合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。那么合同應該怎么制定才合適呢,?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,,希望能夠幫助到大家,。
服裝加工承攬合同糾紛篇一
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信,、互利,、公平、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:_貨號:_面料:_
顏色:_尺碼:_
第二條服裝數(shù)量
1,、計量單位:_2,、數(shù)量:_
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
提供日期:_單價:_總金額:_
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,,作為驗收的依據(jù)。樣衣,、工藝單作為合同的附件,。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1,、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2,、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內(nèi)回復,,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。
3,、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,,不得向任何人泄漏任何相關資料,,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售,。
4,、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術(shù)資料,。
第六條報酬
1,、加工單價:_2、總金額(元):_
第七條包裝方式
內(nèi)用_,,外用_包裝,,包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付
1,、交貨地:
2,、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:_,。
2,、認真核對貨物的品名、款號,、數(shù)量,、嘜頭,準確無誤后方可抽樣,。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標準為:隨機。
4,、驗收標準:與樣衣款式,、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測,。根據(jù)貨物實際情況,,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6,、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格,。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,,乙方不履行合同的,,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金,。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
1,、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,,乙方對完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,,應當賠償乙方因此造成的損失,。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料,、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
服裝加工承攬合同糾紛篇二
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信,、互利、公平,、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行,。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1,、計量單位:2、數(shù)量:第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,,具體見下:
材料名稱\數(shù)量\質(zhì)量:
提供日期:第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,,作為驗收的依據(jù),。樣衣、工藝單作為合同的附件,。
第五條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料,。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,,應當及時通知甲方,甲方應當在 2 天時間內(nèi)回復,,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,,并在 2 內(nèi)通知甲方,,因此造成的損失由甲方賠償。
3,、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售。
4,、未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術(shù)資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2,、總金額(元):
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ,,外用 包裝,包裝費由__方承擔,。
第八條 服裝交付
1,、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:,。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:
2,、認真核對貨物的品名、款號,、數(shù)量,、嘜頭,準確無誤后方可抽樣,。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標準為:隨機。
4,、驗收標準:與樣衣款式,、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝、內(nèi)在質(zhì)量,、標識等項目進行檢驗和檢測,。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否,。
6,、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修,。
7,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,,不合格的加工成品交由甲方處理,,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須雙倍返還定金,。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求
返還;乙方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1,、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,,乙方對完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,,應當賠償乙方因此造成的損失,。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,乙方有權(quán)解除合同,,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應當償付乙方停工待料的損失,。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔乙方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,,乙方有權(quán)將定作物變賣,,
所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失,。
2,、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,,應當負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,甲方仍然需要的,,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天,。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,,甲方有權(quán)拒收,。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%,。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料,、設備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔責任,。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失,。如甲方要求重作或重新修理,,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,按依法向人民法院起訴,。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效,。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
服裝加工承攬合同糾紛篇三
合同編號:_____________
定作方:_________________?承攬方:_________________
法定代表人:_____________?法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工_________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條?加工成品:
第二條?加工成品質(zhì)量要求:
_______________________________________
第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價款或退貨,。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條?技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等。
第五條?價款或酬金:
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條?驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換,。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條?交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
第八條?包裝要求及費用負擔:
_____________________________________
第九條?運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條?結(jié)算方式及期限:
______________________________________
第十一條?其他:
1.根據(jù)國家有關規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應當雙倍返還定金,。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款,。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。
第十二條?承攬方的違約責任:
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,,應當負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償,。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物,,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費,。
7.實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失,。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔責任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條?定作方的違約責任:
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金,。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
4.超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
5.超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6.無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,但應當采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條?糾紛的處理:
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄,。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,,當和解或調(diào)解不成時,選擇下列第?種方式解決:
(1)將爭議提交?仲裁委員會仲裁;
(2)依法向?人民法院提起訴訟,。
第十六條?本合同自_________年_________月_________日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式?_________份,,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方:___________________?承攬方:____________________
授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):________
住址:_____________________?住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________?開戶銀行:__________________
賬號:_____________________?賬號:______________________
_________年____月____日?_________年______月____日
簽訂地點:_________________?簽訂地點:_________________