在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中,，越來(lái)越多事情需要用到合同,，它也是實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶,。合同的格式和要求是什么樣的呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧,。

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇一

買(mǎi)方：_______________(簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條

乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅,、寫(xiě)字樓,、公寓、住宅,、廠房,、店面),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào)),。

第二條

上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米,總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整(大寫(xiě)：____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整),。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整,作為購(gòu)房定金。

第三條

付款時(shí)間與辦法：

1,、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度,乙方應(yīng)在 繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方,。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方,。

第四條

甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清,。

第五條 稅費(fèi)分擔(dān)

第六條 甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策,、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi),。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條 違約責(zé)任

甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購(gòu)房定金歸甲方所有,。若甲方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條 本合同主體

1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人,。

2.乙方是____________,代表人是____________,。

第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條 本合同一式份,。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)交易中心一份、________公證處各一份,。

第十條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商,、訴訟方式解決。

第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力,。

第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng)：________________________________

出賣(mài)方(甲方)：________________ 購(gòu)買(mǎi)方(乙方)：__________________

身份證號(hào)碼：__________________ 身份證號(hào)碼：___________________

地址：_________________ 地址：____________________

郵編：_________________ 郵編：____________________

電話：_________________ 電話：____________________

代理人(甲方)：_______________ 代理人(乙方)：_________________

身份證號(hào)碼:__________________ 身份證號(hào)碼：___________________

見(jiàn)證方：________________

鑒證機(jī)關(guān)：________________

地址：________________

郵編：________________

電話：________________

法人代表：________________

代表：________________

經(jīng)辦人：________________

日期：_______年___月___日

鑒證日期：_______年___月___日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇二

賣(mài)方：_______________身份證號(hào)碼：_____________________

買(mǎi)方：_______________身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行,。

第一條

乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為_(kāi)____平方米。。

第二條

上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米,總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整,作為購(gòu)房定金,。

第三條

付款時(shí)間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭,并于銀行放款當(dāng)日付給甲方,。

2,、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方,。

第四條

甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清,。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)

第六條甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策,、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi),。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān),。

第六條違約責(zé)任

甲,、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條本合同主體

1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人,。

2.乙方是____________,代表人是____________。

第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證,。

第九條本合同一式份,。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)交易中心一份、________公證處各一份,。

第十條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商,、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項(xiàng)：________________________________

出賣(mài)方：________________購(gòu)買(mǎi)方：__________________

身份證號(hào)碼：__________________身份證號(hào)碼：___________________

地址：_________________地址：____________________

郵編：_________________郵編：____________________

電話：_________________電話：____________________

代理人：_______________代理人：_________________

身份證號(hào)碼:__________________身份證號(hào)碼：___________________

見(jiàn)證方：________________

鑒證機(jī)關(guān)：________________

地址：________________

郵編：________________

電話：________________

法人代表：________________

代表：________________

經(jīng)辦人：________________

日期：_______年___月___日

鑒證日期：_______年___月___日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇三

賣(mài)方：______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)：________________________

買(mǎi)方：______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)：________________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房,，達(dá)成如下協(xié)議：

1,、甲方所售房屋權(quán)證號(hào)及座落位置,、結(jié)構(gòu),、層次,、面積,、附屬設(shè)施

(1)甲方所售房屋所有權(quán)證號(hào)為"______號(hào)",，房屋土地使用權(quán)證號(hào)為"______號(hào)";

(2)甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號(hào),，為_(kāi)_____結(jié)構(gòu);

(3)甲方所售房屋建筑面積______平方米;

(4)甲方所售房屋附屬設(shè)施為_(kāi)________________________________________,。

2,、房屋價(jià)格及其他費(fèi)用

(1)甲、乙雙方協(xié)商一致,，甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬(wàn)___仟___佰元整(含附屬設(shè)施費(fèi)用);

(2)甲,、乙雙方達(dá)成一致意見(jiàn),，雙方交易稅費(fèi)由______方負(fù)擔(dān)。

3,、付款方式

___________________________________________________________________

4,、房屋交付

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過(guò)戶手續(xù)(繳納稅費(fèi))后___日內(nèi),，甲方將房屋交付乙方,，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時(shí)間可據(jù)實(shí)予以延長(zhǎng),。

5,、乙方逾期付款的違約責(zé)任

乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款，每逾期一日,，按照逾期金額的_____%支付違約金,，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同,，甲方有權(quán)解除合同,，屆時(shí)將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)，并向甲方支付購(gòu)房款_____%違約金,。

6,、甲方逾期交房的違約責(zé)任

甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時(shí)交付使用，每逾期一日,，按照購(gòu)房總價(jià)的_____‰支付違約金,，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同,，由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi),，并向乙方支付房?jī)r(jià)_____%的違約金。

7,、甲方保證在交接時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,。

8,、本合同未盡事宜，由甲,、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力,。

9、本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,，由甲,、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,，甲,、乙雙方可依法向________人民法院起訴。

10,、本合同自甲,、乙雙方簽字之日起生效。

11,、本合同一式五份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，其他三份交有關(guān)部門(mén)存檔,。

甲方(簽章)：_________________________乙方(簽章)：_________________________

住址(工作單位)：_____________________住址(工作單位)：_____________________

聯(lián)系電話：__________________________聯(lián)系電話：___________________________

_________年____月____日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇四

甲方(出賣(mài)人)：_________________身份證件號(hào)碼：_________________

住址：_________________聯(lián)系方式：________________乙方(出賣(mài)人)：_____________身份證件號(hào)碼：________________住址：________________聯(lián)系方式：_________________

甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,就房屋買(mǎi)賣(mài)一事,在平等、自愿,、誠(chéng)實(shí)信用的前提下,達(dá)成如下協(xié)議：_________________

第一條甲方自愿將其房屋及其房?jī)?nèi)設(shè)施出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買(mǎi)受該房屋,。該房屋具體狀況如下：_________________(一)座落于,建筑面積為平方米;套內(nèi)建筑面積________________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_______________平方米。

(二)出售房屋的所有權(quán)證證號(hào)為：_________________;

(三)房屋平面圖見(jiàn)房產(chǎn)證;

該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。

該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。

出賣(mài)人還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的裝修及其現(xiàn)有其他設(shè)施、設(shè)備轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)受人,其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中,不再另行支付價(jià)款,。

第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒(méi)有設(shè)定擔(dān)保,、沒(méi)有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人

合法追索。如因甲方不如實(shí)陳述告之引起的其他相關(guān)糾紛,由甲方向乙方承擔(dān)違約責(zé)任并對(duì)第三方負(fù)擔(dān)處理義務(wù),與買(mǎi)受人無(wú)關(guān)。

第三條房屋價(jià)款乙方分兩部分付給甲方：_________________

第一部分：_________________在年月日,乙方一次性付給甲方付人民幣萬(wàn)元,(大寫(xiě)),。

上述第三條付款中,每次付款,甲方收到后出具相應(yīng)書(shū)面材料,。第四條

1、甲乙雙方定于年月日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前保證房屋及其屋內(nèi)已有設(shè)施的,、水,、電等基本條件的完好。如因上述基本條件存在問(wèn)題引起的糾紛,由甲方出面協(xié)助處理,。

2,、雙方定于年月日,房產(chǎn)證能過(guò)戶之日起,3個(gè)月內(nèi)甲方有義務(wù)積極協(xié)助乙方向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。正式辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),。

3,、甲方應(yīng)在前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。

第五條關(guān)于房產(chǎn)證過(guò)戶的補(bǔ)充說(shuō)明

雙方約定,暫不辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),具體過(guò)戶期限和權(quán)利義務(wù)根據(jù)本合同第5條第2款規(guī)定辦理,。

在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過(guò)戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書(shū)面報(bào)告及主管部門(mén)要求的其它文件,。如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過(guò)戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任,。如甲方原因而不能辦

理過(guò)戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房?jī)r(jià)款外,并按本合同第七條承擔(dān)違約責(zé)任,。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門(mén)申請(qǐng)辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理：_________________

該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利,、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。

除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由甲、乙雙方按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān),。

第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過(guò)戶以及交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方,。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房?jī)r(jià)款同額的賠償金給乙方,。

第七條,、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房?jī)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,。

第八條該房屋毀損,、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

第九條該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理,、水,、電、燃?xì)?、有線電視,、通訊等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處理：_________________

1、房?jī)?nèi)有關(guān)水,、電,、物業(yè),、有線電視,電話等相關(guān)開(kāi)戶情況,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理相關(guān)過(guò)戶手續(xù)。

2,、房屋交付使用前發(fā)生的有關(guān)水,、電、物業(yè),、有線電視,電話等費(fèi)

用,由甲方承擔(dān)

因此引發(fā)的糾紛由甲方自行處理,與乙方無(wú)關(guān),。

第十條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分,。

第十一條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄,。

第十二條本合同一式5份。其中甲方留執(zhí)1份,乙方留執(zhí)1份,為申請(qǐng)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)一份,見(jiàn)證人各留一份均具有相同的法律效力,。

第十三條本合同自甲乙雙方簽訂之日自簽訂之日起生效,。甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________見(jiàn)證人(簽章)：_________________

地址：_________________地址：_________________

現(xiàn)住址：_________________現(xiàn)住址：_________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

簽約日期：_________________簽約日期：_________________

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇五

甲方：乙方：丙方：甲乙丙三方本著平等互利，友好協(xié)作的原則,，經(jīng)三方協(xié)商一致，就合作經(jīng)營(yíng)惠項(xiàng)目合作事宜,，訂立如下條款,，供甲乙丙三方共同遵守。

一,、 由甲方出名辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，實(shí)際為三人合作經(jīng)營(yíng)，地點(diǎn)位于 ,，該店命名為 ,，主要經(jīng)營(yíng)

。

二,、 投資及分紅比例：

(1),、該店投資為萬(wàn)元，資金在________年月____日前到帳,。

(2),、該店每月核算一次經(jīng)營(yíng)情況，如有利潤(rùn),，原則上每月分紅一次;如需擴(kuò)大追加投資或出現(xiàn)虧損,，則按上述投資比例出資(即三方平均分?jǐn)?。

(3),、利潤(rùn)分成比例為三方平均分配,。

(4)、購(gòu)置的一切資產(chǎn)屬三方共同所有，共有份額按投資比例,，按實(shí)際投資數(shù)額單據(jù)憑證記帳,。

二、 合作期限暫定 ________年,，從________年 ____月至20________年____月有效,，如到期仍想繼續(xù)合作，可續(xù)簽合同,。

三,、 甲方委托

全權(quán)代表甲方，負(fù)責(zé)日常的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù),。但重大經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)取得甲,、乙、丙三方一致同意后,，方可付諸實(shí)施,。

四、 該店的投資款,、經(jīng)營(yíng)資金均由乙方管理,，以甲方的名義在開(kāi)立賬戶存取。開(kāi)戶行： 戶名： 帳號(hào)： ,。甲乙丙三方均有權(quán)稽查監(jiān)督賬戶收支情況,。

五、 該店的一切收入,、支出,、結(jié)存等發(fā)生情況，均如實(shí)記帳,。帳務(wù)至少應(yīng)每月由三方共同核對(duì)一次,。

六、 該店由三方共同選定的采購(gòu)或供應(yīng)商供貨,。

七,、 合作因下列情形解散：

1. 合作期限屆滿;

2. 甲乙丙三方同意終止合作關(guān)系;3、本合作項(xiàng)目連續(xù)虧損____月或虧損數(shù)額達(dá)到萬(wàn)元,，甲乙丙任何一方均可退出合作,。解散或退出合作時(shí)，按照出資比例分配利潤(rùn)及資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù),。

八,、 三方合作該項(xiàng)目，應(yīng)秉承誠(chéng)信,、無(wú)私的合作原則,。合作經(jīng)營(yíng)合同期間,，如遇未盡事宜，經(jīng)友好協(xié)商取得一致意見(jiàn)后,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

九、 本協(xié)議一式三份,，甲乙丙三方各執(zhí)一份,，自三方簽字后生效。甲方(簽名)：

身份證號(hào)：

________年____月____日乙方(簽名)：

身份證號(hào)：

________年____月____日丙方(簽名)：

身份證號(hào)：

________年____月____日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇六

甲方(賣(mài)方)： 單位： 職務(wù)： 身份證號(hào)碼： 住址： 電話： 甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系)： 單位： 職務(wù)： 身份證號(hào)碼： 住址： 電話： (身份證,、戶口本,、結(jié)婚證見(jiàn)附件1)

乙方(買(mǎi)方)： 單位： 職務(wù)： 身份證號(hào)碼： 住址： 電話： (身份證、戶口本,、單身證明見(jiàn)附件2)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),，甲乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方購(gòu)買(mǎi)乙方商品房事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條,、基本情況

1、 商品房位于遼寧省錦州市 ,， 商品房建于 年 月 日,，土地使用權(quán)證號(hào)： ，房屋所有權(quán)證號(hào)： ,，屬 結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為 層,，土地性質(zhì)： ,，使用年限： ，建筑面積： 平方米,，其中使用面積： 平方米,，公攤： 平方米，共 室 廳 衛(wèi),。(該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件3),。

2、 商品房總金額為共 元人民幣,，大寫(xiě)： 萬(wàn) 千 百 拾 元元整,。

3、 自商品房交付之日起,，商品房所占用的土地使用權(quán)依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方所有,。

第二條,、甲方權(quán)利義務(wù)：

1、 甲方保證對(duì)該房屋擁有土地使用權(quán),、房屋所有權(quán),，保證該房屋不存在其他共有、不存在被查封,、不存在抵押,、不存在抵債、不存在出租等任何權(quán)利瑕疵;甲方承諾該房屋內(nèi)從未發(fā)生過(guò)任何人死亡,、從未發(fā)生過(guò)惡性傷人等涉嫌違法犯罪案件,，從未發(fā)生過(guò)其他使社會(huì)一般人居住該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利的事件,。

2,、 甲方應(yīng)在甲乙雙方簽訂此合同后、房產(chǎn)過(guò)戶前,，結(jié)清該房屋物業(yè)費(fèi),、采暖費(fèi)、煤氣費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi),、有線電視費(fèi)等費(fèi)用;甲方應(yīng)當(dāng)于房產(chǎn)過(guò)戶在乙方名下的 日內(nèi)將以上費(fèi)用賬戶過(guò)戶在乙方名下,，乙方配合。

3,、 甲方負(fù)擔(dān)本次交易發(fā)生的所有稅費(fèi),，包括乙方應(yīng)付稅費(fèi)。甲方應(yīng)當(dāng)在乙方完成第三條第1項(xiàng)款當(dāng)日,，去相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納本次交易所涉及全部稅包括但不限于營(yíng)業(yè)稅,、城建稅、契稅,、個(gè)人所得稅,、教育附加稅等，并去相關(guān)部門(mén)支付本次交易涉及的交易費(fèi),，測(cè)量費(fèi),、評(píng)估費(fèi)等。

4,、甲方負(fù)責(zé)過(guò)戶手續(xù),，乙方配合。甲方應(yīng)于第三條1項(xiàng)乙方交付款項(xiàng)當(dāng)日,，與乙方一起攜帶各自身份證,，戶口本,、結(jié)婚證，完稅證明,、單身證明等資料前往房產(chǎn)登記過(guò)戶部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù),。

5、甲方應(yīng)于乙方支付第三條第1項(xiàng)款項(xiàng)之日(即辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)當(dāng)日),，將該房屋全部鑰匙,、此房屋附屬的《住宅質(zhì)量保證書(shū)》，《住宅使用說(shuō)明書(shū)》,，契稅證,，完稅證明等一并交付給乙方。

6,、甲方保證此房屋沒(méi)有遷入戶口,，如遷入戶口需在辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)之日前將戶口遷出。

第三條,、乙方權(quán)利義務(wù)

1,、 乙方應(yīng)當(dāng)在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)進(jìn)行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日付房款 元人民幣。付至甲方銀行卡內(nèi),，甲方夫妻共同認(rèn)可此賬戶,，甲方開(kāi)具等額收據(jù) 開(kāi)戶銀行為： 賬號(hào)為： 帳戶名為： 。

2,、乙方應(yīng)當(dāng)在雙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)之日后,，付房款 元人民幣至本條1項(xiàng)賬戶內(nèi)，甲方開(kāi)具等額收據(jù),。

3,、乙方應(yīng)當(dāng)在甲方結(jié)清第二條第2項(xiàng)費(fèi)用，并將以上賬戶更為乙方名下后,，付給甲方房款 元人民幣至甲方賬戶,，甲方開(kāi)具等額收據(jù)。

4,、鑒于乙方經(jīng)濟(jì)困難，甲方同意在乙方居住該房屋 個(gè)月內(nèi),，付清房款尾款 元人民幣,。

第四條、違約責(zé)任

1,、甲方違反第二條第1項(xiàng),，乙方有權(quán)隨時(shí)解除合同要求退房退款，承擔(dān)違約金 元,，甲方賠償乙方裝修費(fèi)用和因此造成的一切損失,。

2,、甲方違反第二條第2項(xiàng),，拖欠以上費(fèi)用的，甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費(fèi)用通知之日起 日內(nèi)結(jié)清,，并承擔(dān)因拖欠產(chǎn)生的滯納金等損失責(zé)任。

3,、甲方違反第二條第4項(xiàng),，沒(méi)有按時(shí)辦理過(guò)戶手續(xù)，或房產(chǎn)無(wú)法辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)的,，乙方有權(quán)立即解除合同,，甲方應(yīng)當(dāng)立即退還所收全部房款，并自違約之日起有權(quán)要求甲方每日支付乙方相當(dāng)于總房?jī)r(jià)0.1%的違約金,。

4,、甲方違反第二條第5項(xiàng)，逾期將商品房鑰匙及附屬材料交付給乙方的,，承擔(dān)從應(yīng)交付日起至實(shí)際交付鑰匙之日止,，每日 元的違約金。

5,、乙方違反第三條第1項(xiàng),，不按時(shí)支付房款的，應(yīng)承擔(dān)違約日起算,，每日 元的違約金,。

6、乙方違反第三條第2項(xiàng),，不按時(shí)支付房款的,，應(yīng)承擔(dān)違約日起算，每日 元的違約金,。

7,、乙方違反第三條第3項(xiàng)，不按時(shí)支付房款的,，應(yīng)承擔(dān)違約日起算,，每日 元的違約金。

8,、乙方違反第三條第4項(xiàng),，不按時(shí)支付房款的，應(yīng)承擔(dān)違約日起算,，每日 元的違約金,。

第五條、爭(zhēng)議解決方式

本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議,，雙方均應(yīng)首先友好協(xié)商,，協(xié)商不成的,，在該房屋所在地法院訴訟。

第六條,、擔(dān)保

甲方請(qǐng) 擔(dān)任保證人,，工作單位： 職務(wù)： ，承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。如果甲方違約,，乙方可以同時(shí)向甲方、甲方保證人追究責(zé)任,，保證人與甲方關(guān)系為： ,。

乙方請(qǐng) 擔(dān)任保證人，工作單位： 職務(wù)： ,，承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。如果乙方違約，甲方可以同時(shí)向乙方,、乙方保證人追究責(zé)任,，保證人與乙方關(guān)系為： 。

保證人信息見(jiàn)附件4

第七條,、效力

本合同之附件均為本合同不可分割的組成部分,。本合同自雙方簽字并按手印之日起生效。任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認(rèn)可,，否則所作修改無(wú)效,。本合同一式三份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，另一份提交市房產(chǎn)局辦理過(guò)戶手續(xù)，均具有同等效力,。

附件：1,、甲方兩人身份證復(fù)印件，結(jié)婚證復(fù)印件,，戶口本復(fù)印件,，;

2、乙方身份證復(fù)印件,，戶口本復(fù)印件,，單身證明復(fù)印件;

3、房產(chǎn)證及房屋平面圖復(fù)印件;

4,、甲乙雙方保證人身份證明文件，財(cái)產(chǎn)證明文件,。

甲方： 乙方：

保證人： 保證人：

簽約時(shí)間：____年__月__日

簽約地點(diǎn)：

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇七

甲方：

乙方 ：

甲,、乙雙方遵循自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房屋事宜,，訂立本合同。

第一條：乙方購(gòu)買(mǎi)的房屋位于__市__區(qū)___,，(以下簡(jiǎn)稱該房屋),。甲方已取得該房屋的房屋所有權(quán)證(編號(hào)：__)，該房屋建筑面積為：__平方米,，產(chǎn)權(quán)人：__.

第二條：雙方一致同意該房屋成交價(jià)格為人民幣 元,。此房?jī)r(jià)為凈價(jià)，稅費(fèi)由乙方承擔(dān),，房屋內(nèi)保留設(shè)施設(shè)備清單如下：

第三條：乙方同意簽訂本合同時(shí),，向甲方支付人民幣_(tái)_萬(wàn)元的購(gòu)房定金，作為甲,、乙雙方當(dāng)事人訂立該房屋買(mǎi)賣(mài)合同的擔(dān)保,，簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款,。

第四條：甲方拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的,，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，無(wú)權(quán)要求甲方返還已收取的定金,。

第五條： 甲方同意配合乙方提供辦理銀行貸款所需要的材料及手續(xù),。

第六條：甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封,、共有權(quán)人不同意出售等事實(shí)的,，乙方因此原因拒絕簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金,。甲方在乙方支付認(rèn)購(gòu)定金之日起至本認(rèn)購(gòu)書(shū)解除之日止,，將該商品房另行出賣(mài)給第三方的，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方雙倍返還定金,。

第七條：本協(xié)議一式叁份,，甲乙丙各持一份，簽字生效,。

甲方：(簽章)

乙方：(簽章)

丙方：

時(shí)間：

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇八

合同當(dāng)事人：________________

賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：________________

姓名__________________身份證號(hào)碼____________________聯(lián)系方式_______________

姓名__________________身份證號(hào)碼____________________聯(lián)系方式_______________

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：________________

姓名__________________身份證號(hào)碼____________________聯(lián)系方式_______________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方出售的房產(chǎn)事宜,，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行,。

第一條房屋的基本情況

1.乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在________市________區(qū)________街道_________路_____號(hào)

_____層_____(門(mén)牌號(hào))的個(gè)人產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)住宅,。該房產(chǎn)權(quán)證面積為_(kāi)____平方米。其中實(shí)際建筑面積_________平方米,，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米,，附屬物/建筑__________面積_______，贈(zèng)送物/建筑及面積___________________,。房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)為_(kāi)__共有權(quán)證號(hào)___________隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的其他項(xiàng)包括__________房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)___________;房屋目前使用情況為_(kāi)________________,。

2.該房屋房屋權(quán)利來(lái)源_________;相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方法為□劃撥□出讓□其它

土地使用權(quán)______年限自_______________年_____________月____________日至_______________年_____________月____________日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)_________

該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán),、維修基金及其他相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。

3.按照相關(guān)法律規(guī)定，如房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)小于合同約

定面積(房產(chǎn)證面積),，且房屋面積誤差比超過(guò)3_______%的,，乙方有權(quán)解除合同。甲方須在乙方提出退房要求之______日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,，并按_______利率付給利息,。如乙方仍愿意繼續(xù)履行合同的，應(yīng)按以下方式處理：________________誤差比在3_______%以內(nèi)部分的,，需按每平方米價(jià)格保持不變,，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整;而超過(guò)3_______%部分的房款應(yīng)由出賣(mài)人雙倍返還。誤差比應(yīng)按以下方式計(jì)算,，面積誤差比=(產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積)÷合同約定面積___100_______%,。

第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣_(tái)_元,。(大寫(xiě)：____________________

佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾_______________元整)。甲,、乙雙方同意,，乙方交付的各項(xiàng)房?jī)r(jià)款，甲方應(yīng)開(kāi)具收款憑證,。

第三條付款方式及期限

1.甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)______日支付首付款(含定

金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾_______________元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度,，乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)______日將差額一

并支付給甲方),，并于銀行放款當(dāng)______日付給甲方,。

2.甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，委托____________作為第三方

監(jiān)管賬戶進(jìn)行支付交易(設(shè)立第三方監(jiān)管賬戶的,，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協(xié)議),。第三方在收到購(gòu)房款后，通知甲乙雙方辦理過(guò)戶手續(xù),。

3.甲、乙雙方同意的具體付款______日期,、金額和方式如下：________________

(a)甲乙雙方約定由__________________(律師或第三方)代辦銀行按揭貸款手續(xù)的,，另行簽

訂代理協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力,。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理銀行按揭手續(xù),，并各自準(zhǔn)備好辦理按揭手續(xù)所需資料。

(b)甲乙雙方約定一次性付款并由第三方監(jiān)管賬戶的,，甲乙雙方應(yīng)于本合同簽訂__________日內(nèi),，共

同與當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)局資金監(jiān)管第三方簽訂協(xié)議后，乙方應(yīng)按時(shí)將購(gòu)房款一次匯入監(jiān)管賬戶,。(具體______日期以與第三方監(jiān)管賬戶所簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)),。在辦理好轉(zhuǎn)讓手續(xù)并頒發(fā)乙方新的房產(chǎn)證書(shū)后_____________日內(nèi)，根據(jù)乙方出具的書(shū)面付款確認(rèn)通知第三方監(jiān)管賬戶將房款匯入甲方賬戶;剩余購(gòu)房款(亦稱質(zhì)保金或尾款)人民幣_(tái)________________元于乙方驗(yàn)收房屋后,，且甲方結(jié)清所有費(fèi)用并辦理完物業(yè)過(guò)戶手續(xù),，交接房屋無(wú)異議后支付給甲方。

第四條權(quán)利與義務(wù)

1.甲方承諾此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí),，保證此房產(chǎn)無(wú)任何權(quán)屬或經(jīng)濟(jì)糾紛,，有關(guān)按揭、抵押債務(wù),、

稅項(xiàng)及租約解除等,，甲方均應(yīng)在交易前辦妥。也不存在任何諸如法院查封或一房多賣(mài),，具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)等權(quán)利處分受到限制的情況,，及經(jīng)濟(jì)適用房、拆遷房等法律規(guī)定不可上市交易房產(chǎn)等,，如交易后有上述未清隱瞞事項(xiàng),，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，對(duì)乙方造成損失的按本合同第五條違約責(zé)任條款賠償乙方損失,。甲方權(quán)屬應(yīng)無(wú)任何瑕疵,，同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有,、所有權(quán)人同意出售,，承租人放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)等,，其書(shū)面承諾書(shū)文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：________________書(shū)面同意文件),。

2.按照中華人民共和國(guó)法律,、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,，□應(yīng)辦理□可以不辦理土地使用權(quán)出讓手

續(xù)的,，或短期內(nèi)不能同步辦理的，甲方有義務(wù)承諾在房產(chǎn)交易完畢后能配合甲方辦理土地使用權(quán)出讓和過(guò)戶手續(xù),。

3.甲乙雙方自本合同簽訂______日起六十______日內(nèi)需完成房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移及房屋交接的所有事項(xiàng),。如由甲方或

乙方個(gè)人非不可抗原因逾期不配合辦理的，視為單方違約,，按本合同第五條違約責(zé)任條款實(shí)施,。

4.甲方自本合同簽簽訂______日起不得對(duì)房屋構(gòu)造、裝飾物及配套設(shè)施等擅自改造或拆除等變動(dòng),，或因

房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重影響正常居住使用,，乙方有權(quán)請(qǐng)求解除合同及相應(yīng)賠償。房屋及配套設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)自房屋交接之______日起轉(zhuǎn)移給乙方,。本合同房產(chǎn)在物業(yè)交接前由甲方承擔(dān)相應(yīng)的物業(yè)管理費(fèi),、水電、燃?xì)?、有線,、通訊費(fèi)及____________________費(fèi)用。

第五條違約責(zé)任

1.甲方自本合同簽訂之______日起,，需提供房地產(chǎn)主管部門(mén)辦理過(guò)戶手續(xù)所要求的相關(guān)過(guò)戶資料及證件,。

如需要甲方出面處理的，甲方應(yīng)隨時(shí)協(xié)助,。如因甲方的延誤,，致影響過(guò)戶登記進(jìn)展，導(dǎo)致乙方遭受損失,，由甲方負(fù)賠償責(zé)任,。甲方逾期不配合辦理，經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方(及第三方中介)_________日內(nèi)仍未辦理的視為甲方違約,，每逾期1天按房?jī)r(jià)總額3‰計(jì)算違約金賠償乙方;乙方逾期不付款的,，自逾期之______日始，每逾期1天按房?jī)r(jià)總額3‰計(jì)算違約金賠償甲方,。甲乙任何一方逾期超過(guò)_____________日的,，被違約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償房屋價(jià)款______________%的違約金,，返還已付轉(zhuǎn)讓價(jià)款及同期銀行利息,。

3.本合同簽訂之______日起,，乙方中途悔約，應(yīng)書(shū)面通知甲方,，甲方應(yīng)在_________日內(nèi)將乙方的已付款返還給

乙方,，乙方需向甲方支付總房款的___________%作為違約金;甲方中途悔約，應(yīng)書(shū)面通知乙方,，并自悔約之______日起__________日內(nèi)將已付款(含利息)返還給乙方,，甲方需向乙方支付總房款的___________%作為違約金。如已付定金的,，甲方約按雙倍賠償乙方,，乙方悔約，甲方將有權(quán)沒(méi)收定金,。

4.甲方應(yīng)在簽訂正式買(mǎi)賣(mài)合同后一個(gè)______月內(nèi)遷出戶口，甲方逾期遷戶的,，每逾期1天按房?jī)r(jià)的總額3‰

計(jì)算違約金賠償乙方;逾期超過(guò)__________日的,，乙方有權(quán)解除本合同，返還已付轉(zhuǎn)讓價(jià)款及同期銀行利息;或要求甲方按本款約定支付違約金,，凍結(jié)尾款,。

5.由第三方提供賬戶監(jiān)管時(shí)，甲方或乙方違反約定的或者因違反約定導(dǎo)致合同解除的,，由另一方

向第三方出具違約確認(rèn)函,，第三方根據(jù)約定處理監(jiān)管賬戶資金。

第六條不可抗力

1.本協(xié)議所指不可抗力系指：________________地震,、風(fēng)暴,、水災(zāi)或其他自然災(zāi)害、瘟疫,、戰(zhàn)爭(zhēng),、暴亂、敵對(duì)行動(dòng),、公共騷亂,、公共敵人的行為、政府或公共機(jī)關(guān)禁止,、國(guó)家法律法規(guī)變更,、政策調(diào)整、房產(chǎn)交易過(guò)戶程序受阻等任何一方無(wú)法預(yù)見(jiàn),、無(wú)法控制和無(wú)法避免或克服的事件,。

2.若不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行其任何的契約性義務(wù)，該義務(wù)應(yīng)在不可抗力事件存在時(shí)暫停,，而義務(wù)的履行期應(yīng)自動(dòng)按暫停期順延,。

3.遭遇不可抗力的一方應(yīng)在發(fā)生不可抗力事件后的__________日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方,，并向?qū)Ψ教峁┌l(fā)生不可抗力和其持續(xù)期的適當(dāng)證明，發(fā)生不可抗力事件時(shí),，各方應(yīng)盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響,。同時(shí)各方公平協(xié)商解決。如事實(shí)造成無(wú)法繼續(xù)履行合同,，且各方對(duì)終止合同達(dá)成一致,，合同可自然解除，退還已交付款項(xiàng),，各方均不需承擔(dān)違約責(zé)任,。

第七條聲明

1.甲乙雙方在簽署本合同時(shí)，具有完全民事行為能力,，對(duì)各自的權(quán)利,，義務(wù)清楚明白，并按本合同規(guī)定履行,。

2.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書(shū)面形式，當(dāng)面送交給對(duì)方,。以上方式無(wú)法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式。一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之______日起____________日內(nèi),，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任,。

3.本合同履行期間,，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲,、乙任何一方需變更本合同的,，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方進(jìn)行協(xié)商。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,，任何一方無(wú)權(quán)變更或轉(zhuǎn)讓本合同,，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,，由責(zé)任方承擔(dān),。

4.甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議,，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商方式解決,。未能通過(guò)友好協(xié)商解決的爭(zhēng)議，甲乙雙方可向房屋所在地人民法院提起訴訟,。

第八條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定或授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之______日起生效,。

2.本合同未盡事宜,，甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契

約的附件均為本契約不可分割的部分,。

3.本協(xié)議一式_____份，甲方,、乙方,、_____各___份，具有同等法律效力,。

4.本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。

5.本協(xié)議的有效性,、解釋,、履行和爭(zhēng)議解決應(yīng)適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)之規(guī)定,。

補(bǔ)充條款：________________

出賣(mài)方(甲方)：___________身份證號(hào)碼：___________

地址：___________________電話：___________

代理人(甲方)：___________身份證號(hào)碼：___________

日期：_______年__________月__________日

出賣(mài)方共有人(甲方)：________身份證號(hào)碼：___________

地址：電話：___________

代理人(甲方)：___________身份證號(hào)碼：___________

日期：_______年__________月__________日

購(gòu)買(mǎi)方(乙方)：____________身份證號(hào)碼：_____________

地址：______________電話：_____________

代理人(乙方)：___________身份證號(hào)碼：_____________

日期：_______年__________月__________日

見(jiàn)證方：________________鑒證機(jī)關(guān)蓋章：________________

地址：________________

郵編：________________

電話：________________

法人代表：________________

代表：________________

經(jīng)辦人：________________

日期：______年______月______日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇九

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,，乙方已對(duì)甲方所要出售的房屋做了充分的了解,，愿意購(gòu)買(mǎi)該房，特制訂本合同如下：

1,、此房坐落于_______________________________________,，產(chǎn)權(quán)所有人____________，產(chǎn)權(quán)證號(hào)_____________,，房屋建筑面積____________㎡,，使用性質(zhì)：_______________。

2,、該房?jī)r(jià)為_(kāi)_____________萬(wàn)元,，人民幣大寫(xiě)：__________________先交付______________元定金，其余房款在房屋交易公證時(shí)結(jié)清,，公證時(shí)應(yīng)再付剩余房款________________萬(wàn)元,，同時(shí)甲方交鑰匙交房，現(xiàn)場(chǎng)交接,，房款兩清,。

3、甲方保證在交接前對(duì)該房沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),，如簽約或交接后,，發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),，概由甲方負(fù)責(zé)清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,，均由甲方負(fù)責(zé)賠償,。

4、室內(nèi)外設(shè)施以看房時(shí)為準(zhǔn),，不得轉(zhuǎn)移,，更換或更改，交接驗(yàn)收時(shí)也應(yīng)該按合同驗(yàn)收,，簽署房屋交接單,，并需驗(yàn)看水表、電表,、煤氣表是否有損壞,，如有損壞甲方負(fù)責(zé)維修。

5,、甲方需結(jié)清交易之日前所欠的一切費(fèi)用,，如：房費(fèi)、暖氣費(fèi),、煤氣費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、有線電視費(fèi)等。

6,、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶事宜的相關(guān)手續(xù),，辦理過(guò)戶手續(xù)所需費(fèi)用由______方承擔(dān)，未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決,。

7,、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，簽字生效,，不得違約，如違約造成的經(jīng)濟(jì)損失,，由違約方負(fù)責(zé),，乙方違約定金不退，甲方違約雙倍賠款,。

甲方：乙方：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

身份證號(hào)：身份證號(hào)：

年月日,。

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇十

甲方（買(mǎi)方）：乙方（賣(mài)方）：雙方本著保護(hù)動(dòng)物，愛(ài)惜、尊重生命的人道主義精神,，以誠(chéng)信,、公平、合理之原則,，經(jīng) 雙方充分的平等協(xié)商,，特訂立本合同，雙方共同遵守,。寵物基本狀況：寵物品種：______,，顏色：______，性別：_____,，出生日：_______,，體重：_____。 于____日,，_______(先生女士),，身份證號(hào)碼為_(kāi)______________________（以 下簡(jiǎn)稱甲方），雙方自愿的原則,，購(gòu)買(mǎi)了_________（先生女士）,，身份證號(hào)碼 為_(kāi)_______________________（以下簡(jiǎn)稱乙方）的哈（以下簡(jiǎn)稱合同犬只）。其合同犬只的價(jià)格,、性別,、健康狀況等方面，經(jīng)雙方確認(rèn),，簽署本合同,，其條款如下：

1.合同犬只類(lèi)型為：_______，年齡：__個(gè)月,。

2.數(shù)量：1只,。

3.首次驅(qū)蟲(chóng)：____月____日,，驅(qū)蟲(chóng)藥物：________,；首次疫苗：____月____日，疫苗種類(lèi)：____

4.買(mǎi)賣(mài)條件：

①甲方應(yīng)支付給乙方金額為：人民幣_(tái)_________元整（中文大寫(xiě)）,。

②乙方有義務(wù)向甲方告知寵物健康狀況,、性格、愛(ài)好,、生活習(xí)慣等情況,，為甲方飼養(yǎng)購(gòu)買(mǎi)的合同犬只提供必要的咨詢和協(xié)助。

③甲方承諾關(guān)心愛(ài)護(hù)并且科學(xué)飼養(yǎng)該合同犬只,。

④乙方承諾該合同犬只為純種哈,，并保證該合同犬只出售之時(shí)健康狀況良好，無(wú)“犬瘟熱”,、“犬細(xì)小病毒”,。

5.索賠條件：

①?gòu)募追浇幼吆贤恢账闫?，在甲方飼養(yǎng)方面無(wú)失責(zé)的情況下，若15天內(nèi)發(fā)現(xiàn)該合同犬只患有細(xì)小,、犬瘟病 ,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)支付該合同犬只的全部醫(yī)療費(fèi)用。

②該合同犬只若因本條款4-

④所述病癥死亡,，則由乙方賠付購(gòu)方全額購(gòu)買(mǎi)金額（即元整）,。

③寵物售出十五天直至以后，乙方不再承擔(dān)所述寵物的責(zé)任,。

⑤若非寵物健康原因,，甲方在購(gòu)買(mǎi)該寵物后五天內(nèi)請(qǐng)求退換，應(yīng)支付該寵物出售價(jià)格 50%的違約金,，即乙方只須返還購(gòu)買(mǎi)金額的50%,。

6.訴訟：因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)的，應(yīng)由雙方通過(guò)友好協(xié)商方式解決,，協(xié)商不成功,，以至于必須要訴至法院的，雙方確定____市____區(qū)人民法院為有管轄權(quán)的法院,。法院判決是終局的,，對(duì)雙方具有同等約束力。訴訟引起的費(fèi)用,，均由敗訴方負(fù)擔(dān),。因此，望雙方友好的進(jìn)行此次交易,。本合同經(jīng)雙方簽署后生效,，本合同一式兩份，具有同等效力,，由甲乙（甲方乙 方）雙方各執(zhí)一份為憑,。甲方： 乙方：____日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇十一

一、當(dāng)事人的名稱或姓名,、住所：主要是指當(dāng)事人的具體情況,、地址、聯(lián)系辦法等,，以免出現(xiàn)欺詐情況,；雙方應(yīng)向?qū)Ψ阶鲈敿?xì)清楚的介紹或調(diào)查；應(yīng)寫(xiě)明是否共有財(cái)產(chǎn),、是否夫妻共同財(cái)產(chǎn)或家庭共同財(cái)產(chǎn),。

二、標(biāo)的：本合同的標(biāo)的，就是雙方欲進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的二手房,，這是本合同的關(guān)鍵,，一定要明確約定。

三,、價(jià)款：這里也是很主要的內(nèi)容,，主要寫(xiě)明總價(jià)款；付款方式,；付款條件,；如何申請(qǐng)按揭貸款；訂金,；尾款等,。

四、履行期限,、地點(diǎn),、方式：

這里主要寫(xiě)明交房時(shí)間；條件,；辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程,；配合與協(xié)調(diào)問(wèn)題；雙方應(yīng)如何尋求中介公司,、律師,、評(píng)估機(jī)構(gòu)等服務(wù)；各種稅費(fèi),、其他費(fèi)用如何分?jǐn)?；遇有價(jià)格上漲、下跌時(shí)如何處理,。

五,、違約責(zé)任：這里主要說(shuō)明哪些是違約情形；如何承擔(dān)違約責(zé)任,；違約金,、訂金、賠償金的計(jì)算與給付,；在什么情況下可以免責(zé),；擔(dān)保的形式,；對(duì)違約金或訂金的選擇適用問(wèn)題,。

六、解決爭(zhēng)議的方式：這里主要約定解決爭(zhēng)議是采用仲裁方式還是訴訟方式,。需要注意的是,，如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛，應(yīng)按照我國(guó)《仲裁法》的規(guī)定寫(xiě)清明確的條款。

七,、合同生效條款：雙方在此約定合同生效時(shí)間,；生效或失效條件；當(dāng)事人不能為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈钃蠗l件成就或不成就,；生效或失效期限,；致使合同無(wú)效的情形；幾種無(wú)效的免責(zé)條款,；當(dāng)事人要求變更或撤消合同的條件,；合同無(wú)效或被撤消后，財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行返還,。

八,、合同中止、終止或解除條款：按照《民法典》第六十八條,、第九十一條,、第九十四條之規(guī)定，合同當(dāng)事人可以中止,、終止或解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同,。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件,；上述情形中應(yīng)履行的通知,、協(xié)助、保密等義務(wù),；解除權(quán)的行使期限,；補(bǔ)救措施；合同中止,、終止或解除后,，財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行返還。

九,、合同的變更與轉(zhuǎn)讓?zhuān)涸诖思s定合同的變更與轉(zhuǎn)讓的條件或不能進(jìn)行變更,、轉(zhuǎn)讓的禁止條款。

十,、附件：在此說(shuō)明本合同有哪些附件,；附件的效力等。

最后要特別提醒您的是,，為了保證交易過(guò)程的順利,，建議您還是找一些有品牌有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行咨詢或是委托，以免浪費(fèi)不必要的財(cái)力,、物力,。

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇十二

二手房賣(mài)方(甲方)

二手房買(mǎi)方(乙方)

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲,、乙雙方遵循自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同,，以資共同遵守,。

第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡(jiǎn)稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。房地產(chǎn)具體狀況如下：

(一)房地產(chǎn)座落在上海市______[區(qū)][縣](部位：______)房屋類(lèi)型______結(jié)構(gòu)：;

(二)房屋建筑面積______平方米,，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)[面積][分?jǐn)偯娣e]______平方米,。

(三)房地產(chǎn)四至范圍

(四)該房地產(chǎn)土地所有權(quán)性質(zhì)為[國(guó)有][集體所有]土地;土地使用權(quán)以[出讓][劃撥]方式獲得;

(五)房屋平面布局及附屬設(shè)施狀況、套內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)

(六)甲方依法取得房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)：______;乙方對(duì)甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況已充分了解,，自愿買(mǎi)受上述房地產(chǎn),。

第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為(幣)計(jì)______元,。(大寫(xiě))千百拾萬(wàn)千百拾遠(yuǎn)整。甲,、乙雙方同意,，在本合同自簽訂之日起的 ______天內(nèi)，乙方將上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分__付與甲方,，具體付款方式,、期限另立付款協(xié)議。乙方交付的房?jī)r(jià)款,，甲方應(yīng)開(kāi)具收款憑證,。

第三條 甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國(guó)有土地使用權(quán)的，供下列第[一][二]款辦理,。

一,、甲方取得國(guó)有土地使用權(quán)的使用年限為年(從______年______月起至______年______月______日止)，其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn),，擁有國(guó)有土地使用權(quán)的年限為_(kāi)____年(從______年______月______日至______年______月______ 日止),，為乙方依法使用國(guó)有土地使用權(quán)的有效期限。甲方將上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓給乙方后,，出讓合同載明的權(quán)利,、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。

二,、按照中華人民共和國(guó)法律,、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,，[應(yīng)辦理][可以不辦理]土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,，應(yīng)由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金][將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國(guó)家].

第四條 甲、乙雙方同意,，本合同生效后,，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年______月______日將上訴房地產(chǎn)交付(轉(zhuǎn)移占有)乙方,。交付標(biāo)志：______.

第五條 除房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)依法作出不予過(guò)戶決定外,，上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)受理該二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶申請(qǐng)之日為準(zhǔn)。

第六條 上述房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。

第七條 本合同生效后,，甲、乙雙方應(yīng)按國(guó)家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅,、費(fèi),。在上述房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),、煤氣,、電訊費(fèi)等其他費(fèi)用，按本合同附件四約定支付,。自[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用,，按本合同附件四約定支付。

第八條 甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的房地產(chǎn)根據(jù)原房地產(chǎn)權(quán)證記載的屬[居住][非居住]房屋,，其相關(guān)關(guān)系(包括抵押,、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見(jiàn)附件五,，業(yè)主公約見(jiàn)附件六,。

乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，乙方對(duì)該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位,、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),，并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。乙方確認(rèn)上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約,，享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),。

上述房地產(chǎn)在辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶變更登記后，甲,、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓后變更使用,、維修管理戶名及有關(guān)手續(xù)。

第九條 甲方保證在上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,。如上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權(quán)或財(cái)務(wù)糾紛,，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

第十條 乙方未按本合同約定期限付款的,，應(yīng)按逾期未付款向甲方支付利息,，利息自應(yīng)付款之日起第二天至實(shí)際付款之日止,，利息按計(jì)算。逾期______天后,，甲,、乙雙方同意按下列[一][二]款內(nèi)容處理。

一,、乙方除應(yīng)支付利息外,，還應(yīng)按逾期未付款的______%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

二,、甲方有權(quán)通知乙方單方解除合同，甲方從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款______%的違約金,，余款返還給乙方,，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起日向甲方支付,。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,，甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方應(yīng)支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實(shí)賠償,。

第十一條 除人力不可抗拒因素外,，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的，應(yīng)按已收款向乙方支付利息,，利息自約定交付之日起第二天至實(shí)際交付之日止,，利息按計(jì)算。逾期______天后,，甲,、乙雙方同意按下列第[一][二]款內(nèi)容處理。

一,、甲方除應(yīng)支付利息外,，還應(yīng)按已收款的______%向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

二,、乙方有權(quán)通知甲方單方解除合同，甲方除應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起日內(nèi)向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,，還應(yīng)按已支付房款的______%向乙方支付違約金,。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方應(yīng)支付的違約金時(shí),，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償,。

第十二條 甲、乙雙方協(xié)商一致,，本合同未盡事宜,，在不違反本合同原則的前提下,，可訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議，甲,、乙雙方訂立的補(bǔ)充條款和補(bǔ)充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分,。本合同及其附件空格部分填寫(xiě)的文字與鉛印文字具有同等效力。

第十三條 本合同由甲,、乙[雙方簽定][公證處公證]之日起生效,。甲,、乙雙方在簽署本合同時(shí),，具有完全民事行為能力，對(duì)各自的權(quán)利,，義務(wù)清楚明白,，并按本合同規(guī)定履行。

第十四條 本合同使用于中華人民共和國(guó)法律,、法規(guī),。甲、乙雙方在旅行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議,，應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不能解決的，選定下列一種方式解決：(不選定的劃除)

(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向上海人民法院起訴,。

第十五條 本合同一式份,，甲、乙雙方各執(zhí)份,，上海市[區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)一份,，上海市[區(qū)][縣]房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)一份(本合同經(jīng)公證的公證部門(mén)留存一份)

賣(mài)方(甲方)____________

____年____月____日

買(mǎi)方(乙方)____________

____年____月____日

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇十三

1 .合同無(wú)效應(yīng)返還全部定金

案情簡(jiǎn)介： 20xx 年 6 月 21 日，朱向陽(yáng)的父親由陳荊松做為中介方,，以朱向陽(yáng)的名義與王慧海簽訂了一份房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同,，購(gòu)買(mǎi)位于沈陽(yáng)市某區(qū)的商品房一套，朱向陽(yáng)的父親并按合同約定交付給王慧海定金 20xx0 元,。合同簽訂后,，朱向陽(yáng)發(fā)現(xiàn)該合同上賣(mài)方(房主)寫(xiě)的是邱木真，而在賣(mài)方(房主)上面簽名的卻是王慧海,，經(jīng)到沈陽(yáng)市房產(chǎn)局咨詢和核實(shí)后,，朱向陽(yáng)找到王慧海，要求退還定金 20xx0 元,。得知該房屋系劉菁珊購(gòu)買(mǎi)的邱木真的,，但尚未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。朱向陽(yáng)的父親所交的 20xx0 元定金實(shí)際上在劉菁珊手中,，朱向陽(yáng)的父親找到劉菁珊,，經(jīng)交涉,，劉菁珊同意退回 17000 元。朱向陽(yáng)的父親于 20xx 年 6 月 29 日 在收到 17000 元后,，出具了收條,，并在收條上注明 " 另外補(bǔ)償叁仟元整房主 " 。后朱向陽(yáng)在向劉菁珊索要 3000 元未果的情況下,，于 20xx 年 12 月 7 日 訴訟至人民法院,，要求劉菁珊返還 3000 元定金，王慧海對(duì)劉菁珊的返還義務(wù)負(fù)連帶責(zé)任,。

法院判決： 法院認(rèn)為,，朱向陽(yáng)與王慧海、陳荊松簽訂的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同,，因王慧海并非房屋的所有權(quán)人,，而劉菁珊亦未依法登記領(lǐng)取該房屋的權(quán)屬證書(shū)，故該房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同違反了《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條第(六)項(xiàng)“未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書(shū)的房地產(chǎn)不得轉(zhuǎn)讓”的規(guī)定,，系無(wú)效合同,。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)予以返還”的規(guī)定,，因此劉菁珊應(yīng)當(dāng)返還全部定金 20xx0 元;被告王慧海與朱向陽(yáng)簽訂了房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同，并收取了定金,，應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任,。依法判決：“一、于本判決生效之日起 10 日內(nèi),，劉菁珊應(yīng)返還朱向陽(yáng) 3000 元定金款;二,、被告王慧海對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任?！?/p>

律師點(diǎn)評(píng)： 司法實(shí)踐中,，法院對(duì)賣(mài)方未取得房屋所有權(quán)證而出售房屋，有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)合同效力認(rèn)定問(wèn)題上,，做法很不一致,，有的認(rèn)定有效，有的認(rèn)定無(wú)效,。但是近年來(lái),，法院日漸趨向于認(rèn)定有效。本律師認(rèn)為,，判斷民事合同的效力,，其法律依據(jù)是民事法律法規(guī)，是《民法通則》、《合同法》,，而不應(yīng)該是行政法律法規(guī)《城市房地產(chǎn)管理法》,。

本案中當(dāng)事人簽訂的《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效合同，合同簽訂人王慧海既不是房主本人,，其甚至與房主沒(méi)有任何聯(lián)系,。王慧海明知?jiǎng)⑤忌翰皇欠恐鳎约杭葲](méi)有房主的委托手續(xù),，也沒(méi)有劉菁珊的委托手續(xù),，而以自己的名義簽訂合同并收取定金，其主觀存在過(guò)錯(cuò),。并且王慧海將定金轉(zhuǎn)交給劉菁珊也是沒(méi)有任何法律和合同依據(jù)的,，該轉(zhuǎn)交行為也存在過(guò)錯(cuò)，因此王慧海對(duì)《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》無(wú)效和定金的轉(zhuǎn)交均存在過(guò)錯(cuò),，其應(yīng)承擔(dān)連帶返還責(zé)任,。依據(jù)《合同法》第五十八條規(guī)定：合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后,，因該合同取得的財(cái)產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償,。

2 .拒絕賣(mài)房雙倍賠償定金案

案情簡(jiǎn)介： 20xx 年 6 月 30 日 原告高素琴與被告孫和平經(jīng)房地產(chǎn)中介公司介紹,，被告孫和平將一套房屋出售給原告高素琴，雙方協(xié)商,，原告高素琴向被告孫和平先交納定金人民幣 5,000 元,。之后，高素琴向被告孫和平交納定金 5,000 元,，被告孫和平為此給高素琴出具收條一份,，收條中寫(xiě)明，該房屋系私有產(chǎn)權(quán),，總價(jià)額 73,000 元;孫和平在 20xx 年 7 月 12 日 應(yīng)搬出此房,，屋內(nèi)設(shè)施不動(dòng);若孫和平不賣(mài)此房需賠償高素琴 10,000 元，若高素琴不買(mǎi)此房則定金不退,。收條還注明在未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶前高素琴向?qū)O和平押 3,000 元,，辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶后一次性付清全部房款。并且,，交付定金時(shí)孫和平正在辦理自己名下房屋產(chǎn)權(quán)證,，雙方亦未簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。 20xx 年 9 月高素琴以孫和平未能與其辦理房屋過(guò)戶手續(xù),，要求孫和平返還定金未果,，特起訴至人民法院，要求孫和平雙倍返還定金 10,000 元。

法院判決： 法院認(rèn)為,，原告高素琴與被告孫和平之間的房屋買(mǎi)賣(mài)雖然經(jīng)房屋中介所介紹,，雙方雖未簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，但雙方之間有收條為憑,，從該收條記載的內(nèi)容,，對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有效孫和平取得房屋產(chǎn)權(quán)證后,，未將該房出售給高素琴應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,，對(duì)于原告高素琴要求雙倍返還定金的訴訟請(qǐng)求，法院予以支持,。依法判決：孫和平應(yīng)于本判決書(shū)生效后十日內(nèi)向高素琴雙倍返還定金 10,000 元,。

律師點(diǎn)評(píng)： 定金合同是實(shí)踐性合同，從當(dāng)事人實(shí)際交付定金時(shí)生效,。本案中,，根據(jù)定金收條中記載的內(nèi)容，高素琴交付的屬于履約定金,。若房主孫和平收受定金后不履行約定的交付房屋并辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶的合同義務(wù)時(shí),，則高素琴有權(quán)要求其雙倍返還定金。定金具有懲罰性,，目的是為了約束當(dāng)事人履行約定義務(wù),，在當(dāng)事人違反約定時(shí)給對(duì)方合理補(bǔ)償，因此也具有補(bǔ)償性,。本案中,，孫和平違反約定拒絕為高素琴辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)，導(dǎo)致高素琴獲得房屋所有權(quán)的合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn),，高素琴可以要求孫和平雙倍賠償定金,。《擔(dān)保法》第九十條規(guī)定：定金應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式約定,。當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限,，定金合同從實(shí)際交付定金之日起生效。最高人民法院關(guān)于適用《擔(dān)保法》若干問(wèn)題的解釋第一百二十條規(guī)定：因當(dāng)事人一方遲延履行或者其他違約行為,，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn),，可以適用定金罰則。

《擔(dān)保法》第八十九條規(guī)定：當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保,。債務(wù)人履行債務(wù)后,，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的,，無(wú)權(quán)要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。本案中，買(mǎi)賣(mài)雙方在合同中已經(jīng)明確約定交付的 10000 元是購(gòu)房定金,，并約定了定金的懲罰性質(zhì),，即收受定金的一方違約的，須雙倍返還定金;交付定金的一方違約的,，對(duì)方有權(quán)沒(méi)收定金,。需要說(shuō)明的是：若合同已經(jīng)寫(xiě)明“定金”，即使沒(méi)有注明定金的性質(zhì),，也具有擔(dān)保法上定金的法律效力;若合同中沒(méi)有寫(xiě)明“定金”,，而寫(xiě)明的是“保證金”、“押金”等其他名稱,，但同時(shí)規(guī)定了定金的性質(zhì),，那么也具有擔(dān)保法上定金的法律效力。

雙方約定的定金數(shù)額不應(yīng)超過(guò)合同標(biāo)的物總價(jià)款的 20% ,，否則超過(guò)的部分無(wú)效,。而且定金合同是實(shí)踐性合同，以定金的實(shí)際交付為生效要件,。

3 .協(xié)議收回定金則無(wú)權(quán)要求雙倍返還定金案

案情簡(jiǎn)介： 原告李耀鵬與被告嚴(yán)樹(shù)英雙方于 20xx 年 5 月 18 日簽訂一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū),，約定嚴(yán)樹(shù)英將房屋一套以 49500 元的價(jià)格賣(mài)給李耀鵬，李耀鵬在簽訂合同時(shí)給付定金 4000 元,。合同簽訂后,，李耀鵬支付了全部的購(gòu)房款,。 20xx 年 5 月 29 日 雙方去房產(chǎn)交易所辦理過(guò)戶手續(xù),。由于當(dāng)時(shí)嚴(yán)樹(shù)英所帶證件不齊備，故產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)未能辦成,。之后,，嚴(yán)樹(shù)英通知李耀鵬再等幾天，后又告訴李耀鵬說(shuō),，她的房子不能賣(mài)了,。后雙方重新在該房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)上約定：“由于嚴(yán)樹(shù)英違約，嚴(yán)樹(shù)英于 20xx 年 6 月 6 日 將購(gòu)房定金 4000 元還給李耀鵬,，甲,、乙雙方同意該協(xié)議終止?！北桓嬗?20xx 年 6 月 6 日 將全部房款及定金 4000 元全部退還給李耀鵬,。但是李耀鵬認(rèn)為嚴(yán)樹(shù)英違反約定應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金，還應(yīng)支付 4000 元違約金,。雙方在協(xié)商無(wú)果的情況下,，李耀鵬向法院提出訴訟，要求嚴(yán)樹(shù)英支付違約金 4000 元，并負(fù)擔(dān)訴訟費(fèi)用,。

法院判決： 法院認(rèn)為,，原、被告雙方于 20xx 年 5 月 18 日所簽的合同書(shū)及以后所補(bǔ)充的協(xié)議內(nèi)容,，均為雙方的真實(shí)意思表示,，雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行。原告在該合同書(shū)中的明確表示在被告退還定金后同意該協(xié)議終止,，并未要求雙倍返還定金,，應(yīng)視為雙方當(dāng)事人新的約定。雙方應(yīng)按此約定履行,，而且雙方已經(jīng)實(shí)際履行,。原告起訴要求雙倍返還定金沒(méi)有法律依據(jù)，本院不予支持,。故依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十三條,、《最高人民法院關(guān)于適用 < 中華人民共和國(guó)擔(dān)保法 > 若干問(wèn)題解釋》第一百二十條之規(guī)定，判決如下：駁回原告李耀鵬的訴訟請(qǐng)求,。

律師點(diǎn)評(píng)： 定金合同是實(shí)踐性合同,，雙方當(dāng)事人不能約定定金合同生效的時(shí)間，定金合同生效的時(shí)間是法律明確規(guī)定的,，即定金實(shí)際交付時(shí)定金合同生效,。為此，雙方之間是否存在定金合同法律關(guān)系,，一切以是否實(shí)際支付定金為準(zhǔn),。《擔(dān)保法》第九十條規(guī)定：定金應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式約定,。當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限,。定金合同從實(shí)際交付定金之日起生效。本案中,，由于嚴(yán)樹(shù)英違約不辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù),，李耀鵬依法有權(quán)要求其雙倍返還定金。但是當(dāng)李耀鵬收回全部定金,，不管雙方是否補(bǔ)充約定權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止,，雙方的定金合同關(guān)系都一律隨即終止，李耀鵬再要求雙倍返還定金則無(wú)法律依據(jù),，因此其訴求也不會(huì)被法院所支持,。

4 .未取得產(chǎn)權(quán)證簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效案

案情簡(jiǎn)介： 甲在 20xx 年 3 月 13 日 購(gòu)買(mǎi)一套商品房， 6 月 1 日 入住,， 11 月 30 日 開(kāi)發(fā)商做產(chǎn)權(quán)作登記,，甲 12 月 20 日 取得房屋所有權(quán)證,。在同年 11 月 20 日 ，甲與宋某在中介公司的介紹下,，簽訂了《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,。合同中約定甲將建筑面積 129.70 平方米 的房屋，以 158 萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給宋某,。在約定了付款期限后,，雙方又在補(bǔ)充條款中約定了兩項(xiàng)內(nèi)容：一是該房屋目前尚未取得房屋所有權(quán)證，待賣(mài)方房屋所有權(quán)證辦理完畢后雙方再辦理過(guò)戶手續(xù),。二是買(mǎi)賣(mài)合同自雙方簽訂之日生效,，雙方對(duì)此買(mǎi)賣(mài)行為均不得反悔，否則由違約的一方以總房?jī)r(jià)款的 10 %支付違約金,。在雙方約定的首期付款期限到來(lái)后,，宋某就一直沒(méi)有再履行過(guò)合同。 20xx 年 3 月 9 日 ,，甲起訴到法院,，要求宋某以總房?jī)r(jià)款的 10 %支付違約金 15.8 萬(wàn)元。在庭審中宋某辯稱,，是甲在沒(méi)有取得房產(chǎn)證之前,，就與宋某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，該行為違反了相關(guān)法律規(guī)定屬無(wú)效合同,。

法院判決 ：法院認(rèn)為,，宋某與甲簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同中，明確約定雙方在取得房地產(chǎn)權(quán)證后辦理過(guò)戶手續(xù),，還明確了不交易的違約責(zé)任承擔(dān),。因宋某的違約行為造成合同不能履行，于是法院判決宋某按合同約定支付甲 10 %的違約金 15.8 萬(wàn)元,。一審判決后宋某提出上訴,，認(rèn)為法院適用法律錯(cuò)誤，我國(guó)的房地產(chǎn)管理法明確規(guī)定未取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)的房屋不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)文撑c甲的買(mǎi)賣(mài)房屋的行為違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定,，按照合同法第五十二條的規(guī)定應(yīng)屬于無(wú)效。但最后二審法院維持了一審法院的判決,。

律師點(diǎn)評(píng)： 《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條以及相關(guān)的北京市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定,，的確規(guī)定未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書(shū)的房地產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)讓,。但是,，法律法規(guī)并沒(méi)有規(guī)定在沒(méi)有取得房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí)，簽訂的房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效,?！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第三十七條的規(guī)定未取得權(quán)屬證書(shū)不得轉(zhuǎn)讓是行政管理的規(guī)定,，即要求行政機(jī)關(guān)對(duì)未取得房屋權(quán)屬證書(shū)的房屋不辦理過(guò)戶手續(xù)，但買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂合同時(shí)在合同中注明了雙方對(duì)這一規(guī)定完全知曉,，也知道只有取得房屋所有權(quán)證才能辦理過(guò)戶,，是雙方真實(shí)意思的表示，因此認(rèn)定雙方簽訂的合同合法有效,，這是符合合同法精神的,。因此法院的判決是正確的。但目前對(duì)于未取得產(chǎn)權(quán)證出售房屋的情況,，法院的處理方式也不一樣,，有的法院認(rèn)為雙方簽訂的合同是無(wú)效的，因此請(qǐng)讀者注意訴訟當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn),。

5 .未還清貸款出售房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效

案情簡(jiǎn)介 ：甲 20xx 年買(mǎi)的房子,， 20xx 年 8 月 1 日取得房產(chǎn)證，但甲是通過(guò)貸款買(mǎi)的房屋,，銀行貸款還未還清,，房屋做了抵押。 20xx 年 12 月 21 日 ,，甲與王某簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同,，王某交付了首付款并入住了該房屋。房子賣(mài)完不久,，房?jī)r(jià)就漲了將近 20% ,。于是，甲起訴到法院,，以房子在轉(zhuǎn)讓時(shí)已抵押給銀行為由,，要求法院確認(rèn)這起房屋買(mǎi)賣(mài)行為無(wú)效，以達(dá)到收回房子的目的,。

法院判決： 法院經(jīng)審理認(rèn)為,，甲的請(qǐng)求不符合公平原則，為維護(hù)交易安全及市場(chǎng)交易的流轉(zhuǎn),，駁回了甲的訴訟請(qǐng)求,。

律師點(diǎn)評(píng)： 因甲對(duì)房屋做了抵押，因此在抵押未解除之前你所購(gòu)房屋不能辦理過(guò)戶手續(xù),，甲所購(gòu)房屋在所有權(quán)行使上是受到一定限制的,。但甲與王某簽訂的合同是雙方真實(shí)意思的表示。雖然涉訴房屋已在銀行抵押,，現(xiàn)合同已實(shí)際履行,，王某給付了部分房款，目的在于讓甲將所欠銀行貸款還清,，解除抵押,，以利于辦理過(guò)戶手續(xù),，因此甲應(yīng)及時(shí)還清銀行貸款。況且甲已將房屋交付給王某,，王某也實(shí)際入住該房屋,，因此從維護(hù)市場(chǎng)交易的秩序及公平公正的原則以及甲要求確認(rèn)合同無(wú)效的真實(shí)目的，法院的判決是正確的,。

6 .最終 辦不下來(lái)房產(chǎn)證房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效

案情簡(jiǎn)介： 20xx 年 4 月 15 日 , 何某與某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同 , 約定貸款購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)的一套房子,。何某 20xx 年 2 月 28 日 辦理了入住手續(xù)，但未實(shí)際入住,。 20xx 年 3 月 2 日,，在北京 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司參與下 , 劉某、何某及中介公司三方簽訂了《房屋交易居間合同》 , 合同約定 , 劉某購(gòu)買(mǎi)何某的房子,，價(jià)款 40 萬(wàn)元,。合同簽訂后 , 劉某支付中介公司首付款 20 萬(wàn)元，其中含定金 2 萬(wàn)元 , 中介公司將其中 1 萬(wàn)元留作自己的中介費(fèi),，其余 19 萬(wàn)給付了何某,。劉某在等待開(kāi)發(fā)商給何某辦理房產(chǎn)證，以便于盡快過(guò)戶,，但是該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商已被撤銷(xiāo)了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì),，且房地產(chǎn)公司已是人去樓空，該項(xiàng)目無(wú)法辦理初始產(chǎn)權(quán)登記,，所購(gòu)項(xiàng)目的所有購(gòu)房人均不能取得房屋所有權(quán)證,。于是劉某狀告中介公司 , 要求確認(rèn)三方簽訂的《房屋交易居間合同》無(wú)效 , 并要求返還購(gòu)房款。

法院判決 ：法院經(jīng)審理后認(rèn)為,，因開(kāi)發(fā)商已不存在,，買(mǎi)方最終無(wú)法取得房屋所有權(quán)證，其合同目的已不能實(shí)現(xiàn),，應(yīng)認(rèn)定買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效,，賣(mài)方返還房款。

律師點(diǎn)評(píng) ：目前法院對(duì)于沒(méi)有產(chǎn)權(quán)證即簽訂買(mǎi)賣(mài)合同并約定產(chǎn)權(quán)證辦理下來(lái)后辦理過(guò)戶手續(xù)的二手房買(mǎi)賣(mài)案件傾向于認(rèn)定合同有效,，現(xiàn)在也有越來(lái)越多的案例按此處理,，但是對(duì)于簽訂合同時(shí)沒(méi)有房產(chǎn)證，賣(mài)方最終也不可能取得房產(chǎn)證的情況下,，導(dǎo)致買(mǎi)方無(wú)法取得房產(chǎn)證,，買(mǎi)方的合法權(quán)益無(wú)法得到法律保護(hù) , 一般認(rèn)定買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效，判決將買(mǎi)方或中介公司將已收的房款返還給買(mǎi)方,。

蘇州二手房買(mǎi)賣(mài)合同篇十四

二手房賣(mài)方(甲方)：

二手房買(mǎi)方(乙方)：

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,，甲,、乙雙方遵循自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同,，以資共同遵守,。

第一條甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡(jiǎn)稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。房地產(chǎn)具體狀況如下：

(一)房地產(chǎn)座落在上海市[區(qū)][縣](部位：)房屋類(lèi)型結(jié)構(gòu)：;

(二)房屋建筑面積*平方米,，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)[面積][分?jǐn)偯娣e]*平方米,。

(三)房地產(chǎn)四至范圍

(四)該房地產(chǎn)土地所有權(quán)性質(zhì)為[國(guó)有][集體所有]土地;土地使用權(quán)以[出讓][劃撥]方式獲得;

(五)房屋平面布局及附屬設(shè)施狀況、套內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)

(六)甲方依法取得房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)：;乙方對(duì)甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況已充分了解,，自愿買(mǎi)受上述房地產(chǎn),。

第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為(幣)計(jì)*元,。(大寫(xiě))：千百拾萬(wàn)千百拾遠(yuǎn)整。甲,、乙雙方同意,，在本合同自簽訂之日起的天內(nèi)，乙方將上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分__付與甲方,，具體付款方式,、期限另立付款協(xié)議。乙方交付的房?jī)r(jià)款,，甲方應(yīng)開(kāi)具收款憑證,。

第三條甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國(guó)有土地使用權(quán)的，供下列第[一][二]款辦理,。

一,、甲方取得國(guó)有土地使用權(quán)的使用年限為年(從*年*月起至*年*月*日止)，其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn),，擁有國(guó)有土地使用權(quán)的年限為_(kāi)____年(從*年*月*日至*年*月*日止),，為乙方依法使用國(guó)有土地使用權(quán)的有效期限。甲方將上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓給乙方后,，出讓合同載明的權(quán)利,、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。

二,、按照中華人民共和國(guó)法律,、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,，[應(yīng)辦理][可以不辦理]土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,，應(yīng)由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金][將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國(guó)家].

第四條甲、乙雙方同意,，本合同生效后,，除人力不可抗拒的因素外,，甲方定于*年*月*日將上訴房地產(chǎn)交付(轉(zhuǎn)移占有)乙方。交付標(biāo)志：,。

第五條除房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)依法作出不予過(guò)戶決定外,，上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)受理該二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶申請(qǐng)之日為準(zhǔn)。

第六條上述房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。

第七條本合同生效后,，甲、乙雙方應(yīng)按國(guó)家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅,、費(fèi),。在上述房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),、煤氣,、電訊費(fèi)等其他費(fèi)用，按本合同附件四約定支付,。自[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用,，按本合同附件四約定支付。

第八條甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的房地產(chǎn)根據(jù)原房地產(chǎn)權(quán)證記載的屬[居住][非居住]房屋,，其相關(guān)關(guān)系(包括抵押,、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見(jiàn)附件五,，業(yè)主公約見(jiàn)附件六,。

乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，乙方對(duì)該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位,、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),，并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。乙方確認(rèn)上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約,，享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),。

上述房地產(chǎn)在辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶變更登記后，甲,、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓后變更使用,、維修管理戶名及有關(guān)手續(xù),。

第九條甲方保證在上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如上述二手房買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權(quán)或財(cái)務(wù)糾紛,，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,。

賣(mài)方(甲方)：買(mǎi)方(乙方)：

**年**月**日 **年**月**日