隨著法律觀念的日漸普及,,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式,。擬定合同的注意事項有許多,,你確定會寫嗎,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧,。
房屋裝修起訴合同書范本篇一
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,,結(jié)合本工程具體情況,甲,、乙雙方本著自愿,、平等、誠實(shí),、信任的原則協(xié)商一致,,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守,。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房,。
1.2 工程地點(diǎn):原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》,。
1.4 施工日期:自20__年2月25日始,,至20__年7月25日止,工期共5個月,。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元),。
第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,,裝修工程余款,,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢,。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后作為決算附件,。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,,如未按以上約定付款方式及時付清款項,,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),,直至甲方付清為止,。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān),。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,,甲方在接到《工程驗收通知單》后,,因故未能及時進(jìn)行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,,工期順延,。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延,。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),,甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色,、花式進(jìn)行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗收,。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗收,,竣工驗收完畢,,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項,。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單,。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù),。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),,即一年,。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),,緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進(jìn)行保修,,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),,甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金,。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,,乙方實(shí)行全部免費(fèi)保修;并承擔(dān)甲方所有損失,。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實(shí)行優(yōu)惠有償維護(hù),,收費(fèi)內(nèi)容為:材料費(fèi),、人工費(fèi)。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,,即發(fā)生法律效力,,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償,。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水,、電,、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任,,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,,乙方須對施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理,。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,,甲乙雙方協(xié)商解除合同,、部分履行合同、延期履行合同事宜,。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性,、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,,甲乙雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,,一式肆份,,雙方各執(zhí)二份,,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守,。
10.2本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
房屋裝修起訴合同書范本篇二
發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保*》、《中華人民共和國價格法》,、《上海市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,,共同遵守,。
一、概況
1,、甲方裝飾住房系合法居住,。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2,、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室,。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,,施工面積___平方米,。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》,。
5,、承包方式:_____(包工包料、清包工,、部分承包),。
6、總價款:¥____元,,大寫(人民幣):_____
其中:
材料費(fèi):______,,人工費(fèi):______
管理費(fèi):______,設(shè)計費(fèi):______
垃圾清運(yùn)費(fèi):______,,稅金(3.41%):____
其他費(fèi)用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計,。
7,、工期:自___年___月___日開工,,至___年___月___日竣工,工期___天,。
二,、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料,、設(shè)備表》,。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,,甲方仍表示使用的,,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān),。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,,乙方可收取甲方提供材料價款保管費(fèi),,費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,,由乙方負(fù)責(zé)賠償,。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》,。
3,、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定,,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。
4,、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。如乙方提供的材料,、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料,、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1,、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、db31/t30-1999《住宅
裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。2,、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3,、甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),,工期順延。
4,、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變,。
5,、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲,、乙雙方商定,。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),,給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)予賠償。6,、工程驗收,。
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),,甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,,若甲方要求復(fù)驗,,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,,其復(fù)驗及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),,工期也予順延。
7,、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》),。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,,另定驗收日期。如通過竣工驗收,,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四,、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火,、防事故的要求,主要包括電氣線路,、煤氣管道,、自來水和其它管道暢通、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水,、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生,,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1,、工程款付款方式列下表:
注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,,亦可按市場規(guī)定辦理。2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》,。
3,、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,,甲,、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算,。
4,、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),,施工結(jié)束須開具發(fā)票,。
六、其它事項1,、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底,。全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施,。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,,并說明使用注意事項,。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),,并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。2,、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底,。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,。按要求組織施工,,保質(zhì)、保量,、按期完成施工任務(wù),,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可,。如更換人員,,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線,。
七,、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金,。
2,、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金,。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),,強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4,、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任,。
八,、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū),、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會投拆,。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決,,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,,可以按照本合同約定向
―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟,。(將不選定的解決方式劃出)九、合同的變更和解除:
1,、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,,雙方必須嚴(yán)格遵守,。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。如要終止
合同,提出終止合同一方,,要以書面形式提出,,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù),。
2,、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除,。
十,、其它約定:1.2.3.4.5.
十一、本合同一式_____份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。合同附件為本合同的組成部分,。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
房屋裝修起訴合同書范本篇三
原告:
被告:
訴訟請求:請求人民法院依法判決:
1、解除原,、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;
2,、被告退還原告已付裝修款 元人民幣,被告的經(jīng)營者以個人財產(chǎn)對 萬元承擔(dān)責(zé)任;
3,、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi),。
事實(shí)及理由
年 月 日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》,,約定被告對原告平壩區(qū)房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修,,工程日期為 月 日至 月 日,簽訂合同當(dāng)日原告支付了萬元裝修款,。
年 月 中旬,被告停工,,導(dǎo)致房屋裝修無進(jìn)展,。原告多次催被告動工,被告承諾開始裝修,,并與原告在 月 日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》,,約定 月 日還未完工交付的,被告應(yīng)無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后,,一直也沒有開始裝修,,經(jīng)多次催促,被告均是停工狀態(tài),,現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,提起訴訟,,請求人民法院支持原告訴訟請求,。
此致
人民法院
具狀人:
20__年一月十四月