隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。
門頭買賣合同篇一
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定,，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
一、 項目名稱: 門頭廣告牌
二,、 項目內(nèi)容:(附報價單,、圖紙)
三、 項目總金額:。
四,、 付款方式:
1,、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金,，即人民幣
2,、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內(nèi)一次性付清余款,， 即人民幣
五,、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。
六,、 驗收：在制作安裝完成后,，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方在三個工作日內(nèi)確認,。
七,、 責(zé)任與義務(wù):
1、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作,。
2,、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3,、乙方在履行合同中,，如因甲方提供相關(guān)資料不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期,，乙方不負責(zé)任,，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。
4,、乙方在履行合同中,，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期，甲乙雙方因協(xié)商解決,。
5,、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產(chǎn)生的費用由甲,、乙方協(xié)商另算,。
八、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內(nèi)免費保修,， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務(wù),。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責(zé)任,。
九、 如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責(zé)任,，后期款項不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息,。
十、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性,，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同,，因此，甲方如提前終止合同,，預(yù)付款乙方不予退還,。
其他事項：
十一、本合同履行過程中如遇爭議,，雙方應(yīng)當友好協(xié)商,，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴,。
十二,、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份,。傳真,、復(fù)印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
門頭買賣合同篇二
甲方：地址：聯(lián)系電話：乙方：地址：聯(lián)系電話：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協(xié)議：
一,、工程概況
1,、工程地點：
2、工程內(nèi)容及做法
3,、工期：本工程自_____年_____月_____日開工,，于_____年_____月_____日竣工。
二,、甲方工作
1,、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現(xiàn)場交底,。
2,、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),。
3,、施工期間，負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系,。
4,、提供施工期間的電源、水源,。
5,、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,，并指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行,。
6,、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三,、乙方工作
1,、負責(zé)門頭制作工程的圖紙設(shè)計、材料采購和施工安裝,。
2,、擬定施工效果圖交甲方審定。
3,、指派為乙方駐工地代表,，負責(zé)合同履行。按要求組
縱施工,，保質(zhì),、保量、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負責(zé)的各項事宜,。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作,、安裝,，做好各項質(zhì)量檢查記錄。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定,。
5、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,、安全操作規(guī)程,、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,。
6,、參加竣工驗收，編制工程結(jié)算,。
7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任,。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗收,，甲方必須組織正式驗收,，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格,。
五,、工程價款及結(jié)算
1,、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算,。
2,、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%,，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后,，已方按實際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計,。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議,，視為同意,。并在_____天內(nèi)，結(jié)清尾款,。工程量核算：鋁塑板面積197平方米,，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米,。
六,、違約責(zé)任
1、合同雙方當事人應(yīng)嚴格履行本合同的約定,，任何一方未履行本合同的約定,，應(yīng)當賠償給對方造成的損失。
2,、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的,，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
3,、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款,，每拖延一日，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金,。
4,、乙方應(yīng)當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應(yīng)當負責(zé)修理,、重做,。
七、爭議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭議的,，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓,、平等協(xié)商的原則進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的,，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴,。
八,、合同份數(shù)及有效期
1、本合同一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份,。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效,。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
門頭買賣合同篇三
甲方：地址：聯(lián)系電話：
乙方：地址：聯(lián)系電話：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協(xié)議：
一,、工程概況
1、工程地點：
2,、工程內(nèi)容及做法
3,、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工,。
二,、甲方工作
1、工程開工前三天,，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現(xiàn)場交底,。
2、辦理施工所涉及的.各種申請,、批件等手續(xù),。
3、施工期間,，負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系,。
4、提供施工期間的電源,、水源,。
5、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,，并指派為甲方駐工地代表,，負責(zé)合同履行。
6,、保障乙方施工正常進行而做的其它工作,。
三、乙方工作
1,、負責(zé)門頭制作工程的圖紙設(shè)計,、材料采購和施工安裝。
2,、擬定施工效果圖交甲方審定,。
3、指派為乙方駐工地代表,，負責(zé)合同履行,。按要求組
縱施工,，保質(zhì)、保量,、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4,、嚴格按照施工效果圖進行制作,、安裝，做好各項質(zhì)量檢查記錄,。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
5,、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,、防火安全規(guī)定,、環(huán)境保護規(guī)定。
6,、參加竣工驗收,，編制工程結(jié)算。
7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任,。
四,、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收,，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗收,，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
五,、工程價款及結(jié)算
1,、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算,。
2,、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%,，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的30%,，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計,。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,，到期未提出異議，視為同意,。并在_____天內(nèi),，結(jié)清尾款,。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米,，總面積249平方米,。
六、違約責(zé)任
1,、合同雙方當事人應(yīng)嚴格履行本合同的約定,，任何一方未履行本合同的約定，應(yīng)當賠償給對方造成的損失,。
2,、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失,。
3,、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日,，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金,。
4、乙方應(yīng)當按照施工效果圖和工藝說明進行施工,，乙方未能按照上述要求進行施工的應(yīng)當負責(zé)修理,、重做。
七,、爭議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭議的,，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進行友好協(xié)商,，協(xié)商不成的,，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
八,、合同份數(shù)及有效期
1,、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,。
2,、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九,、合同附屬條件
1,、施工效果圖
2、門頭制作工程報價單及工藝說明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分,。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
