在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,,它可以保護民事法律關(guān)系,。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,,我們一起來了解一下吧,。
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇一
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的,,經(jīng)營范圍為?的公司,,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,,簽訂本合同。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二,、原材料提供:
1、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為:?年?月?日,。
2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊,。
3,、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為::?年?月?日。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補正,。
三、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見,。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四,、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn)。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù),。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收,。
2,、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4,、乙方加工成品交付后,,甲方在?時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件?元(或總報酬?元)
2、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計達到?元,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù),。
八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān),。
九、運輸及費用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),,運輸費用由甲方承擔(dān)。
2,、?加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),,運輸費用由?方承擔(dān)。
十,、乙方違約責(zé)任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,,甲方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償,。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,,對延遲提供的期間,,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3,、?甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三,、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇二
定作方:北京機電設(shè)備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,,生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責(zé)任公司,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的,,經(jīng)營范圍為?的公司,,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,,簽訂本合同。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二,、原材料提供:
1、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為:?年?月?日,。
2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊,。
3、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為::?年?月?日,。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補正。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見,。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四,、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn)。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù),。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收,。
2,、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在?時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3,、實際交付日期,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn),。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件?元(或總報酬?元)
2、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計達到?元,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù),。
八,、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。
九,、運輸及費用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān),。
2,、?加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),運輸費用由?方承擔(dān),。
十,、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償,。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,由此造成的乙方交付遲延,,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償,。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,,對延遲提供的期間,,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3,、?甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,通過如下第
種方式解決:
1,、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇三
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,,修理,減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,,數(shù)量,,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格(長,,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,、材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳。
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便,。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方,。因此造成的損失,由乙方賠償,。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,,全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六,、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價局,,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇五
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,,根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置,;
2,、燈光,、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作,;
3,、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸,;
4,、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________,。
租賃用途:____________,。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時,。
安裝地點:___________________,。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān),。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),,乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),,乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,,按甲方規(guī)定的時間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成,。
2,、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修,、保養(yǎng)(費用自負(fù)),,確保演出正常使用。
3,、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù),。
4,、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,,演出期間確保電路暢通,,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé),。
第五條 安全與治安
1,、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作,、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外),。
2,、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備,。
第六條 合同金額及付款方式
1,、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2,、合同簽訂當(dāng)日,,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整),。余額演出_______個工作日結(jié)清,。
第七條 雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費用,。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費用,。
3,、本著高度負(fù)責(zé),長期合作的精神,,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全,、音響演出效果。
4,、乙方如有器材變動,,應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1,、對本合同內(nèi)容的任何修改,、補充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改,、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2,、本合同履行中,,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,,協(xié)商不成可提交_________委員會_____,。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,,合同一式兩份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。
4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇六
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工_________,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四,、交(收)貨方法,、地點及運雜費負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八,、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
十、本合同自簽訂之日起,,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案,。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,向合同_____機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、_____處理。
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,,現(xiàn)簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、定作物品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價格,、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1,、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2,、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工,。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量,、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認(rèn)驗收,。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出,。如逾期,,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四,、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五,、交貨(運輸)時間,、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔(dān),。承攬方將定作物交付承運人后,,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān),。
2,、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn),。
六,、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),,該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款,。
七,、定作款結(jié)算辦法及期限:
1,、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2,、如定作方未按約定付清定作款項,,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有,。承攬方可對定作物行使留置,、處分等權(quán)利,。
八,、違約責(zé)任:
第一點:定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種,、數(shù)量,、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣,。
(2)中途解除合同的,,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,,每延期一天,,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失,。
第二點:承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 ,。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用 ,;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,,否則定作方有權(quán)拒收,。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任,。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議,,由雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴,。
十,、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,,作為本合同附件,。
十一、因生產(chǎn)特殊性,,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,,在交付時間上有±__天的浮動。
十二,、本合同履行過程當(dāng)中,,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,,與本合同具有同等法律效力,。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,,雙方各執(zhí)一份,,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇七
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目、數(shù)量,、報酬及支付期限
1,、?計量單位
2、數(shù)量
3,、工作量(工時)
4,、報酬
5、交付期限
6,、單價
7,、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供,。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成,。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元,。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,,承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交?________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:?承攬人:
法定代表人:?法定代表人:
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇八
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一,、項目概況
1,、項目名稱:
2、項目地點:
二,、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號、單位,、數(shù)量,、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?o_________元/?o=元,。
114樘/363.06?o
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm,、扇板0.8mm,,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂,;顏色 ,;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算,。
三,、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四,、交貨地點:工地現(xiàn)場,。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1,、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20_________,。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收,。
六,、承包方式:
含運輸及安裝。
七,、付款方式:
1,、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,,貨物全部進場,,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,,剩余%為質(zhì)保,,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八,、售后服務(wù)承諾
九,、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
十,、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,可向人民法院起訴。
十一,、附則
本合同一式四份,,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇九
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬人賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作人償付違約金,。)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,,定作人有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,,定作人有權(quán)拒收,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,,承攬人有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管,、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,,如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的1%償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時,,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬人由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴,。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十一
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙,、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間,、地點、包裝、檢驗方法,、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。乙方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方,;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____,;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),,不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力,;合同副本_________份,送_________留存一份,。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十二
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交_____________委員會_____,;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十三
定作單位:
某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》,、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,,以資共同遵照履行,。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件,。
二,、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材,、包機械,、包工期、包質(zhì)量,、包安全及綜合單價包干,、完工結(jié)算的承攬方式。
三,、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四,、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響,;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六,、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計五十日歷天,。按甲方施工進度要求,、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,,再進行預(yù)組裝驗收,,并配合防腐涂裝。
三,、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一,、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),,并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點,乙方負(fù)責(zé)卸貨,。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%),。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除,;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費。
二,、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式,;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求,。
三、乙方自行采購的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料,、構(gòu)配件等,,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。
四、具有合格證書的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,,其檢驗費用由乙方承擔(dān),,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場,。
五,、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,,乙方方可使用代用材料,;因乙方原因使用時,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用,。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一,、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖,、轉(zhuǎn)化圖,、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量,。
二,、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年,。
四,、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式,。
五,、驗收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù),;由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù),。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗,;如加工質(zhì)量不符合各項要求,,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用,。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失,。
七,、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十四
(????)加字?????號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期?:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定,、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行,。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量?
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,,合同履行完畢即失效,。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,。如一方提出修改或停止執(zhí)行,,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失,。
加工承攬合同 加工承攬合同印花稅稅率篇十五
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費,。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,,且有材料合格證書。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高_________年 月 日前全部交貨。
②,、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的書架進行安裝,;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗收,,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改,、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收),;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式,、期限及安裝費用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達到合同標(biāo)的額的90%,。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0%價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān),;
③,、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____,;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補充條款為準(zhǔn),,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日