隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

機(jī)械零件承攬加工合同書篇一

甲方： (定作方)

地址:___工業(yè)城

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方： (承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號： 合同簽訂地：____工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,，雙方本著互惠互利，友好合作的原則,，為明確雙方權(quán)利和義務(wù),，特訂立本合同。

一,、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達(dá)加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。

二,、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 ,、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注

1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求

備 注

四,、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：

1. 乙方加工零部件的價(jià)格,，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效,。因市場價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn),，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行,。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行,。

3. 加工費(fèi)計(jì)算方法：

(1) 對甲方提供的原材料,、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,，扣除甲方提供之原材料,、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi),。

(2) 由甲方提供原材料,、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，造成甲方原材料,、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除,。

五,、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2) 電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,，同時(shí)，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。

2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認(rèn)后回傳,。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下,。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,，訂單取消。

(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。

4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料,、零部件，于訂單下達(dá)之日,，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù),。

六、 加工零部件的包裝,、運(yùn)輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝,，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,，運(yùn)輸,、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,，標(biāo)識明確,，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證,。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》,。

6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放,。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé),。

七,、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);

3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定,。

4. 模具的使用,、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);

5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6. 模具的所有權(quán)：甲方所有,。

八,、 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的,，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》,。

九、 產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

1. 合同生效后 日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件,、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料,、首樣等要求，制作樣品,，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,，才能進(jìn)入批量生產(chǎn),。

(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料,、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢,、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改,。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評審,，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同,。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案,。乙方已通過3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改,。

(5) 一般情況下,，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,，方可采購并投入生產(chǎn),。

(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,，或者借甲方名義采購原材料,、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn),。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任,。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,。

3. 質(zhì)量整改

(1) 同一型號的加工零部件,，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書,，并可應(yīng)乙方要求,，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出,，經(jīng)整改仍不合格的,，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4. 產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量與控制,，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十,、 加工費(fèi)的結(jié)算

1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,，甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的.方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清,。第一年結(jié)算_______%,，第二年結(jié)算________%,，第三年結(jié)算____________%。

十一,、 驗(yàn)收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn),。

十二、 對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法

1. 甲方在驗(yàn)收過程中,，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,，應(yīng)說明合同號,、運(yùn)單號、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標(biāo)志、牌號,、批號,、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量,、包裝,、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。

2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見,。

3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助,。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換,。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的,，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。

十三、 乙方違約責(zé)任：

1. 乙方不能按時(shí),、按質(zhì)、按量交貨的,，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,，具體如下：

(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%,，但不低于_____元,，不高于____元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會甲方,，并按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,，扣除當(dāng)批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理,，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,，物料損失由乙方負(fù)責(zé);

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,，扣罰違約金_____元/次;

(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,，扣罰違約金_______元/次,，損失另計(jì);

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的,，扣罰_______元以上的違約金,，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(7) 未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,，扣罰____元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰,，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理,。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進(jìn)行扣罰,，乙方必須返修或重新包裝的,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

4. 乙方提前交貨的,、多交的和品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,，由乙方承擔(dān),。

5. 乙方提前交貨的,，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計(jì)劃,。

6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

十四,、 甲方的違約責(zé)任

1. 甲方逾期付款的,，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。

十五、 合同的變更,、解除：

1. 合同期內(nèi),，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現(xiàn),，均可解除合同,。

2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,，甲方有權(quán)解除本合同,，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除,，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識,、技術(shù)資料,、供應(yīng)商名單等，歸還甲方,。

十六,、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,，允許延期履行、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。

十七、 其他

1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金,、賠償金,、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。

2. 本合同一式叁份,，甲方二份，乙方一份,。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,，有效期自______年____月____日到____年____月____日,，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。

4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》,、《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件,。

十八、 其他需約定事項(xiàng)：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方： 乙方：

授權(quán)代表： 授權(quán)代表：

日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇二

承攬方：_________

定作方：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費(fèi)：_________

單位總價(jià)：_________

第二條 加工成品的完工時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān),。

第三條 加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān),。

第四條 乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料,。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

單價(jià)：_________

總價(jià)：_________

圖紙,、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時(shí)間：_________

第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn),、包裝,、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱：_________

交付時(shí)間：_________

交付地點(diǎn)：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗(yàn)方法：_________

運(yùn)輸方法：_________

運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________,。

第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;

乙方應(yīng)于_________年 _________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。

乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。

甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。

乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還,。

第八條 甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);

不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;

乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金,。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條 乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條 聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。

本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。

本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密,。

未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。

但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。

保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動(dòng)亂、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條 通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________傳遞。

以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書面形式通知對方;

否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條 爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解;

協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

提交_________仲裁委員會仲裁;

依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。

本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。

有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日,。

本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí) _________份，具有同等法律效力;

合同副本_________份,，送_________留存一份,。

承攬方：_________定作方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

機(jī)械零件承攬加工合同書篇三

甲方：____________

乙方：____________

鑒于甲方是在____市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,，并需要加工部件;

鑒于乙方是在合法注冊的,，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的.法律法規(guī),，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同,。

一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______

二、原材料提供：

1,、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日,。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),，并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換,、補(bǔ)齊,。

3、乙方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日,。

4,、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),，并將確認(rèn)情況書面通知乙方,，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。

三,、技術(shù)資料及圖紙

1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。

2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),，提出修改意見。

3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。

四,、質(zhì)量要求：

1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn),。

2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)

五,、加工成品驗(yàn)收：

1,、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。

2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3,、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,，有權(quán)要求乙方賠償損失,。

4、乙方加工成品交付后,，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,，仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失,。

六,、加工成品交付：

1、乙方應(yīng)于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,，地址為,。甲方如指定____市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。

2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

3、實(shí)際交付日期,，乙方自行送達(dá)的,，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬,。

七,、報(bào)酬及支付：

1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件______元(或總報(bào)酬______元)

2,、報(bào)酬的支付采取以下方式：

甲方應(yīng)于________年____月____日支付乙方______元,，于________年____月____日支付乙方______元，余款于乙方交付之日起____日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元,，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元,，由乙方向甲方開具發(fā)票,，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

甲方：____________

乙方：____________

_______年______月_____日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇四

承攬方：

定作方

簽訂地點(diǎn)：

一,、產(chǎn)品名稱,、型號、數(shù)量,、金額簽訂時(shí)間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額合計(jì)人民幣金額(大寫)：

二,、質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間,、：

四,、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五,、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六,、合理損耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn),、包裝物的供應(yīng)與回收：

八,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九,、結(jié)算方式及期限：

十,、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二,、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方單位名稱：

(章)單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方單位名稱：(章)

單位地址：

委托代理人：

電話：傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

稅號：

鑒(公)證意見經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)

年月日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇五

甲方：__________

乙方：__________

標(biāo)的,、數(shù)量、價(jià)款：__________

1. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收,。受托方須將送貨單隨貨同行,，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收,，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材,、檢驗(yàn)依據(jù),、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá)),。

3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款,，收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時(shí)支付,，但時(shí)間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款,。

4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)),。

5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房內(nèi)。

6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān),。

7.交貨地點(diǎn),、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金,。

8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容,、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財(cái)務(wù),、技術(shù),、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,，未經(jīng)信息披露方書面事先同意,，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿,、解除或終止后仍然有效,。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力,。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī),，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,。(傳真或掃描件有效)

委托方：__________ 受托方：__________

法人代表：__________ 法人代表：__________

委托代表：__________ 委托代表：__________

傳 真：__________

電 話：__________

開戶銀行：__________

帳 號：__________

時(shí)間：__________

機(jī)械零件承攬加工合同書篇六

合同編號：_________ 定作人：______ 簽訂地點(diǎn)：_________

承攬人：______ 簽訂時(shí)間：__年__月__日

第一條 加工物,、數(shù)量、報(bào)酬,、交貨期限

__________________________

加工物規(guī)格計(jì)量 報(bào)酬 交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱 型號單位單價(jià)金額合計(jì)

合計(jì)人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格計(jì)量

數(shù)量質(zhì)量提供日期 消耗定額

名稱型號單位

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限：__________________________________________________________________________________________________________________________________

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：_______________________________________________

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：___________________________________________

第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_______________________________________________

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求：__________________________________________________________________

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：_________________________________________________

第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點(diǎn)及期限：__________________________________________

第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：_________________________________________________

第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。

第十四條 本合同解除的條件：___________________________________________________

第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：_______________________________________________________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項(xiàng)：_______________________________________________________________________________________

-------------------------------------

定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見：

定作人(章)： 承攬人(章)：

住所：住所：

法定代表人： 法定代表人：

居民身份證號碼： |居民身份證號碼：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行： 鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

賬號： 賬號： 經(jīng)辦人：

|郵政編碼： |郵政編碼： 年 月 日

-------------------------

------------

監(jiān)制部門： 印制單位：

機(jī)械零件承攬加工合同書篇七

甲方:(委托方)_____________________

乙方:(承攬方)_____________________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同,，以茲雙方信守,。

一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板,。數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工,。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。

二、相關(guān)事宜:

1,、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求,。

2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī),，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

3,、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān),。

4,、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三,、時(shí)間要求：

自甲方提供原材料之后起,，乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),，必須提前通知對方,，協(xié)商解決。

四,、加工費(fèi)用：

該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用_____萬元,，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),，甲乙雙方不得中途變更。

五,、付款方式：

乙方交付產(chǎn)品后,，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金,。

六,、其他事宜：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決,，如雙方達(dá)不成協(xié)議,，可提交_____機(jī)構(gòu)解決。

在合同中的未盡事宜,，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充,。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：蓋章：______________________

簽約人：______________職務(wù)：_______________電話號碼：_____________________

乙方：_________________蓋章:____________________

簽約人：______________職務(wù)：_________________電話號碼：_____________________

機(jī)械零件承攬加工合同書篇八

訂立合同雙方：

承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正,，平直,，安裝方便。

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于___前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款________元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____至____全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交貨,，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù),。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按____元計(jì)算,，共計(jì)____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按____元計(jì)算，共計(jì)____元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款____元。甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

四，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金,。

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金,。

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值____%的違約金。

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于___經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份,。

甲方：____縣木具廠

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行營業(yè)所

賬號：

乙方：____縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行

賬號：

日期：

機(jī)械零件承攬加工合同書篇九

定做方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：________________________

承攬方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

一、合同組成及內(nèi)容

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為,。

1.2原物料、包材,、加工制成品之具體品種數(shù)量,、交期、交貨地,、加工費(fèi)金額,、支付日期、支付方法,，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單,、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件,。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函,、傳真、電子郵件等,，將作為本合同的組成部分,，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二,、加工成品

2.1定做方和承攬方一致同意,，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,，雙方另行協(xié)商,。

三、加工成品質(zhì)量要求

3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)檢驗(yàn),，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證,。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件,。

四,、訂單確認(rèn)

4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量,。在正常情況下________________天內(nèi)交貨,。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量________________套以上,，特殊產(chǎn)品,，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期,。

4.3定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性,。

4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,，與本合同具有同等的法律效力。

五,、訂單付款方式,、交貨時(shí)間、包裝要求

5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起_______________天內(nèi),，定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預(yù)付款,，余下_______________%在定做方驗(yàn)收貨物后_______________天內(nèi)付清給承攬方,。

5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱,、產(chǎn)品名稱,、型號、聯(lián)系方式等,，具體的包裝,，以具體的訂單要求為準(zhǔn),。

六,、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

6.1(用定做方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),，定做方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

七,、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方,，因此造成的損失,，由定做方賠償,。

7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方,，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn),。

八、價(jià)款

按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算,。

九,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告,，以及國家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

9.3每批產(chǎn)品,，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方,，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,。

9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

十,、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2交(提)定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

十一、包裝,、運(yùn)輸及費(fèi)用

11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,，并保障運(yùn)輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線,、運(yùn)輸方式,、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位,，以節(jié)約費(fèi)用,。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及________________費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān),。

十二,、加工貿(mào)易手冊,、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào),，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格,、數(shù)量,、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,，由承攬方全數(shù)承擔(dān),。

十三、保密條款

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方,。

13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹,、圖冊等宣傳品上,。

13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會,、展覽會上展覽或展示,。

13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

13.11承攬方和其合法繼承者,，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財(cái)產(chǎn),，未經(jīng)允許,，承攬方不得使用。

13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施,。

十四,、違約責(zé)任

14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失,。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

14.4逾期交付定做物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物,，定做方有權(quán)拒收,。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______________%(10%～30%)或酬金總額的_______________%(20%～60%)的違約金,。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失,。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失,。如定做方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

十六,、合同解除

16.1本合同簽訂后,，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,，確實(shí)無法履行合同,，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同,。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對方,，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內(nèi)仍然無法交付貨物,，定做方有權(quán)解除合同,，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如________________日內(nèi)不能退還,，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金,。

十七,、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決,。

本合同自__________年________月________日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定做方：________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行:________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月___________日

承攬方：_______________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行：________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月____________日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇十

合同編號：_________________

訂立合同雙方：_________________

定作人：_________________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：_________________簽約人：_________________

定作人承辦單位：_________________聯(lián)絡(luò)人：_________________聯(lián)系電話：_________________

定作人機(jī)構(gòu)地址：_________________傳真電話：_________________

承攬人：_________________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：_________________簽約人：_________________

承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：_________________

承攬人機(jī)構(gòu)地址：_________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：_________________

銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________

根據(jù)《_________________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬元)

1、

2,、

3,、

注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。

第三條加工、制作與安裝、要求

1,、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米,。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架,。附件包括：推拉窗、電源接線板,、電表一塊,，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處,。

第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①,、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。

②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn),。

第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。

②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢,。

③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。

第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

①、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;

②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的,，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);

④,、乙方承諾對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用

①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。

②、乙方交貨后15日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

③,、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。

④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,，一次性撥付乙方,。

第八條甲方違約責(zé)任

①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外,，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式,。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴,。

第十一條附則

①,、本合同一式四份，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效,，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,，作出

補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。

甲方：_________________乙方：_________________

簽約人：_________________簽約人：_________________

簽約地點(diǎn)：_________________簽約日期：________年________月________日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇十一

定做方：__________(稱甲方)

承攬方：__________(稱乙方)

根據(jù)《_____》規(guī)定,，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,，以共同遵守,。

一、加工制作內(nèi)容：

1.制作內(nèi)容：

主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)_________200_________6_________9.35,。材質(zhì)為q235,。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道,、中灰底漆(防銹漆)一道,。

二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

1.合同造價(jià)按_____/噸,。合同總價(jià)款為_____,，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給,。)

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架,，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款,，依次類推,，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款,。

4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,，成品按理論重量進(jìn)行決算。

三,、質(zhì)量要求：

乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范gb50205-20_________)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求,。

四,、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé),。

2.交貨時(shí)間：

五,、包裝及運(yùn)輸：

1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形,、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi),。

2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,，并簽字認(rèn)可,。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,，并提供修改和變更通知,。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),，不得擅自外協(xié)加工,，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù),，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

七,、違約責(zé)任：

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中,，如發(fā)生糾紛,，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成,，則由提交當(dāng)?shù)豞____委員會_____,。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,，甲方定金到賬后生效,。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

3.未盡事宜,，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同,。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委托代理人：__________委托代理人：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系方式：__________

開戶行：__________開戶行：__________

賬號：__________賬號：

機(jī)械零件承攬加工合同書篇十二

承攬方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品__________________________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

2,、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2,、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________

第十一條其他約定__________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

4、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

7,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________承攬方：________________________

代表人：________________________代表人：________________________

____年____月____日____年____月____日

機(jī)械零件承攬加工合同書篇十三

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

郵編：________________郵編：________________

電話：________________電話：________________

法定代表人(委托代理人)：________________法定代表人(委托代理人)：________________

開戶行：________________開戶行：________________

賬戶：________________賬戶：________________

甲乙雙方為攜手合作,，促進(jìn)發(fā)展,，滿足利益，明確責(zé)任,，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則,，結(jié)合雙方實(shí)際,，協(xié)商一致，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

第一條：品種或項(xiàng)目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價(jià),、金額、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

型號計(jì)量

單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價(jià)總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司,，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

乙方：____國________公司,，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商,，特訂立本合同,。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。

第二條交貨

乙方在合同期間,，每個(gè)月向甲方提供________原材料,，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港_____付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì),、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn),。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時(shí),、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,，在乙方提出后,，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

第五條加工費(fèi)

甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,，但不得低于每套____幣____元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),，雙方將另行議定,。

第六條付款方式

乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開立即期信用證,，支付加工費(fèi),。

第七條運(yùn)輸與_____

乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,，致使一方不能履約時(shí)，該方應(yīng)盡快將事故通知對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求,。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間,，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決,，提請中國_____________機(jī)構(gòu)進(jìn)行_____。_____適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時(shí),，適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,，_____費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān),。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止,。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前____月,，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中,、____兩國文字書就,，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝,、輔料,、運(yùn)輸及_____等項(xiàng)開支，在加工費(fèi)以外收取,，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后,，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格,、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足,，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,，或遇特殊情況需要補(bǔ)充,、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日