在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

承攬合同糾紛篇一

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬合同糾紛篇二

甲方：_______(姓名,，身份證號(hào)碼，住址,，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號(hào)碼,，住址,，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，在平等互利,、公平合理、誠實(shí)信用的原則下,，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。

一,、雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子,、水源,、鋼材等)。

2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應(yīng)合理,、節(jié)約用料,，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,，做到工完場清料凈,，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi),，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除,。

3,、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,，如：架管,、架板、攪拌機(jī),、升降設(shè)備,、模板、模具,、斗車,、_____、焊接機(jī),、撮箕,、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決,，費(fèi)用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),，工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,，可順延工期。

5,、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī),，安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān),。

6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān),。

二,、工程質(zhì)量及施工要求

1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理,。

2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序,。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

5,、基礎(chǔ)：基槽60公分,，圈梁40公分，基石40公分,，使用石頭30立方米,。

6、墻體：外墻高米,，內(nèi)墻高米,，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚,、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm,。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。

7,、圈梁：過梁高度不低于公分,，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米,，最大距不宜超過毫米,，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8,、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分,，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。

9,、下水道：......

三、工程款結(jié)算及支付

1,、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。

2,、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。

四,、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理,、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償,。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金,。

2,、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金。

五,、爭議解決方式

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決,。

六,、附則

1、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效。

2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系,。

3、因合同履行過程中的未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日

承攬合同糾紛篇三

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡(luò)人：

聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：

承攬人機(jī)構(gòu)地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

賬戶：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元,。

第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬元)

1,、

2,、

3、

注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),，該結(jié)算價(jià)格含：包工,、包料、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

第三條加工,、制作與安裝,、要求

1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,，空間利用充分，使用面積不小于_____平米,。

2,、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括：推拉窗,、電源接線板,、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂,，并有通風(fēng)口一處,。

第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。

②,、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn),。

第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

①,、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②,、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢。

③,、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí),，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

①,、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;

④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用

①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。

②,、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。

③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。

④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。

第八條甲方違約責(zé)任

②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天,，除補(bǔ)交貨款外,，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責(zé)任

③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,，作為本合同爭議的解決方式。

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴,。

第十一條附則

①、本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效,，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

承攬合同糾紛篇四

定作人委托承攬人加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

編號(hào)：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條 加工成品 質(zhì)量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

(1.用承攬人原料完成工作的,，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人,，因此造成的損失,，由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,，如果定作人要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金

(價(jià)款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他

(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金,，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金,，承攬人不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還，等等,。)

第十二條 承攬人的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬人賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作人仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的,，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬人賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作人償付違約金,。)以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。

未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物,，定作人有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作人代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,，定作人有權(quán)拒收,，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作人的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同,，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),，承攬人在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任,，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自______年 _____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

承攬人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

____________年_______月_____日訂

承攬合同糾紛篇五

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù))

1,，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價(jià)款或退貨。

2,，用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,，數(shù)量，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3,，原材料等物品交(提)日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2,，承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。

3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等,。

第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)

1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

1,，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,。等等,。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

三,，未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,，保養(yǎng)費(fèi),。

七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八,，由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一,，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,，中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。

三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,，無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

開戶銀行：____________________________

帳號(hào)：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號(hào)：_________________________

_____年_______月______日訂