在日常學習、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

返還定金起訴狀篇一

經(jīng)友好協(xié)商,平等自愿原則下雙方簽訂如下協(xié)議：

甲方銷售標的物(位置\包裝\規(guī)格\型號\數(shù)量\)為甲方所有;

乙方購買甲方的以上標的物價格多少

付款方式：現(xiàn)金或者支票.協(xié)議簽訂當日乙方付定金___元,余款于___月___日付清.(注：_______________定金不退,甲方違約雙倍賠償)

交接方式：甲方收到乙方全部貨款后提貨,

運輸方式：乙方自行承擔

本協(xié)議自甲方收到乙方定金之日起生效!任何一方違約應承擔全部責任,雙方協(xié)商不成由本市仲裁機構裁決!

本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份,

甲方：_______________乙方：_______________

簽字：_______________簽字：_______________

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

返還定金起訴狀篇二

工程編號：_________________

合同編號：_________________

發(fā)包人：_________________

設計人：_________________

________年________月________日

發(fā)包人：_________________(以下簡稱甲方)

地址：_________________

郵碼：_________________

電話：_________________

傳真：_________________

設計人：_________________(以下簡稱乙方)

地址：_________________

郵碼：_________________

電話：_________________

傳真：_________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及國家和市政府的有關規(guī)定,，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承擔室內(nèi)裝飾設計的有關事宜達成一致，簽訂本協(xié)議書,，并共同遵守,。

第一條合同簽訂依據(jù)：

1.1《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計管理條例》,。

1.2國家及市有關建設工程勘察設計管理的其他法規(guī)和規(guī)范性文件,。

1.3國家及市有關建設工程裝飾裝修設計管理的其他法規(guī)和規(guī)范性文件。

1.4城市規(guī)劃管理部門有關批準文件,。

1.5其它有關建設工程的批準文件,。

1.6工程項目設計時有新的設計標準和規(guī)范的,，適用最新的設計標準和設計規(guī)范。

第二條項目概況,、設計范圍和設計階段

2.1項目名稱：

2.2項目地址：項目位于_________________。

2.3設計范圍：_________________,。

2.4設計階段：根據(jù)室內(nèi)裝飾設計任務書的要求,，負責提供具有甲級設計資質(zhì)的設計單位出具的設計成果;其設計階段分為：概念設計、方案設計,、施工圖設計,、后續(xù)服務四個階段。

第三條各階段設計內(nèi)容,、原則和設計要求符合設計任務書要求,。

第四條各階段設計成果及施工期服務要求符合設計任務書要求,。

第五條各階段乙方應提交的設計成果類型和規(guī)格符合設計任務書要求。

第六條各階段工作用時：

6.1概念設計工作用時：本合同簽訂且甲方支付定金后________日歷天內(nèi);

6.2方案設計工作用時：概念設計平面圖確定后________日歷天內(nèi);

6.3施工圖設計工作用時：方案設計確定后________日歷天內(nèi);

6.4施工階段配合：從開工之日起至竣工驗收合格之日止,。

第七條設計取費和付款方式

7.1本設計協(xié)議設計取費：

7.1.1根據(jù)甲方對本項目提出的設計范圍,、設計內(nèi)容、設計要求,、設計深度及施工期服務要求，經(jīng)甲,、乙雙方商定,，本設計項目預算總價暫定為人民幣：

7.1.2以上設計費中包含了四個設計階段的全部工作費用,，并包含法定稅金,。

7.2本合同設計費付款方式：

付款順序付款階段應支付設計費時間

第一次定金包干總價的________%合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后_個工作日內(nèi)支付,，支付定金后乙方開始進行概念階段設計

第二次方案設計包干總價的________%提交方案設計成果(含效果圖、平面圖,、造價概算等共4套及電子文件,，具體要求見設計任務書)，并經(jīng)甲方認可后七個工作日內(nèi)

第三次施工圖設計包干總價的________%提交施工圖文件設計成果(含施工藍圖8套,、造價概算及電子文件,，具體要求見設計任務書)并經(jīng)甲方認可后七個工作日內(nèi)

第四次后續(xù)服務包干總價的________%項目竣工開業(yè)后一個月內(nèi)

7.3乙方在符合付款條件時應向甲方遞交請款報告，甲方支付各階段設計費的時間自收到請款報告之日起算;甲方付款前,，乙方應向甲方提供足額設計費發(fā)票，否則甲方有權順延付款時間,。

7.4如方案設計階段乙方的設計偏離設計任務書及甲方的預期目標,，經(jīng)三次修改仍不符合要求時,，甲方有權解除合同并由乙方全額返還甲方已支付給乙方的全部費用。

第八條雙方責任

8.1甲方責任：

8.1.1向乙方提交設計資料及建設文件,，并對其完整性,、正確性和有效性負責，甲方不得要求乙方違反國家有關標準和規(guī)范進行設計,。

8.1.2按合同約定的日期和數(shù)量付給乙方工程設計定金,、工程設計費。

8.1.3甲方應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的乙方工作人員,，提供必要的工作生活及交通等方便條件,，乙方人員的工作生活費用及差旅、交通費用由乙方承擔,。

8.1.4工程開工前,，甲方組織有關單位，由乙方進行設計交底,，工程竣工后,，甲方通知乙方參加竣工驗收。

8.1.5甲方需書面指定專人及時書面簽收和確認乙方每一階段的設計成果,。

8.1.6對于乙方所提與設計有關的問題應及時回復,。(傳真聯(lián)系所提問題同樣適用)。

8.1.7設計成果著作權歸甲方所有,，但乙方有署名權,。甲、乙雙方均有責任維護設計成果著作權,。

8.2乙方責任：

8.2.1乙方應按國家技術規(guī)范,、標準、規(guī)程及甲方提供的設計任務書,，進行設計,，按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設計成果及施工圖等技術文件，并對其負責;乙方接到甲方提供的有關資料后需對現(xiàn)場情況進行核實,，保證設計圖與現(xiàn)場一致,，發(fā)現(xiàn)問題及時與甲方溝通，以避免所使用的資料與現(xiàn)場情況不符造成返工,。

8.2.2施工圖設計階段,，乙方設計資料及文件提交后，按規(guī)定參加有關的設計審查,，并根據(jù)審查結論負責做必要調(diào)整,、補充。調(diào)整的時間和內(nèi)容應雙方協(xié)商確定,，乙方按確定的時間內(nèi)及時交付調(diào)整的設計資料及文件,。

8.2.3項目在提交施工圖設計后施工期間,，乙方派駐現(xiàn)場代表負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收,。

8.2.4乙方提交的設計文件如不能滿足設計任務書要求而導致的返工,，乙方必須無條件進行重新設計、補充及修改,，直到滿足要求為止;

8.2.5乙方應配合甲方組織的設計審核,，在甲方要求的時間內(nèi)對審核意見做出答復并無條件進行重新設計、補充及修改,，直到審核合格為止;如因乙方原因經(jīng)三次修改仍不能通過設計審核的,，甲方有權解除合同，并由乙方全額返還甲方已支付給乙方的全部費用,。

8.2.6乙方在設計材料設備的選用上,，要保證其通用性，材料設備的選擇要避免生產(chǎn)廠家的唯一性,，乙方不得指定設備,、材料生產(chǎn)廠商或采用特定廠商的技術參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)格型號作為設計標準或甲方進行招標的技術要求,，如確因技術,、建筑景觀效果、使用功能等方面需要指定特殊產(chǎn)品,，乙方需取得甲方的事先書面同意;

8.2.7乙方應保護甲方的知識產(chǎn)權,，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓甲方提交的產(chǎn)品圖紙等技術經(jīng)濟資料,。如發(fā)生以上情況并給甲方造成經(jīng)濟損失,，甲方有權向乙方索賠。

8.2.8乙方在設計服務的全過程中,，應由專業(yè)人員時刻關注成本控制,，確保造價控制在甲方要求的范圍內(nèi);

8.2.9乙方如在履行合同期間進行兼并、解散,、破產(chǎn),、被接管等公司體制變動時，應提前_天將有關變動情況書面通知甲方/業(yè)主,，并不得因此損害甲方/業(yè)主在合同項下的所有合法權益;

8.2.10乙方委托鄧可作為乙方項目負責人,，直接與甲方聯(lián)系匯報工作，無特殊重大原因并經(jīng)甲方書面同意,，項目竣工驗收前,，不可更換該負責人;負責本項目的設計小組成員不經(jīng)過甲方書面同意，不可在項目施工圖完成前更換,。

第九條設計變更與違約責任

9.1設計變更：

9.1.1甲方變更委托設計項目,、規(guī)模,、條件，或所提交資料作較大修改,，以致造成乙方需變更設計且單次設計變更工作量超過原設計總工作量的20%以上的，雙方應另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同),、重新明確有關條款,，同時甲方應按乙方已耗工作量向乙方支付設計費;單次設計變更工作量未超過原設計總工作量_%的設計變更工作乙方不收取設計費用。在未簽訂本合同前,，乙方為甲方所做的各階段設計工作,，其收費已包含在合同相應階段設計費中。

9.1.2所有設計變更必須明確以下內(nèi)容：編號,、工程名稱,、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍,、變更的內(nèi)容做法及原因說明,、相關圖紙說明。敘述應全面,、清楚,，應描述原因、內(nèi)容,、范圍,。

9.1.3乙方出具的設計變更文件中應注明變更的類型(功能類、設計類或工程類),。功能類設計變更是甲方因改變交房標準,、使用功能等情況而提出，甲方提供《功能類變更申請單》;設計類設計變更是由于乙方設計內(nèi)容遺漏或錯誤,、材料部品或設備設計缺陷等乙方自身因素引起的變更,，或乙方提出合理化建議優(yōu)化設計成果引起的變更;工程類設計變更是由于施工因素產(chǎn)生工程洽商，需要設計單位配合進行技術處理,，從而引起的設計變更,，甲方提供簽認的對應工程洽商。功能類設計變更,、設計類設計變更,、工程類設計變更應分別編號。功能類設計變更文件中應注明所依據(jù)的甲方《功能類變更申請單》編號,，工程類設計變更文件中應注明所依據(jù)的經(jīng)甲方簽認的對應工程洽商編號,。

9.1.4圖紙更新屬于設計變更范圍，應注明變更的類型(功能類,、設計類或工程類),，標注并說明前后變化,。

9.1.5乙方應全面評估設計變更對產(chǎn)品功能和后續(xù)工程成本、進度的影響,，并在設計變更文件中注明評估意見,。由于評估不全面造成的損失由乙方賠付。

9.1.6設計變更文件除特殊文件外全部由計算機打印,，避免手書,，變更文件字跡應清晰，文件表面不能有增刪痕跡,。

9.1.7乙方提交的設計變更文件,，如果未通過甲方審批，乙方接到甲方書面通知后應正式作廢未獲審批通過的變更文件,。

9.2違約責任：

9.2.1由于甲方原因未在本合同第七條所約定的時間內(nèi)支付工程設計費時,，乙方應以書面形式向甲方發(fā)出催款通知書。若甲方在收到乙方催款通知書_天內(nèi)仍未支付相應的工程設計費時,，甲方從應付設計費之日的次日起計算,，每延誤一天，向乙方按應付該階段工程設計費的__支付違約金;逾期超過_天,，經(jīng)乙方書面通知后_日內(nèi),，甲方仍未支付拖欠款項的，乙方有權暫停履行后續(xù)階段工作,，或者解除合同,。

9.2.3由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計成果時，乙方應從本合同規(guī)定提交設計成果之日的次日起計算，每延誤一天,，減收該設計階段設計費的_作為違約金,。逾期超過_天,，甲方有權解除合同，并要求乙方返還其已支付的全部工程設計費。

9.2.4乙方應配合甲方組織的設計審核,，應在甲方要求的時間內(nèi)對審核意見做出答復并無條件進行重新設計、補充及修改的情況,，否則乙方應從甲方要求提交文件之日的次日起計算,，每延誤一天,，減收該設計階段設計費的_作為違約金;逾期超過_天，或者乙方未修改落實的甲方審核意見超過甲方該設計階段全部審核意見的_%時(以甲方審核意見條數(shù)計算),，甲方有權解除合同,，并要求乙方返還其已支付的全部工程設計費。

9.2.5乙方對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。乙方應盡量減少和避免由于設計失誤和疏忽產(chǎn)生的設計修改和變更,。由于乙方的錯誤造成工程質(zhì)量事故損失時,，乙方除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費,，并根據(jù)損失的程度和乙方責任大小賠償甲方實際發(fā)生的全部或部分經(jīng)濟損失,，賠償金額依據(jù)國家承認資質(zhì)的質(zhì)量事故鑒定機構所確定的事故責任度進行,，也可在質(zhì)量事故發(fā)生后由雙方協(xié)商確定。

9.2.6合同生效后,，乙方非因本合同約定事由要求終止或解除合同,，應雙倍返還甲方所支付的定金;甲方非因本合同約定事由要求終止或解除合同，不得要求返還定金,。

第十條不可抗力

不可抗力是指嚴重自然災害及其他本合同雙方在訂立本合同時人力不能預見,，其發(fā)生或后果不能避免且不能克服的事件。在本合同履行過程中,，由于發(fā)生戰(zhàn)爭,、洪水、臺風,、地震或其他人力不能控制等不可抗力事件,，致使任何一方無法履行本合同規(guī)定的義務，遭受不可抗力的一方不承擔違約責任,。

第十一條合同糾紛解決方式

本合同發(fā)生爭議,，雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,，調(diào)解不成時,，雙方當事人均有權向項目所在地人民法院提起訴訟。

第十二條其他

12.1乙方向甲方提供設計服務,，應在甲方要求時間內(nèi)參加工程協(xié)調(diào)會,。其中包括：向甲方及配合甲方向相關單位溝通和講解設計方案，進行現(xiàn)場施工安裝的技術指導等,。

12.2保密：

乙方確保其為甲方所作的設計沒有侵犯他人的權益且不受任何第三方追索,。乙方交付甲方的設計文件若有使用他人的知識產(chǎn)權或肖像，應在交付設計文件的同時向甲方提供相應的知識產(chǎn)權人同意甲方使用該知識產(chǎn)權,、肖像權人同意甲方使用肖像的證明文件,。甲方對乙方所交付的設計文件的同意、認可不構成乙方本條責任的免除。甲方因使用乙方交付的設計而引致任何人(含自然人和法人)向甲方主張權利,，均視為乙方違約,。乙方有義務協(xié)助甲方處理該等糾紛，因此導致甲方的損失概由乙方承擔,。發(fā)包人取得設計人提供的設計資料及文件后有權根據(jù)需要委托有資質(zhì)的第三方對圖紙進行修改或轉(zhuǎn)讓給第三人使用,，或用于合同項目外的其他項目，設計人對圖紙修改后的部分不再承擔本合同約定的責任,。

12.3本合同一式陸份,，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份,。

12.4本合同經(jīng)雙方蓋章并在甲方向乙方支付定金后生效,。

12.5本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議,，有關協(xié)議及認可的來往電報,、傳真、會議紀要等,，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力,。

12.6本合同內(nèi)容手寫加注無效,。

甲方名稱：_________________(蓋章)乙方名稱：_________________(蓋章)

法定代表人：_________________(簽字)法定代表人：_________________(簽字)

委托代理人：_________________(簽字)委托代理人：_________________(簽字)

開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

銀行帳號：_________________銀行帳號：_________________

日期：________年________月________日日期：________年________月________日

返還定金起訴狀篇三

您好，根據(jù)您的問題,，向您推薦下要回認購定金上訴狀的格式：______________

上訴狀 ：_________________

被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

上訴人因一案,，不服人民法院年月日字第號，現(xiàn)提出上訴,。

上訴請求：_________________

上訴理由：_________________

此致

__________ 人民法院

上訴人：_________________

附：_________________本上訴狀副本份

1,、上訴請求。首先要綜合敘述案被上訴人：_________________(年月日刑事上訴狀無被上訴人)情全貌,，接著寫明原審裁判結果,。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求,，是要撤銷原判,、全部改變原判還是部分變更原判。2,、上訴理由,。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當事人,。針對原審判決,、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認定事實不清,，主要證據(jù)不足;(2)原審確定性質(zhì)不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序,。[注意事項]1、上訴只能采用書面形式,。如果當事人僅在一審判決,、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內(nèi)遞交上訴狀，則視為未提出上訴,。2,、上訴是當事人享有訴權，一審原,、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴,。