隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

加工承攬合同法律規(guī)定篇一

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同,，共同遵守,。

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工,。

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期,。

1,、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,，并簽字蓋章,，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

2,、上表所列之加工量為暫定加工量,，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖,、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算,。本合同從生效之日起,，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

3,、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià),。

4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算,。

1,、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預(yù)付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,，本合同自動(dòng)終止,，甲方已支付的定金不退還。

2,、乙方生產(chǎn),、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨,，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外),。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算,，貨款應(yīng)全額付清,，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨,。

3,、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方,，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題,。

1,、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整,、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2,、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間,、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款,、辦理結(jié)算,。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款,。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

5月日為甲方最后提貨期限,。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款,。否則甲方提貨時(shí),，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,，按照下

乙方責(zé)任

1,、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作,。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求,、質(zhì)量、數(shù)量,、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,，并做好自檢工作，確保質(zhì)量,、進(jìn)度,。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙,。

2,、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作,。

3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。

4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。

1,、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢,。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),，并在48小時(shí)內(nèi)解決。

2,、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

3,、甲乙雙方約定,，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失,。

1、甲方遲延提貨的,，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限,。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用,。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,，超過60天時(shí)，乙方有權(quán)

2,、因甲方原因造成乙方停工,、窩工、返工及原材料,、構(gòu)件報(bào)廢的,，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3,、乙方無故延遲交貨的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

4、本合同生效后履行完畢前,，任何一方不得毀約,，不得擅自解除本合同。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,，必須承擔(dān)保密義務(wù),，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止,。

1、本合同所涉之法定代表人,、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,。

2、本合同未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3,、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟,。

4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止,。

5,、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份,，具有同等法律效力,。 (以下無正文)

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

加工承攬合同法律規(guī)定篇二

訂做方（以下簡(jiǎn)稱需方）：

承攬方（以下簡(jiǎn)稱供方）：

訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

一,、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）

品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價(jià)元/噸 價(jià)款（元） 備注

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計(jì)重量

總計(jì)

總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二,、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖,，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

三、 質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工,，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

四,、 交貨地點(diǎn)：供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨,；

五、 交貨時(shí)間：合同簽訂生效后,， 第一套芯模10月8日交貨,，第二套芯模10月13日 交貨。

六,、 計(jì)量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算,；

七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準(zhǔn)）。

八,、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移,，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有,。

九,、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng),，供方幫助配貨,，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。

十,、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款,。

十一、 違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé),；

十二,、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成,，提交仲裁委員會(huì)解決,，或依法向人民法院起訴；

十三,、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效,。本合同傳真件同樣有效。

十四,、 本合同一式兩份,，如有未盡事宜可另立合同附加件,，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

訂 做 方 ： 承 攬 方 ：

單位： 單位：

法定代理人： 法定代理人：

委托代理人： 委托代理人：

電 話： 電 話：

開戶行： 戶 名：

帳 號(hào)： 卡 號(hào)：

郵 編： 郵 編：

簽訂時(shí)間：

加工承攬合同法律規(guī)定篇三

甲方：_______(姓名,，身份證號(hào)碼,，住址，電話)

乙方：_______(姓名,，身份證號(hào)碼,，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè),。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，在平等互利、公平合理,、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

1,、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚、水泥,、沙子,、水源、鋼材等),。

2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果,。

乙方在施工過程中應(yīng)合理,、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi),。乙方每天完工后清理墻角灰,，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,，在支付款中扣除,。

3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備,、用具，如：架管,、架板,、攪拌機(jī),、升降設(shè)備、模板,、模具,、斗車、振動(dòng)棒,、焊接機(jī),、撮箕、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理,。

4,、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天,。如發(fā)生下雨,、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,，可順延工期,。

5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,，嚴(yán)格管理,，遵守國(guó)家法律法規(guī)，安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),，與甲方無關(guān)。

6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無關(guān)。

1,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。

2,、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。

4,、房屋建成后一年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修,。

5,、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分,，基石40公分,，使用石頭30立方米。

6,、墻體：外墻高米,，內(nèi)墻高米，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚,、一鏟灰、一擠揉),，且灰縫厚度不得超過mm,。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。

7,、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米,，剛箍直徑不低于毫米,，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁,。

8,、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。

9、下水道：......

1,、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。

2,、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。

1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理,、重作;因此給甲方造成損失的,，由乙方賠償。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,，乙方須賠償因此給甲方造成的損失,，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。

2,、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金。

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

1,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,。

2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

3,、因合同履行過程中的未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時(shí)間：年月日

加工承攬合同法律規(guī)定篇四

合同編號(hào)：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守,。

第一條 加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法

1．甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗(yàn),。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2．乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，甲方對(duì)乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊。甲方對(duì)乙方提供的原材料不得擅自更換,。

3．交（提）原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1．甲方在進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知乙方，因此造成的損失,，由乙方賠償,。

2．甲方對(duì)于承攬的工作，如果乙方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

第五條 價(jià)教或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2．乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1．交貨地點(diǎn)和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨,，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,，甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款,。

2．甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,，以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時(shí)間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________________

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_____________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款,；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分乙方不再需要的,，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。

三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由甲方賠償損失。

四,、逾期交付定作物（包括返修,、更換、補(bǔ)交等）,，皮當(dāng)向乙方償付違約金____元,；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向乙方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金,。

五、不能交付定做物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由乙方代為保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失,。

八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由甲方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,，乙方有權(quán)拒收，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,、_合同簽訂后,，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的,，乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%，人民幣_(tái)___元,，并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，甲方有權(quán)解除合同,，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金；以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的_______%償付違約金。

五,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

六,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力

由于戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對(duì)方,，并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失，對(duì)方不得提出賠償要求,。

第十五條 糾紛的處理

甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的,，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：

1．由________仲裁委員會(huì)仲裁；

2．向________人民法院起訴,。

第十六條 其他事項(xiàng)

1．本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效。合同生效后,，甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。

2．遇有本合同未盡事宜,，由甲,、己雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款，作為本合同不可分割的組成部分,，且與本合同具有同等效力,。

3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年,。

甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

電話：____________________ 電話：_________________________

簽約日期：____年___月___日

簽約地點(diǎn)：________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇五

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,，本著平等互利、協(xié)商一致的原則,，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1,、項(xiàng)目名稱：

2,、項(xiàng)目地點(diǎn)：

二、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號(hào),、單位、數(shù)量,、單價(jià),、總價(jià)

序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)：元/m2 備注

1 鋼質(zhì)防火門 甲級(jí)

2 乙級(jí)

3 丙級(jí)

合計(jì)：（樘）㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm,、扇板0.8mm,，內(nèi)填充珍珠巖模壓板,；表面處理為靜電噴涂；顏色 ,；門板為平板,；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

三,、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨,。

四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場(chǎng),。

五,、技術(shù)質(zhì)量要求：

1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20xx,。

2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。

六,、承包方式：

含運(yùn)輸及安裝,。

七、付款方式：

1,、合同簽訂后,，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng),，再付總貨款的%,，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保,，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

八,、售后服務(wù)承諾

1,、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月,。在質(zhì)保期內(nèi),，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,。質(zhì)保期過后,，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用,。

九,、違約責(zé)任

1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

十,、爭(zhēng)議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成,，可向人民法院起訴,。

十一、附則

本合同一式四份,，甲方執(zhí)二份,，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇六

定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部 （以下簡(jiǎn)稱甲方）

承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》,、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,，甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則,，經(jīng)充分協(xié)商一致,，簽訂本合同，以資共同遵照履行,。

一,、 加工品名：某某高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

二,、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工,、包輔材、包機(jī)械,、包工期,、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干,、完工結(jié)算的承攬方式,。

三、 加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四,、 本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出,。

五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝,，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。

六,、 本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),，乙方開具發(fā)票,。

一、 加工期限：暫定為三十日歷天,。按甲方施工進(jìn)度要求,、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。

二,、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝,。

三,、 交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車,。

一,、 甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),，乙方負(fù)責(zé)卸貨,。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,，作為供料依據(jù)（板材材損2％,、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,，排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,，并加收5％的采管費(fèi),。

二、 乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購,；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求,。

三、 乙方自行采購的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料,、構(gòu)配件等,，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。

四,、 具有合格證書的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),，如屬不合格產(chǎn)品,，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。

五,、 材料代用,，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料,；因乙方原因使用時(shí),，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。

一,、 根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖,、修改圖、轉(zhuǎn)化圖,、變更通知,、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

二,、 質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

三,、 保修期限：保修壹年。

四,、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,，格式采用甲方提供的表格格式。

加工承攬合同法律規(guī)定篇七

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

定作方供應(yīng)原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx,。

2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx,。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效,。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

加工承攬合同法律規(guī)定篇八

合同編號(hào)：

發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡(jiǎn)稱甲方）

承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標(biāo)的

乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

第二條：制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣元）計(jì)取

注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。

第三條：加工制作與安裝的要求

1、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,，空間利用充分。

2,、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,，且有材料合格證書。

3,、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,，規(guī)格型號(hào)：高xx年 月 日前全部交貨。

②,、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢。

③,、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí),，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。

第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

①,、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝,；

②、經(jīng)乙方安裝的書架,，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除 ％做為另行維修費(fèi)用,，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）,；

③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,， 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,，超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi),；

④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

第七條：結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用

①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款,。

②、乙方交貨后 5日內(nèi),，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

③,、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％,。

④、剩余的合同標(biāo)的額 0％價(jià)款,，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,，一次性撥付乙方,。

第八條：甲方違約責(zé)任

①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,；

②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天,，除補(bǔ)交貨款外,，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責(zé)任

①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,；

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),；

③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天,，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。

第十條：糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式,。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

第十一條：附則

①、本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),，口頭通知無效,，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。

發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委托代理人 委托代理人

經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號(hào)： 賬號(hào)：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日

加工承攬合同法律規(guī)定篇九

定作方：合同編號(hào)：

簽訂地點(diǎn)：

承攬方：簽訂時(shí)間：

一、加工標(biāo)的

貨物名稱

型號(hào)

面料

顏色

單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

交貨地點(diǎn)及期限

交期：

出口國(guó)：

合計(jì)人民幣（大寫）

按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶

二,、定作方提供材料（若定作方提供材料,，則必須填寫）

材料

質(zhì)量

數(shù)量

提供日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數(shù)量

到位

按實(shí)際排版單耗

三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),，提出異議期限為7天,；定作方委托承攬方采購面料、里料,、輔料的,，承攬方對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁,。

四,、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn),。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù),。

六、加工物品的包裝按定作方的要求,。

七,、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,，否則將構(gòu)成違約,，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八,、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn),。（定做方自提）。

九,、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后,、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn),。由于承攬方逾期交貨,、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）,。

十一,、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

十二,、其他約定事項(xiàng)：

1,、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,，

2,、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣,，由承攬方無償提供,。

3、若由定作方提供原材料的,，加工任務(wù)完成后,，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn),。

4,、用料按定作方要求，超出不允許裁剪,，按最省的排料,。

5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收,，由于承攬方原因造成定作方二次加工,、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

十三,、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

十四,、如有糾紛,，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴,。

定做方：

代表人：

時(shí)間：

承攬方：

代表人：

時(shí)間：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十

定作方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）________

承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利,、公平,、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,，共同遵守執(zhí)行,。

第一條加工成品

品名：__________貨號(hào)：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

第二條服裝數(shù)量

1、計(jì)量單位：__________

2,、數(shù)量：__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________

提供日期：__________單價(jià)：__________總金額：__________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,，樣衣由甲方保管,，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣,、工藝單作為合同的附件,。

第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1,、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）,、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2,、乙方在生產(chǎn)過程中,，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),，乙方有權(quán)停止工作,，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償,。

3,、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售,。

4,、未經(jīng)甲方許可,，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條報(bào)酬

1,、加工單價(jià)：__________

2,、總金額（元）：__________

第七條包裝方式

內(nèi)用_，外用_包裝,，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān),。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2,、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________,。

第九條服裝驗(yàn)收

1、驗(yàn)收期間：_________,。

2,、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào),、數(shù)量,、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣,。

3,、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī),。

4,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致

驗(yàn)收包括：商品的.外觀質(zhì)量,、規(guī)格,、數(shù)量、包裝,、內(nèi)在質(zhì)量,、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否,。

5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修,。

6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),，對(duì)于再次檢驗(yàn),，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格,。

第十條定金/預(yù)付貨款

1,、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元,；甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金,，乙方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金,。

2,、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請(qǐng)求返還；乙方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條報(bào)酬結(jié)算

1,、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi),，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)；

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價(jià)款,，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán),。

第十三條違約責(zé)任

1,、甲方的違約責(zé)任

（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失,。

（2）中途廢止合同,，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料,、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失,；乙方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失,。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十一

甲方：

乙方：

經(jīng)過友好協(xié)商,，甲、乙雙方本著長(zhǎng)期友好合作,、互利互惠,、共同發(fā)展的前提,，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行,。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨,。

（1）供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根（￠30﹡300）,；球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書,。

（2）乙方職責(zé)

完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

返回甲方提供的所有資料,，并為甲方保密,。

向甲方提供鑄件的材料說明（a、機(jī)械性能,；b,、材質(zhì)化驗(yàn)）

（3）甲方職責(zé)

每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題,。

向乙方提供鑄造清單（明細(xì)）并說明材料,，件數(shù)，交貨期,。

甲方向乙方提供技術(shù)要求,。

技術(shù)要求

（a）鑄件材料：ht250、ht300,、mocr鑄鐵,、qt600-3

（b）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

（c）鑄件應(yīng)清理干凈,，去除冒口殘余,，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,，要求鑄件表面光潔,。

（d）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔,、縮松,、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

（e）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷,。

（f）鑄件交貨時(shí)應(yīng)附有合格證,、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱,、鑄件名稱,、鑄年材料牌號(hào)、圖號(hào)及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期（或編號(hào)）或生產(chǎn)批號(hào),、機(jī)械性能,。

（1）鑄件價(jià)格

ht250：

mocr：

qt600：

特殊規(guī)格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定

（1）鑄件以甲方驗(yàn)收過磅，并通知乙方認(rèn)可,。

（2）鑄件在甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款,。

（3）鑄件經(jīng)甲方使用,，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

（1）乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單,、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨,。

（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期,，不含路途）

鑄件5噸以下16-20天,。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定,。

（3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定,。

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鑄件進(jìn)行驗(yàn)收,。

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品,，由乙方補(bǔ)廢包換,，并以急件的形式補(bǔ)廢，模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān),。

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對(duì)本合同的條款進(jìn)行修改,，補(bǔ)充和更改,。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力,。

（1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時(shí),，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度,。

（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決,。

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

（1）發(fā)生下列情況之一時(shí),，甲方有權(quán)終止和解除合同,，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時(shí),。

實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,，按期交付無可能時(shí),。

乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠(chéng)意時(shí),。

（2）發(fā)生下列情況時(shí),，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時(shí),。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。

當(dāng)甲,、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議而通過協(xié)商已無法解決時(shí),，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭(zhēng)議由合同履行地（煙臺(tái)）人民法院管轄,。

下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,，一并有效。

附件一,、每次提供鑄造清單,、進(jìn)度表。

所有通知和通訊均需采用書面形式,，如為傳真或電傳,，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份,，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效,。

甲方 乙方

代表（簽字） 代表（簽字）

日期： 日期：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十二

甲方： 乙方：

地址： 地址：

郵編： 郵編：

電話： 電話：

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

開戶行： 開戶行：

帳戶： 帳戶

甲乙雙方為攜手合作,，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益,，明確責(zé)任,，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用,，互惠互利原則,，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致,，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

第一條：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、單價(jià)、金額、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

型號(hào)計(jì)量

單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價(jià)總金額

合計(jì)

加工承攬合同法律規(guī)定篇十三

委托方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

6.結(jié)算方式：____________________,。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

________年________月______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十四

認(rèn)立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)物品不得偷換,。

1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方,；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %）,，在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %）,，在加工量全部完成時(shí),，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清,。 （價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。）

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。）

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補(bǔ)交等）,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一,、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé),。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,；如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份,。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號(hào)： 帳號(hào)：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利,、誠(chéng)信,、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守,。

甲方：________________________

乙方：________________________

一,、工程項(xiàng)目

1、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點(diǎn)_____________________________________________

3,、工程范圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工,，共計(jì)＿＿＿＿＿天,。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù),。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,，同樣具備合同法律效應(yīng)）

三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng),。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。

四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________,。

五,、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫（________________________________元整）,。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用,。如有要求另行協(xié)商。）

六,、付款方式__________________

1,、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。

3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％,。

4,、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

5,、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額,。

七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1,、玻璃_________________

2,、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4,、油漆_________________

5,、噴塑_________________

八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理,，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé),。

九、驗(yàn)收：

甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理,。

十、違約責(zé)任：合同簽訂后,，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同,，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì),。

十一、本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。

十二,、本合同共＿＿＿頁,，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效,，至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）,。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日