隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧,。
加工承攬合同內(nèi)容篇一
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長,寬,,高cm)│?單位?│?數(shù)量?│?備注?│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x?90
│件│120?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180?x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x?200
│件│5?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x?200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費均按4元計算,共計980元,,全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,,全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,,由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬合同內(nèi)容篇二
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,,滿足利益,,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實信用,,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種————或項目————,、規(guī)格————型號————,、數(shù)量————、單價————,、金額————,、交貨期限————
定作物品名或項目規(guī)格
型號————計量————
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
加工承攬合同內(nèi)容篇三
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
加工承攬合同內(nèi)容篇四
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位,、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù),。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____,;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
編碼:
編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同內(nèi)容篇五
甲乙雙方因加工款糾紛,,有案件于x人民法院處理,,案號為號?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結(jié)號案件糾紛。
先由甲方向乙方開具上述款項發(fā)票(發(fā)票稅率為3%,,因甲方之前已因本案開具了發(fā)票x元由乙方抵扣,,現(xiàn)在甲方只需向乙方開具發(fā)票x元),,乙方在收到發(fā)票后二個工作天內(nèi)向甲方支付加工款x元,甲方收到該款項后應(yīng)在三個工作天內(nèi)向法院申請?zhí)柊傅某吩V
三,、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,,雙方有關(guān)的號案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任,。
如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款x元,甲方不作撤訴處理,,并可在號案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元,。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),,甲方未在規(guī)定的時間內(nèi)及時向法院提出撤訴,,視為甲方認可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢,,乙方還可向甲方主張違約金x元(
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,,各份具有同等效力,,由雙方簽字或蓋章之后生效。
加工承攬合同內(nèi)容篇六
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
1,、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案,。天然彩沙,、鍍金線及專用工具,乙方自購,。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,,材料不退。
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費,,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負責(zé),。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理。
三,、違約條款
1,、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止,。
本合同期瞞后,,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬合同內(nèi)容篇七
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,,簽訂本加工承攬協(xié)議,,供雙方共同遵守:
一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,,具體清潔事項包括:
1,、日常清潔區(qū)域:
2,、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二,、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求,,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,,直到達到甲方的要求,。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,,完成甲方安排全部的保潔工作,,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正,。
四,、?乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞,,應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范,、清潔標(biāo)準(zhǔn)進行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量,。?
五,、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,必須遵守甲方的規(guī)章制度,,服從甲方的安排,,不得影響甲方正常經(jīng)營活動。?
六,、保潔加工承攬費用為 ???元/月,,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,,乙方的賬戶為:
七,、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責(zé),,提供保潔期間,,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。
八,、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)甲方兩次通知整改,,仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金,。甲方拒不整改的,,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用,。
十,、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決,,書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。?
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決,;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
十二,、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力。
加工承攬合同內(nèi)容篇八
加工定作承攬合同,。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
賬戶: 賬戶
甲乙雙方為攜手合作,,促進發(fā)展,滿足利益,,明確責(zé)任,,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號,、數(shù)量、單價,、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同內(nèi)容篇九
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達成一致,,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),,以資共同信守。
第一條合同主體
1.甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2.乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,,依法有權(quán)簽訂及履行本合同,。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè),、個體工商戶),,有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗),,熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī),、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人,。
(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,,但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金,。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人、代理人,、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。
第二條定作物
1.定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2.價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費,、制作費、包裝費,、運費,、安裝費、稅費,、裝卸費等所有相關(guān)費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,,則由雙方另行協(xié)商確定價格,。
a.自______年______月______日起至______年______月______日止。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止,。
第三條合同價款
1.總價款及結(jié)算方式:
2.付款方式:有/無定金(比例),。
3.付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4.發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,,甲方有權(quán)拒絕付款,,同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款,、聲譽損失的,,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款,。
b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.收款人信息:開戶行,、戶名、賬號,。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),,乙方損失自行承擔(dān),。
第四條設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計由【甲/乙】方負責(zé)(必要時甲/乙方負責(zé)協(xié)助設(shè)計):______
(1)若由甲方負責(zé)設(shè)計,則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計文件,。乙方應(yīng)對其進行校對,,對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù),。
(2)若由乙方負責(zé)設(shè)計,,則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件,。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行,。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品,。
2)本合同定作物樣品由提供,,雙方確認、封存后由甲方保管,,作為驗收的依據(jù),。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作,。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國家,、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量,、安全,、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,,以要求高者為準(zhǔn)。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠家:________________________
規(guī)格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求,。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見,。
4.甲供原材料由方負責(zé)運輸至乙方加工,、制作地點(地址為:______),費用由承擔(dān),。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,,否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,,這很重要】
第六條制作與包裝
1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物。
2.乙方承諾,,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30______%賠償甲方損失,。
3.包裝要求:______乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱,、規(guī)格型號,,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家,、地址,、注意事項等文字和標(biāo)識。由于采用不充分,、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān),,且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4.特殊包裝要求:______,。包裝物是否回收:______,。
5.其他約定:______
第七條交貨
1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨,。
2.交貨時間:______,。
3.交貨地點:______(詳細地址:______),。
4.運輸:______運輸由乙方負責(zé),并承擔(dān)全部運費,、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔(dān)。
5.驗收:______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見,。如果定作物需要由乙方負責(zé)進行安裝,,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù),。
6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移:______定作物毀損,、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗收合格后由甲方承擔(dān),。
7.交貨遲延:______每遲延一日,,乙方應(yīng)按合同價款的0.05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達到七日的,,甲方有權(quán)解除本合同,,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價款的______承擔(dān)違約金?!?/p>
8.數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,,乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補足,并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價款的______承擔(dān)違約金,。
9.質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,,則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20______%承擔(dān)違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責(zé)安裝的情況)
1,、安裝責(zé)任:______由甲/乙方負責(zé)本合同項下定作物的安裝,,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔(dān)。
2,、安裝工期:______總工期為個日歷天,。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日,。實際開工日期以甲方通知進場時間為準(zhǔn),。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0.05______%的違約金,。
3,、施工要求:______
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:______乙方應(yīng)認真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,,隨時接受甲方及建設(shè)單位,、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,,直至達到約定標(biāo)準(zhǔn),。因此增加的一切費用由乙方承擔(dān),且工期不予順延,。
4,、資源供應(yīng):______施工用水源、電源接點由甲方提供,,水、電費用由甲承擔(dān),。
5,、安全監(jiān)護:______
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,,應(yīng)當(dāng)在進場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認,。如果乙方認為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,,則視為乙方認可相關(guān)設(shè)施符合安全防護要求,,不需要進行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架,、吊籃,、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),,或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,,現(xiàn)場需設(shè)專門人員進行時時監(jiān)護,,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄,。
6.自檢與復(fù)檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,,乙方應(yīng)進行自檢,自檢合格后報甲方進行復(fù)檢,。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收,。
7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見,。
第九條保修
1.保修期:______保修期為年,,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準(zhǔn),。乙方負責(zé)安裝的,,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準(zhǔn)
2.保修金:______,。
3.保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,,由乙方負責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用和責(zé)任,。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,,并且甲方可以自行或委托第三方維修,,相關(guān)費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):______
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,,甲方有權(quán)自行組織維修,。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,,甲方有權(quán)向乙方追索,。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金,。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù),。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù),。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán),。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費,、律師費等,。
2.乙方承諾,在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密,。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品,、復(fù)制品或其他相關(guān)信息,、資料。
第十一條履約擔(dān)保
1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):______
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現(xiàn)金
(2)電匯
(3)轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,,本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。
4.乙方違約的,,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失,。
5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險提示
1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項,,任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料,、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù),,調(diào)整合同價格。
2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責(zé),,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除,。
3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章、證件,、結(jié)算記錄)的,,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益,。
4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條公平競爭
1,、在投標(biāo),、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃,、拿,、卡,、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2,、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像,、書面證據(jù)等)充分有效的,,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴,。責(zé)任員工拒絕返還的,,甲方將其移送司法機關(guān)處理后,甲方負責(zé)雙倍返還乙方支付的金額,。
3,、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物,、請客送禮等)賄賂甲方人員,,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金,。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任,。
4,、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo),。
5、在投標(biāo),、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退,。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1.甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2.乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3.雙方的通知,、許可,、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.上述內(nèi)容可以派員送達,,傳真,,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應(yīng)及時補充書面文件,。
5.派員送達的應(yīng)當(dāng)有簽收文件,。
6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達,。
7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
8.采用派員送達,、郵寄或特快專遞送達的,,收件人為受送達一方公司、職能部門,、所屬員工或分支機構(gòu)的,,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達,。
9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,,此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10.如受送達一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼,、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔(dān)全部責(zé)任,。
第十五條爭議解決承攬合同范本大全
1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟,。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,,與正文具有同等法律效力
1.附件一:______定作物明細表
2.附件二:______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細》
3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份,。
4.附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。
第十七條合同效力
1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。
2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準(zhǔn)。
3.本合同壹式肆份,,甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1.其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
附件一
定作物明細表
附件二:______
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四:______授權(quán)委托書
致:______【甲方公司名稱】
我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜,。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,我單位均予以承認,。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托,。
特此委托。
委托單位:______(蓋章)
法定代表人或負責(zé)人:______(簽字)
年月日
受委托人:______
姓名:______職務(wù):______電話:______
住所:______身份證號碼:______
加工承攬合同內(nèi)容篇十
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的,。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工、包料,、包裝運輸,、安裝費、及其他相關(guān)的稅費,。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,,且有材料合格證書,。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高_________年 月 日前全部交貨,。
②,、交貨地點:乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢,。
③,、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,,并保證書架在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修,。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的書架進行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護,。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達到合同標(biāo)的額的90%,。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān),;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____,;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補充條款為準(zhǔn),,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
加工承攬合同內(nèi)容篇十一
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工_________,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四,、交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔(dān):
五,、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔(dān):
七,、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
十,、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,向合同_____機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、_____處理。
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,,現(xiàn)簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、定作物品名,、規(guī)格、數(shù)量、價格,、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2,、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工,。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量,、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收,。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出,。如逾期,,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四,、包裝要求及費用負擔(dān):定作物由承攬方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________,。
五,、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1,、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔(dān),。承攬方將定作物交付承運人后,,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān),。
2,、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn),。
六,、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),,該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款,。
七,、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2,、如定作方未按約定付清定作款項,,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置,、處分等權(quán)利,。
八、違約責(zé)任:
第一點:定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種,、數(shù)量,、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣,。
(2)中途解除合同的,,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金,。
(4)無故拒絕接收定作物的,,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,,或者變更交付定作物地點或者接收人的,,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,,應(yīng)重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,,除非取得定作方同意,,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議,,由雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴,。
十,、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,,作為本合同附件,。
十一、因生產(chǎn)特殊性,,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動,。
十二,、本合同履行過程當(dāng)中,雙方來往的傳真,、信函等均視為本合同的重要組成部分,,與本合同具有同等法律效力。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
十三,、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同內(nèi)容篇十二
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱,、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價??(元)
總價(元)
交貨日期
一季度
二季度
鍍鋅
綜架1600以上
只
10萬
0.15
15000
5萬
5萬
淬火
綜條
支
100萬
0.11
110000
50萬
50萬
合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,,但損壞件必須歸還甲方,。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責(zé)往返運輸,,運費由乙方自負,。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收,。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成,;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,,應(yīng)按實際損失賠償,。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同內(nèi)容篇十三
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,,修理,減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,,數(shù)量,,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
加工承攬合同內(nèi)容篇十四
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,共同信守:
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝,、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四,、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六,、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任,。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,,應(yīng)以書面協(xié)議,,作為附件,。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查,。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止,。
十二,、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同內(nèi)容篇十五
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,,友好合作的原則,,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同,。
一,、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術(shù)指標(biāo),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,,經(jīng)甲方驗收合格后,,甲方支付加工費給乙方的行為。
二,、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___單位:___單價___備注:___
1,、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,,雙方可簽訂補充協(xié)議,。
2,、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三,、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1,、乙方加工零部件的價格,,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效,。因市場價格的變動或其它原因,,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,,之前仍按原價格執(zhí)行,。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低,;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行,。
3,、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,,余額為乙方的加工費,。
(2)由甲方提供原材料,、零部件的,,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),,領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),,造成甲方原材料,、零部件損失的,,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五,、加工訂貨:
1,、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,,乙方確認訂單的具體要求后回傳,,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。
(2)電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2,、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,,乙方確認后回傳,。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。
3,、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消,。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,,甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。
4,、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料,、零部件,于訂單下達之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù),。
六、加工零部件的包裝,、運輸與交貨:
1,、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________,;
2,、包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3,、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。
4,、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,,運輸、裝卸費用自負,。送貨時應(yīng)包裝完整,,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證,。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,,開具《收料單》。
6,、甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,,對包裝物的任何問題甲方不負責(zé),。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,,約定如下:
1,、圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,,費用由乙方承擔(dān),。
2,、模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3,、模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定,。
4、模具的使用,、維修,、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5,、模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有,;
6、模具的所有權(quán):甲方所有,。
八,、知識產(chǎn)權(quán)保護
1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有_____許可的,,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九,、產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2,、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料,、首樣等要求,制作樣品,,并經(jīng)甲方檢驗合格后,,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,,才能進入批量生產(chǎn),。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,,如仍未達到要求,,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,,零部件不得更改。
(5)一般情況下,,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn),。
3,、質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,,甲方可發(fā)出整改通知書,,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,,但其費用由乙方支出,,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行,。
4,、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十,、加工費的結(jié)算
1,、加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0,。28%貼息給甲方),。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清,。第一年結(jié)算_______%,,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%,。
十一,、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二,、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1,、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號,、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,,應(yīng)妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,應(yīng)說明合同號,、運單號,、車或船只、發(fā)貨和到貨日期,;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標(biāo)志、牌號,、批號,、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量,、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi),,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2,、乙方在接到需方書面異議后,,應(yīng)在___________天內(nèi)負責(zé)處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。
3,、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任,,甲方負責(zé)協(xié)助,。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負責(zé)退、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,,報告確認屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。
十三,、乙方違約責(zé)任:
1、乙方不能按時,、按質(zhì),、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,,具體如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,,不高于5000元,;在甲方通知乙方后,乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,,應(yīng)及時知會甲方,,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,,物料損失由乙方負責(zé),;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,,扣罰違約金3000元/次,;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,,扣罰違約金5000元/次,,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,,或明知是不合格品卻冒充合格品的,,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格,;
(7)未經(jīng)確認,,私自更換、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格,;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2,、乙方所交的加工零部件品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,,乙方還必須負責(zé)包換或包修,,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理,。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,,除按以上進行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償。
4,、乙方提前交貨的,、多交的和品種、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān),。
5,、乙方提前交貨的,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款,;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,,乙方應(yīng)照數(shù)補交,,并負逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6,、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,,乙方除負責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四,、甲方的違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2,、甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
十五、合同的變更,、解除:
1,、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),,均可解除合同。
2,、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。
3、合同因任何原因而解除,,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具、_____標(biāo)識,、技術(shù)資料,、供應(yīng)商名單等,歸還甲方,。
十六,、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七,、其他
1,、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,,否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。
2、本合同一式叁份,,甲方二份,,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自______年____月____日到____年____月____日,,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3,、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》,、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件,。
十八,、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2,、 ____________________________________________________________________________
3,、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5,、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日