現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識不斷增強(qiáng),，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系,。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊伞Ｏ旅媸切【帋痛蠹艺淼淖钚潞贤０?，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

加工承攬合同法律規(guī)定篇一

甲方：___________________?乙方：___________________

法定代表人：_____________?法定代表人：_____________

聯(lián)系電話：_______________?聯(lián)系電話：_______________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條?技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條?價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條?交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條?結(jié)算方式及期限

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條?定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會(huì)申請仲裁,。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

甲方(蓋章)：_____________?乙方(蓋章)________________

授權(quán)代理人(簽字)：_______?授權(quán)代理人(簽字)：___________

住址：_____________________?住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________?聯(lián)系電話：__________________

開戶銀行：_________________?開戶銀行：__________________

賬號：_____________________?賬號：______________________

_________年____月____日?_________年______月____日

簽訂地點(diǎn)：__________________?簽訂地點(diǎn)：__________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇二

在日常生活中,，如果合同中沒有以承攬人,、定作人指稱雙方當(dāng)事人,，也不影響對其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 承攬合同的承攬人可以是一人,，也可以是數(shù)人,。在承攬人為數(shù)人時(shí)，數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人,，如無相反約定，共同承攬人對定作人負(fù)連帶清償責(zé)任,。以下是小編為大家精心準(zhǔn)備的：3篇加工承攬合同模板,。歡迎參考閱讀!

加工承攬合同模板一

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量,，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量,，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等,。)

第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,，保養(yǎng)費(fèi)。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補(bǔ)齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任：

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

加工承攬合同模板二

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái),，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規(guī)格(長，寬,，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一,、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳,。

二,、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直，安裝方便,。

四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供,。

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。

第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗(yàn)收合格,，辦理交接手續(xù)。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條 本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還。

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。

四,、甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金,。

五、甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金,。

六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份,。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃*新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

賬戶：

加工承攬合同模板三

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點(diǎn)：__________

經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。

1.品名(或項(xiàng)目),、數(shù)量及價(jià)款：

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交(提)定作物│

│名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

││ │││單價(jià)│金額│ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合計(jì)金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型號,、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

質(zhì)量要求：

檢驗(yàn)及提供方法：_________

價(jià)款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及產(chǎn)地│型號,、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)),、地點(diǎn)：_____

6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時(shí)間,、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責(zé)任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。

┌────────────┬─────────┬───────────┐

││定作方│承攬方│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 法定代表人 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 簽約代表 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│地址│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電話│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電掛│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 開戶銀行及帳號│ │ │

├────────────┴─────────┴───────────┤

│保證單位│

││

│ (蓋章)(蓋章) │

└──────────────────────────────────┘

加工承攬合同法律規(guī)定篇三

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量,，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等,。)

第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)

第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇四

訂立合同雙方：???

承攬人：______________________________??????????

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條??加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條??加工成品?質(zhì)量要求

（加工定作物品,，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

編號

名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

________________________________________________________________________

（1.用承攬人原料完成工作的,，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。）

第四條??技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

_____________________________________________________________________

（1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作人,，因此造成的損失，由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。）

第五條??價(jià)款或酬金

___________________________________________________________________

（價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。）

第六條??驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

________________________________________________________________________

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。）

第七條??交貨的時(shí)間和地點(diǎn)???

________________________________________________________________________

（1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,；并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算。）

第八條??包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???

____________________________________________________________

第九條??運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???

________________________________________________________________________

第十條??結(jié)算方式及期限???

________________________________________________________________________

第十一條??其他???

________________________________________________________________________?????

（如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作人可向承攬人交付定金,，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請求返還，等等,。）?

加工承攬合同法律規(guī)定篇五

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái),，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條加工成品

│品名│規(guī)格（長，寬,，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

│玻璃柜臺(tái)│130×40×90│件│120││

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│20││

│棉布貨架│180×40×200│件│10││

│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││

│小百貨貨架│180×50×200│件│80││

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

二,、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫，松榫,；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直,，安裝方便。

四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償,。

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元,。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收,。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗(yàn)收合格,，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn),；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,，共計(jì)490元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）,。甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。

四,、甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

五,、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金,。

六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

五,、乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六,、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價(jià)局,，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

加工承攬合同法律規(guī)定篇六

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)

第二條加工成品的完工時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)

第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙,、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn),、包裝,、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

_________,。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元,；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

（二）乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年,。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭,、_____,、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行,。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式,，可采用_________（書信,、傳真、電報(bào),、當(dāng)面送交等方式）傳遞,。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_________,。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書面形式通知對方,；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會(huì)_____,；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議,。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力,；合同副本_________份,，送_________留存一份。

承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________?地址：_______________________

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：___________________?簽訂地點(diǎn)：___________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇七

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求,，租用乙方演出器材設(shè)備,，根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同。

第一條 承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目

1,、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置,；

2、燈光,、音響,、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

3,、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸,、裝卸；

4,、活動(dòng)現(xiàn)場的錄像,。

第二條 租賃設(shè)備概況

設(shè)備的名稱：__________。

租賃用途：____________,。

使用時(shí)間：_____年____月____日,。

安裝時(shí)間：_____年____月____日____時(shí),。

安裝地點(diǎn)：___________________。

拆卸時(shí)間：_____年____月____日____時(shí),。

第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作

租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān)。

第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

1,、合同期內(nèi),，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理,、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時(shí)間,，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成,。

2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,，合理安排設(shè)備的維修,、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù))，確保演出正常使用,。

3,、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負(fù),。

4,、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源,，演出期間確保電路暢通,，如發(fā)生事故，由甲方負(fù)責(zé),。

第五條 安全與治安

1,、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的原因除外),。

2、夜間值班,，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備,。

第六條 合同金額及付款方式

1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:________整）,。

2,、合同簽訂當(dāng)日，甲方支付乙方定金合同總額_________％,，即人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:_________整）,。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清,。

第七條 雙方責(zé)任

1,、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

2,、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用,。

3、本著高度負(fù)責(zé),，長期合作的精神,，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果,。

4,、乙方如有器材變動(dòng)，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。

第八條 其他

1,、對本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。

2,、本合同履行中，雙方如有爭議,，可協(xié)商解決,，協(xié)商不成可提交_________委員會(huì)_____。

3,、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,，合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力。

4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇八

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇九

加工承攬合同范文格式

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行,。

加工費(fèi)：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價(jià)：____________金額：____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________,。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________,。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________,。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_____________________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇十

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：

承攬人機(jī)構(gòu)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：

根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬元）

1、

2,、

3,、

注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。

第三條加工、制作與安裝,、要求

1,、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米。

2,、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架,。附件包括：推拉窗,、電源接線板、電表一塊,，藍(lán)色陽光板封頂,，并有通風(fēng)口一處。

第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①,、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn),，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。

②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) ,。

第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。

②,、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢,。

③,、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。

第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

①,、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；

②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的,，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____ ％做為另行維修費(fèi)用,，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）,；

④、乙方承諾對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。

第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用

①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

②,、乙方交貨后15日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％,。

③,、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35％的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。

④,、剩余的合同標(biāo)的額 5％（_____元）價(jià)款,，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責(zé)任

①,、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金；

②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外,，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金,。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金,；

②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),；

③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,，每逾期一天,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,，作為本合同爭議的解決方式,。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會(huì)_____,；

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①,、本合同一式四份,，甲、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),，口頭通知無效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,，作出

補(bǔ)充條款為準(zhǔn),，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點(diǎn)：簽約日期： 年 月

加工承攬合同法律規(guī)定篇十一

合同編號：

發(fā)包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,，訂立如下合同條款：

第一條：標(biāo)的

乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的,。

第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣元）計(jì)取

注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。

第三條：加工制作與安裝的要求

1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,，且有材料合格證書,。

3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,，規(guī)格型號：高_(dá)________年 月 日前全部交貨,。

②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢,。

③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí),，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。

第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝,；

②,、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的,，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,，不予整改、或兩次整改不合格的,，甲方按該書架價(jià)值扣除 ％做為另行維修費(fèi)用,，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

④,、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù),。

第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款,。

②,、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％,。

③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％,。

④,、剩余的合同標(biāo)的額 0％價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。

第八條：甲方違約責(zé)任

①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,；

②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天,，除補(bǔ)交貨款外,，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責(zé)任

①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,；

②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,，甲方有權(quán)終止合同,，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。

第十條：糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式,。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會(huì)_____；

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

第十一條：附則

①、本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),，口頭通知無效,，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。

發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委托代理人 委托代理人

經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

編碼： 編碼：

_______年_______月_______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十二

合同編號：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守,。

第一條 加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗(yàn)。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨。

2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊,。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。

3.交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1.甲方在進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知乙方,，因此造成的損失,，由乙方賠償。

2.甲方對于承攬的工作,，如果乙方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

第五條 價(jià)教或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交貨地點(diǎn)和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提,；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,，甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。

2.甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),；自提定作物的,，以甲方通知的提取日期為準(zhǔn)，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給乙方以必要的途中時(shí)間,；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________________

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_____________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分乙方不再需要的,，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。

三、未按合同約定包裝定作物,，須返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用,。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由甲方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補(bǔ)交等）,，皮當(dāng)向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向乙方償付違約金）以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五,、不能交付定做物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由乙方代為保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

七、由于保管不善致使乙方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失,。

八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收,，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

二,、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同,，乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%,，人民幣_(tái)___元，并歸還甲方預(yù)付的全部工程款,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失,；甲方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,；以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的_______%償付違約金。

五,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

六,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,，致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,，對方不得提出賠償要求,。

第十五條 糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：

1.由________仲裁委員會(huì)仲裁,；

2.向________人民法院起訴,。

第十六條 其他事項(xiàng)

1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,。

2.遇有本合同未盡事宜,，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款,，作為本合同不可分割的組成部分,，且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,，為期____________年,。

甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

電話：____________________ 電話：_________________________

簽約日期：____年___月___日

簽約地點(diǎn)：________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇十三

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

鑒于甲方擁有?資源，乙方擁有?資源,，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商,，就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見,，特簽訂本合同,，以資信守。

第1條?定義

除了本合同另有約定,，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn)：

1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,，在本合同中也稱定作物。

1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改,。

1.3?“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息,。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù),、研究、發(fā)展,、產(chǎn)品,、價(jià)格、服務(wù),、員工,、合約商、市場計(jì)劃,、財(cái)務(wù),、合同、法務(wù)或商務(wù)信息,。

1.4?“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán),，包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán),、專利權(quán),，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利,。

1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造,、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn),、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方,。

第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求

定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他

合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)

第3條?原材料的規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量及提供辦法

3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)：

材料名稱規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他

合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)

3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料,。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，不符合要求的,，應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作方有權(quán)解除本合同,，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

□承攬方

承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對原材料進(jìn)行檢驗(yàn),。定作方如對原材料有異議,，應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對有異議的原材料調(diào)換,，否則定作方有權(quán)解除本合同,，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,、補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>

4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供。

4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。

第5條?轉(zhuǎn)包

5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：?。

(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。

5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求

1.圖紙和技術(shù)問題的說明：?,。

2.現(xiàn)場的檢驗(yàn)：?。

3.其他：?。

第7條?交(提)樣品的方法和驗(yàn)收

7.1樣品提交

合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時(shí)間：?年?月?日,。

自提樣品的地點(diǎn)：?,。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時(shí)間：?年?月?日。

送交樣品的地點(diǎn)：?,。

送交樣品的方式：?(寫明是汽車,、火車、水運(yùn)或其他方式),。

費(fèi)用承擔(dān)方：?,。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。

7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

7.5交(提)樣品日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對樣品進(jìn)行檢測,，并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方,。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同,。

如定作方對樣品提出異議,，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,，定作方有權(quán)解除合同,，并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第8條?交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時(shí)間：?年?月?日,。

自提定作物的地點(diǎn)：?,。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時(shí)間：?年?月?日。

送交定作物的地點(diǎn)：?,。

送交定作物的方式：?(寫明是汽車,、火車、水運(yùn)或其他方式),。

費(fèi)用承擔(dān)方：?,。

8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí)，定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用,。

8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,，包括?。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,，如承攬方在完成加工后,，材料仍有剩余，應(yīng)及時(shí)返還,。

8.6.1返還時(shí)間：?,。

8.6.2返還方式：?。

8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方：?,。

第9條?交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后?日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,，并提出異議,。如在?日內(nèi)未提出異議，則視為驗(yàn)收合格,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款,。

9.3如當(dāng)事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：

雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,，雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,，另一方可以自行委托鑒定,。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān)。

第10條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

10.1定作方對承攬方的包裝要求：?(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等)。

10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方：?,。

第11條?風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,，并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任,。交(提)定作物日期的規(guī)定,，參見合同8.4條款,。

11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔(dān),。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此遭受的損失,。

第12條?承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任

12.1承攬方保證：

12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。

12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán),、抵押權(quán),、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);

12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密,。

12.2雙方確定質(zhì)量保證期,，自定作物交付之日起算,，期限為?個(gè)月,。

12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,，承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,，(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用,。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。

12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起?個(gè)工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換,、維修或退款,。

12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進(jìn)行召回的,，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е?，則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修，并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失,。

如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,，承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持，并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆?wù)費(fèi)用,。

第13條?報(bào)酬的結(jié)算

13.1合同價(jià)款總額：人民幣(大寫)?(￥?元),。

(本合同價(jià)款已包括稅款、人工,、材料,、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi),、包裝,、安裝,、調(diào)試、檢測,、探傷,、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費(fèi)用,，定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)

13.2支付方式：

(1)首筆款：￥?元(合同總金額的?%),，作為預(yù)付款,，于本合同簽訂后的?個(gè)工作日內(nèi)支付;

(2)第二筆款：￥?元(合同總金額的?%)，于?年?月?日前支付;

(3)第三筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?后的五個(gè)工作日內(nèi)支付;

(4)第四筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?甲方驗(yàn)收通過后的?五個(gè)工作日內(nèi)支付。

(5)尾款：￥?元(合同總金額的?%),，于?質(zhì)保期滿后的?五?個(gè)工作日內(nèi)支付,。

13.3指定收款賬號：

指定收款賬號：

開戶行：

戶名：