％的違約金,；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金______％的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
七、雙方約定的其它條款：_________
八,、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件,。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。
十,、本合同一式______份,，正本雙方各執(zhí)______份，副本送工商行政管理局所存查,。
十一,、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到______年______月______日止。
十二,、本合同簽訂日期：______年______月______日
定作方：_________
代表：______
開戶銀行：______
帳號：______
承攬方：_________
代表：______
開戶銀行：______
帳號：______
______年______月______日
承攬機械加工工件篇三
合同編號：____________________簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用,，可以另接。)
第二條技術(shù)標準,、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供,。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成,。可以交由第三人完成的工作是：
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結(jié)算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元,。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人,。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,。
按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬機械加工工件篇四
合同編號：___________
簽約地點：______________
日期：__________________
甲方：________
地址：__________
電話：__________
傳真____________
乙方：________
地址：__________
電話：__________
傳真____________
根據(jù)平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同,。
一,、雙方：由乙方提供不作價設(shè)備______美元（港幣）給甲方用于加工生產(chǎn)______之用，（詳見設(shè)備清單）,。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,。使用期限為______年，在監(jiān)管期限內(nèi),，不得擅自在境內(nèi)銷售,、串換、轉(zhuǎn)讓,、抵押或者移作他用,。到期后如不續(xù)簽，則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理,。乙方以免費方式提供設(shè)備,，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設(shè)備款,。
二,、甲方向乙方購買原料、輔料
三,、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額
原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額四,、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六,、保險費負擔
______________________________________________________
七,、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九,、仲裁：因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決,，應(yīng)提交中國國際貿(mào)易促進委員會根據(jù)該會仲裁程序進行仲裁,，仲裁裁決為最終裁決,，對雙方都有約束力。
十,、本合同一式八分,，由簽字雙方各執(zhí)一分，其余六分報送有關(guān)部門備案,。
甲方（蓋章）：__________________
乙方（蓋章）：__________________
承攬機械加工工件篇五
承攬方(甲方)：____
定作方(乙方)：____
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費
定作物名稱：____
型號：____
規(guī)格：____
質(zhì)量要求：____
計量單位：____
數(shù)量：____
加工費：____
單位總價：____
第二條、加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條,、加工成品的交付時間,、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔,。
第四條,、乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙,、技術(shù)資料。
材料名稱：____
型號：____
規(guī)格：____
質(zhì)量要求：____
計量單位：____
數(shù)量：____
單價：____
總價：____
圖紙,、技：____
術(shù)資料及：____
交付時間：____
第五條原材料交付時間,、地點、包裝,、檢驗方法,、運輸
材料名稱：____
交付時間：____
交付地點：____
交付數(shù)量：____
包裝要求：____
檢驗方法：____
運輸方法：____
運費承擔：
第六條加工費結(jié)算辦法與時間____。
第七條乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付定金____元;乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____元,。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金,。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的'日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行
為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為____年。一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失,。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂,、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,，并應(yīng)在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式,，可采用____(書信,、傳真、電報,、當面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式,。
2.各方通訊地址如下：____,。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),，以書面形式通知對方;否則,，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受____國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第____種方式解決：
(1)提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴,。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為____年,，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份,，雙方各執(zhí)____份,，具有同等法律效力;合同副本____份，送____留存一份,。
承攬方(蓋章)：____定作方(蓋章)：____
法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：____
地址：____地址：____
____年____月____日____年____月____日
簽訂地點：____簽訂地點：____
