合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。
商品房裝修合同及清單篇一
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚,、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。
一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室
二,、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)
三,、工程項目：
1、四個房間（兩臥室,、兩客廳）地面鋪設(shè)80*80瓷磚,，打地角線，要求平整,；一個廚房,，一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間,，邊角打磨,，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚,，要求平整,。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案,，商量確定。
四,、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方）,，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工,。
五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修,。
六、工程造價：材料由甲方提供,，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣,。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量,，暫扣500元押金,，xx年4月__日至xx年7月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方,。工程完工后,，經(jīng)甲方驗收,，如符合以上施工項目和設(shè)計要求,，三天內(nèi)付清乙方人工費，
八,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
商品房裝修合同范本（二）
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同,，以便共同遵守,。
第一條：工程概況
1、工程地址：___________________________________
2,、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi),，總計施工面積____________平方米。
3,、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖,。
4、委托方式：____________________________________________
5,、工程開工日期：______年______月______日
6,、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》,。
1,、材料款__________元；2,、人工費__________元,；
3、設(shè)計費__________元,；4,、施工清運費__________元；
5,、搬卸費__________元,；6、管理費__________元,；
7,、其他費用（注明內(nèi)容）______________元。
第三條：質(zhì)量要求
1,、工程使用主要材料的品種,、規(guī)格、名稱,，經(jīng)雙方認(rèn)可,。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
3、施工中,，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同,。
4,、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5,、甲方如自聘工程監(jiān)理,，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接,。
第四條：材料供應(yīng)
1,、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用,。乙方如挪作他用,，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2,、乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用,。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé),。
3,、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),，施工期順延,，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方,。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管,，由于保管不當(dāng)而造成損失,，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半（年月日）,，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算,。（注：施工工費包括人工費）,。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,，不得交付使用。
2,、工程施工中如有項目增減或需要變動,，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,，通知施工工地負(fù)責(zé)人,。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清,。
3,、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方,。
4,、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭,，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方,。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,，每延遲一日,，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2,、由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,，其返工費由甲方承擔(dān),，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān),，工期不變,。
3,、在施工中，因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工,，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào),、處理,，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工,。
4,、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,，均需簽證,，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工,，由乙方承擔(dān)責(zé)任,，工期不變。
5,、施工中,，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,，甲方自負(fù)責(zé)任,。
第七條：工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,，除隱蔽工程需分段驗收外,，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收,。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù),。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題,，甲方自負(fù)責(zé)任,。甲方自行搬進入住，視為驗收合格,。
3,、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方,，另定日期,。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用,。
第八條：其他事項
1,、甲方責(zé)任
1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電,、氣線路圖,，或由甲方提供房屋平面圖及水、電,、氣線路圖,，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程,，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用,。
3）如確實需要拆,、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備,、管線,，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用,。施工中如需臨時使用公用部位,，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2,、乙方責(zé)任
1）應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書,。
2）指派一名工作人員為乙方工地代表,，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工,，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù),。
3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,，嚴(yán)防火災(zāi),、佩證上崗、文明施工,，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水,、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,。
4）嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期,，如果因延遲完工，如脫料,、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處,。
5）在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,，為12個月,。
第九條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間,，擅自解除合同方,，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,，使對方造成的實際損失超過違約金的,，應(yīng)進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間,，雙方如發(fā)生爭議,，在不影響工程進度的前提下,，雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,，或協(xié)商解決不成時,，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出,，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù),。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除,。
第十二條：合同生效
1,、本合同和合同附件向雙方蓋章,，簽字后生效。
2,、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3,、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份,，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方（業(yè)主）：（簽章）乙方：（簽章）
住所地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：簽約日期：
商品房裝修合同范本（三）
甲方（發(fā)包方）：
身份證號碼：
乙方（承包方）：
身份證號碼：
雙方協(xié)商,，訂立本協(xié)議，以共同恪守,。如下：
一,、工程項目：
1,、三個房間（兩臥室,、一客廳,，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱）,，房頂四周打石膏線，包三個房間的門,、窗；客廳,、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料,，客廳、臥室打膩子,，刷立邦漆兩次。
2,、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據(jù)甲方要求（圖紙）做一置物架,；陽臺東側(cè)打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）,、西側(cè)打一吊柜，包陽臺,、鋪磁磚,、吊pvc板,。
3,、衛(wèi)生間、洗臉間,、廚房鋪磁磚到頂,，屋頂?shù)鮬vc板,；廚房地面鋪磁磚,，打一灶臺,。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,，客廳門后一多用途柜（底下放鞋,，上面掛衣服）,。
5,、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案,，商量確定。
二,、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方）,，乙方負(fù)責(zé)施工,。
三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。
四、施工期限：
*年八月二十日至**年十月十日,，如不能按期完成,，每天將處罰金五十圓。
五,、工程造價：
材料由甲方提供,，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣,。
六、付款方式：
工程完工后,，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
七,、其它問題：
裝修項目的具體要求,，由甲方提出,，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng)。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
年月日年月日
商品房裝修合同及清單篇二
委托方(甲方)：______________
承接方(乙方)：______________
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。
一、工程地點：xx縣xx小區(qū)g幢401室
二,、形式結(jié)構(gòu)：單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)
三,、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)
四、承包方式：
乙方包工,、部分包料,，甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
五,、工程項目：
1,、乙方負(fù)責(zé)5個房間(三臥室、一客廳,、一飯廳)地面鋪設(shè)瓷磚,，打地角線，要求平整;一個廚房,，兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,，留出吊頂空間，邊角打磨,。瓷磚由甲方提供,，其余材料由乙方提供。
2,、乙方負(fù)責(zé)電路水路改造：
3,、乙方負(fù)責(zé)集成吊頂：廚房，兩個衛(wèi)生間
4,、包三個水管
5,、乙方負(fù)責(zé)客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板,。材料由乙方提供,。
6,、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料,，其余由乙方負(fù)責(zé),。
7、乙方負(fù)責(zé)安裝衛(wèi)生間門兩扇,、燈,、潔具，材料由甲方提供,。
8,、裝修完成后由乙方負(fù)責(zé)清理打掃。
9,、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,，商量確定。
10,。其它未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。
六,、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1,、由甲方提供的材料設(shè)備,，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,，并事先通知乙方,，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,。
2,、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用,，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3,、由乙方提供的材料,、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種,、規(guī)格,、型號、質(zhì)量,、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,。
4,、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用,，其后果和損失均由乙方承擔(dān),。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
八,、工程造價
甲方共支付乙方裝修人工費,、材料費共15600元人民幣。
九,、工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后,，開工二至五日，甲方支付相當(dāng)于總價款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),，甲方支付相當(dāng)于總價款40%(6240)的工程款;
(三)竣工驗收后三日內(nèi),，甲方支付相當(dāng)于總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,，如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)該免費為甲方排查，否則,，退還受損金額!
十,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________ 乙方：________________
簽字(蓋章)：________________ 簽字(蓋章)：________________
聯(lián)系電話：________________ 聯(lián)系電話：________________
________年____月____日________年____月____日
商品房裝修合同及清單篇三
委托方(甲方)： 身份證號：
承接方(乙方)： 身份證號：
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行,，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,，特簽訂本合同，以便共同遵守,。
第一條：工程概況
1. 工程地址： ,。
2. 居室規(guī)格：房型三房兩廳一廚兩衛(wèi)兩陽臺，套內(nèi)面積約78平方米,。
3. 施工內(nèi)容,、要求及工期：詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”。
4. 工程內(nèi)容：詳見附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”,。
第二條：工程價款、結(jié)算要求及付款方式
1,、工程相關(guān)價款(金額大寫)詳見附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”。
2,、結(jié)算要求：對于所列項目,，如計價方式為全包價，則按全包價結(jié)算;如計價方式為按實際施工量計算,，則結(jié)算工程價格不得超出概算價的5%,，超出部分由乙方無條件承擔(dān)。如附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”有其他約定,，從其約定。
3,、付款方式：按照以下第種方式付款(默認(rèn)為第(1)種)：
乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。
4,、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結(jié)清乙方工程價款時,，乙方有權(quán)不交付甲方使用,。
第三條：質(zhì)量要求
1. 工程驗收標(biāo)準(zhǔn),，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2. 凡由甲方自行采購的材料,、設(shè)備,，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負(fù)責(zé)。
3. 乙方應(yīng)按照甲方要求施工,，做到文明施工,，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結(jié)構(gòu)破壞,、鋼筋破壞,、樓道破壞、漏水滲水等),，均由乙方負(fù)責(zé)維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回,，由乙方償還甲方押金款,。
第四條：材料供應(yīng)及施工
1,、除“工程內(nèi)容、要求及價格”中另有約定外,，本工程所有物料均由甲方采購,。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單,，供甲方提前采購,。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周內(nèi)正式進場施工,，工期從乙方正式進場施工之日算起,。
2、如施工過程中需甲方補充相關(guān)物料,，也應(yīng)及時告知甲方,，由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期,。如甲方委托乙方采購,，乙方需明碼標(biāo)價且取得甲方確認(rèn)，除另有約定外,，乙方采購的時間計入施工期,。如乙方未經(jīng)甲方確認(rèn)便采購相關(guān)物料，費用由乙方無條件自行承擔(dān),。乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求或施工要求，應(yīng)禁止使用;如已使用,，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé),。
3、乙方進場施工后,，對于施工現(xiàn)場的物料,，乙方有保管義務(wù)，由于保管不當(dāng)而造成損失,，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用,。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方,。
4,、施工過程中如存在與“工程內(nèi)容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數(shù)量和面積的改變,，增加項目等等),，均需要甲方確認(rèn)并簽字。
5,、如乙方將工程部分內(nèi)容發(fā)包給第三方,，需取得甲方同意且不得增加費用。發(fā)包后,，乙方對工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負(fù)全責(zé),，承擔(dān)相關(guān)的返工、賠償,、保修等責(zé)任,。
6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,，雙方應(yīng)確認(rèn),，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充協(xié)議,。
第五條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,，直至工費扣完為止,。工費扣完后甲方有權(quán)無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備,，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān),。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,，其返工費用由乙方承擔(dān)。
3. 在施工中,，因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào),、處理,，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工,。
第六條：其他事項
1. 甲方責(zé)任
(1)按照乙方要求提供房屋相關(guān)圖紙,，并和乙方進行現(xiàn)場磋商和確認(rèn)。
(2)按乙方要求采購和提供相關(guān)物料,。
2. 乙方責(zé)任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi),、安排相關(guān)專業(yè)人員上崗,、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,。
(3)乙方施工須做好防護措施,，嚴(yán)防安全事故，對安全事故負(fù)全責(zé),。
(4)乙方提供對相關(guān)裝修部分的質(zhì)保服務(wù),，由于乙方原因造成的維修應(yīng)免費進行。
第七條：違約責(zé)任
合同生效后,，在合同履行期間,，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方,。因擅自解除合同,，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償,。
第八條：爭議解決
本合同履行期間,，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下,，雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時,，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。
第九條：合同的生效、變更和終止
1,、合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出,，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金和相關(guān)補償,，并辦理終止合同手續(xù)。
2、本合同一式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份,。
甲方(業(yè)主)： 乙方：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽約日期： 簽約日期：
商品房裝修合同及清單篇四
委托方(甲方)承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚,、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。
一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室
二,、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)
三,、工程項目：
1、四個房間(兩臥室,、兩客廳)地面鋪設(shè)80_80瓷磚,，打地角線，要求平整;一個廚房,，一個衛(wèi)生間墻面25_40鋪瓷到頂,，留出吊頂空間，邊角打磨,，地面鋪30_30瓷磚,，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30_30瓷磚,，要求平整,。
2,、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。
四,、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),，和施工期間的午餐供應(yīng),，乙方負(fù)責(zé)施工。
五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修,。
六,、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣,。
七,、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金,，__年4月__日至__年7月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方,。工程完工后,，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求,，三天內(nèi)付清乙方人工費,，
八、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約日期： 簽約日期：
商品房裝修合同及清單篇五
委托方(甲方)： 身份證號：
承接方(乙方)： 身份證號：
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行商品房裝修,。為保證工程順利進行,，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同,，以便共同遵守,。
第一條：工程概況
1. 工程地址： 。
2. 居室規(guī)格：房型三房兩廳一廚兩衛(wèi)兩陽臺,，套內(nèi)面積約78平方米,。
3. 施工內(nèi)容、要求及工期：詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”,。
4. 工程內(nèi)容：詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”,。
第二條：工程價款,、結(jié)算要求及付款方式
1,、工程相關(guān)價款(金額大寫)詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”,。
2,、結(jié)算要求：對于所列項目，如計價方式為全包價,，則按全包價結(jié)算;如計價方式為按實際施工量計算,，則結(jié)算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔(dān),。如附件“工程內(nèi)容,、要求及價格”有其他約定，從其約定,。
3,、付款方式：按照以下第種方式付款(默認(rèn)為第(1)種)：
乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除),。
4,、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結(jié)清乙方工程價款時，乙方有權(quán)不交付甲方使用,。
第三條：質(zhì)量要求
1. 工程驗收標(biāo)準(zhǔn),，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2. 凡由甲方自行采購的材料,、設(shè)備,，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負(fù)責(zé)。
3. 乙方應(yīng)按照甲方要求施工,，做到文明施工,，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結(jié)構(gòu)破壞,、鋼筋破壞,、樓道破壞、漏水滲水等),，均由乙方負(fù)責(zé)維修或者全額賠付,。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款,。
第四條：材料供應(yīng)及施工
1,、除“工程內(nèi)容、要求及價格”中另有約定外,，本工程所有物料均由甲方采購,。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單,，供甲方提前采購,。甲方物料到位后通知乙方,，乙方在一周內(nèi)正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起,。
2,、如施工過程中需甲方補充相關(guān)物料，也應(yīng)及時告知甲方,，由甲方自行采購,。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,，乙方需明碼標(biāo)價且取得甲方確認(rèn),，除另有約定外，乙方采購的時間計入施工期,。如乙方未經(jīng)甲方確認(rèn)便采購相關(guān)物料,，費用由乙方無條件自行承擔(dān)。乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求或施工要求,，應(yīng)禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé),。
3、乙方進場施工后,，對于施工現(xiàn)場的物料,，乙方有保管義務(wù)，由于保管不當(dāng)而造成損失,，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用,。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方,。
4,、施工過程中如存在與“工程內(nèi)容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格,、數(shù)量和面積的改變,，增加項目等等)，均需要甲方確認(rèn)并簽字,。
5,、如乙方將工程部分內(nèi)容發(fā)包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用,。發(fā)包后,，乙方對工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負(fù)全責(zé),，承擔(dān)相關(guān)的返工、賠償,、保修等責(zé)任,。
6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,，雙方應(yīng)確認(rèn),，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充協(xié)議,。
第五條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,，直至工費扣完為止,。工費扣完后甲方有權(quán)無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備,，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān),。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,，其返工費用由乙方承擔(dān)。
3. 在施工中,，因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào),、處理,，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工,。
第六條：其他事項
1. 甲方責(zé)任
(1)按照乙方要求提供房屋相關(guān)圖紙,，并和乙方進行現(xiàn)場磋商和確認(rèn)。
(2)按乙方要求采購和提供相關(guān)物料,。
2. 乙方責(zé)任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,，嚴(yán)防火災(zāi),、安排相關(guān)專業(yè)人員上崗、文明施工,，并防止因施工造成的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生,，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施,，嚴(yán)防安全事故,，對安全事故負(fù)全責(zé)。
(4)乙方提供對相關(guān)裝修部分的質(zhì)保服務(wù),，由于乙方原因造成的維修應(yīng)免費進行,。
第七條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間,，擅自解除合同方,，應(yīng)按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,，使對方造成的實際損失超過違約金的,，應(yīng)進行補償。
第八條：爭議解決
本合同履行期間,，雙方如發(fā)生爭議,，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。
第九條：合同的生效,、變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出,，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金和相關(guān)補償,，并辦理終止合同手續(xù)。
2,、本合同一式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)： 乙方：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽約日期： 簽約日期：
商品房裝修合同及清單篇六
房屋質(zhì)量糾紛起訴狀范本
原告：__________________,，性別：_____________,，_______________年___________月___________日出生，__________族,，身份證號碼：________________,，聯(lián)系電話：________________,，住址：_________________。
被告：__________________,，性別：_____________,，_______________年___________月___________日出生，__________族,，身份證號碼：________________,，聯(lián)系電話：________________，住址：_________________,。訴訟請求：_________________
1,、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;
2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,，或者承擔(dān)全部修繕費用,，并承擔(dān)自房屋修復(fù)之日起__________年的質(zhì)量保證責(zé)任;
3、請求法院判令被告承擔(dān)停止侵害,、排除妨礙,、消除危險等侵權(quán)責(zé)任;
4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復(fù)之日止的物業(yè)管理費用;
5,、請求法院判令被告承擔(dān)本案的訴訟費用及鑒定費用,。
(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產(chǎn)權(quán)人，被告系該房屋的_________________,。___________年__________月______日,，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發(fā)建設(shè)的,、被告承建施工的該房屋,，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________,。___________年__________月__________日,，被告將房屋交付給原告，并同時提供了《住宅質(zhì)量保證書》,。__________年__________月__________日,，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房,，租賃期限為__________年,，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算,。合同訂立后,，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而，從___________年初開始,，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水,，漏水最嚴(yán)重時原告房屋的地面積水達(dá)___________左右。漏水___________流入原告的___________,，導(dǎo)致房屋內(nèi)的___________嚴(yán)重?fù)p壞,。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修,，但未從根本上解決房屋漏水問題,，漏水事故仍發(fā)生。___________年___________月以后,，被告就以房屋保修期限屆期為由,，拒絕承擔(dān)保修責(zé)任，該房屋至今仍處于漏水之中,。由于房屋的嚴(yán)重漏水,，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產(chǎn)損失，而且,，還導(dǎo)致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋,。綜上所述，原告認(rèn)為：《建筑工程質(zhì)量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下,，房屋建筑工程的最低保修期限為：屋面防水工程,、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,，為5年的規(guī)定,，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_
這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內(nèi)容。
商品房裝修合同及清單篇七
建設(shè)單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：___________________
甲方有一套位于__________________的商品房,，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修,。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計(附相關(guān)圖紙及工程項目預(yù)算一份),。
一,、工程名稱：___________________
二、施工地點：________________________________
三,、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預(yù)算表項目為準(zhǔn),，施工中如有漏報項目或增加項目,，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款。
四,、工程總造價：按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算,。)
五、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六,、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風(fēng),、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延,。
七、保修期：保修為 年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題,，不在保修范圍之內(nèi)),。
八、責(zé)任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料,、人工損失等費用由甲方負(fù)責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準(zhǔn),。
(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負(fù)責(zé),，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)(費用由甲方負(fù)責(zé)),。
(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意,，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員,。并保證施工安全、及防火安全,，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé),。
(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé),。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,，乙方只對甲方履行保修責(zé)任。
(6)附工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)(水電,、泥水,、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,，全部工程結(jié)算后自行終止,。
甲方：__________________________ 乙方：__________________________
簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________
聯(lián)系電話：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________
商品房裝修合同及清單篇八
甲方： 乙方：
一、工程項目：
1,、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板,。用大理石鋪好門坎石,。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚,。
2,、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,，外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊,、用大理石鋪好門坎石,。
3、過道地面用磁磚匡邊,、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊),。
4、兩個衛(wèi)生間,、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚,，打一廚房操作臺,。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊,。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊),。
5、所有未說到的門框(臥室除外),、窗戶均用磁磚匡邊,，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角,。
6,、未盡細(xì)節(jié)之處，由甲方提出方案,，商量確定,。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,，其它材料乙方需提前通知甲方),，乙方負(fù)責(zé)施工。
三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。
四,、施工期限：
20--年5月 日至20--年6月 日，如不能按期完成,，超出5天后每天將處罰金100圓,。
五、工程造價：
材料由甲方提供,，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣,。
六、付款方式：
工程完工后,，經(jīng)甲方驗收,，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
七,、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出,，乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決,。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng)。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
商品房裝修合同及清單篇九
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負(fù)責(zé)人)
身份證：聯(lián)絡(luò)方式：
家庭住址：
第一條工程概況
1.裝潢施工地點：
2.住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,，建筑面積約__平方米,。
3.承包方式：
4.裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造,，墻體拆除,，墻面及地面拆除,，地磚、瓷磚鋪貼,，吊頂安裝,，門窗拆除，包水管,，頂面,、墻面涂料，廚具,、潔具,、燈具安裝，隔斷制作,，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過程中,，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi),。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場),。
5.總價款：____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整,，剩余工程款____元,。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,，并初步了解所需完成工程后確定,，該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6.工期：自____年__月__日開工,，至____年__月__日竣工,，工期約__天。另,，如雙方經(jīng)過協(xié)商,，對工期的延長達(dá)成一致意見，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行,。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負(fù)責(zé)人的職責(zé),，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,，提供材料需求,，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,，甲方只針對乙方(即)提出賠償,。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外,。如遇特殊情況,，需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換,。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,，裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供,。
2.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,，乙方應(yīng)及時向甲方提出,，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的,，責(zé)任由甲方承擔(dān),。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收,，由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,，由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。
3.乙方必須負(fù)責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外),。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,，以便甲方于周末采購材料,。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,，造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任,。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),，或者由乙方負(fù)責(zé)運輸退回供應(yīng)商,。
5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,，均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意,，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,，應(yīng)按挪用材料,、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延,。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,，其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。
4.在施工過程中,，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工,。
5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,，櫥柜防火門，臺面等),，甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤,。
6.工程驗收-甲,、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7.工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,，并書面辦理驗收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,，須及時通知乙方,，另定驗收日期。如通過竣工驗收,，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8.工程保修期一年,，從竣工驗收確認(rèn)之日起算,。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修,，并承擔(dān)相應(yīng)材料費用,。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,，主要包括電氣線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的`安全,，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水,、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),，拆,、改承重墻，加大樓(地)面荷載,，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,，經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,，確保登高施工的安全保障等各類安全保證,，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé),。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可,，工程款付款時間表如下：
協(xié)議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后,，甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,，甲方支付乙方____元整
所有工程竣工，驗收合格之后,，甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質(zhì)量保證款,，甲方入住三個月內(nèi)支付。
合計______元整,。
第七條其它事項
1.甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,，向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水,、電等必備條件,，并說明使用注意事項,。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作：
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底,。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行,。按要求組織施工，保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,，乙方應(yīng)提前通知甲方,，并取得甲方同意。
第八條違約責(zé)任
1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息,。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后,，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金,。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任,。
4.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,，由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,，乙方提前進行下一階段工程施工,，由此造成損失的，由乙方負(fù)責(zé),。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,，雙方應(yīng)盡量協(xié)商?；蛉魠f(xié)商不成時,，可以按照本協(xié)議約定向：
____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守,。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款,。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議,，解除本協(xié)議,。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方可以無條件提出中止協(xié)議,，而無需獲得乙方的認(rèn)可,。
第十條附則
1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管,。工程竣工驗收時,，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用,。
2.本協(xié)議簽訂后,，工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式____份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,，具有同等的法律效力,。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
住址：住址：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：____
商品房裝修合同及清單篇十
甲方：
乙方：
身份證號碼：
依據(jù)我國《合同法》及國家和當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定雙方協(xié)商致，簽訂本合同,，望雙方共同遵守,。
第一條工程概況
1,、工程地點：
2,、房屋規(guī)格：室廚
3、委托方式：
4,、開工日期：
5,、竣工日期：
6、竣工總價：__元,，金額大寫元,。
第二條付款方式
1、水,、電工程完工并隱蔽工程驗收合格后,，甲方付給乙方
2、泥,、木工程完工并驗收合格后,，甲方付乙方元整，即人民幣(大寫)元整,。
3,、油漆完工后，甲方付乙方元整。
4,、工程竣工驗收合格,，甲方付給乙方尾款寫)元整。
第三條施工內(nèi)容
乙方負(fù)責(zé)內(nèi)容如下：
1,、拆墻
2,、水電材料及人工(武漢二廠電線、金牛水管)
3,、水泥,、沙、瓷磚35元/㎡
4,、板材及人工福漢鷹冠
5,、油漆材料及人工乳膠漆：多樂士(立邦)
6、衣柜梭門170元/㎡
7,、地板60元/㎡
8,、烤漆門850元/樘
9、廚衛(wèi)吊頂85元/㎡
10,、飄窗石,、過門石160元/m
11、開關(guān)插座項：600元
12,、潔具項：20__元
13,、燈具20__元
14、廚柜900元/m
15,、電視背景墻紙200元/卷
16,、五金600元
第四條保修
負(fù)責(zé)范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量或乙方保管不力造成合同工程范圍的損壞脫落、丟失,、開裂等,，由乙方自己承擔(dān)，尾款押三個月結(jié)付,。
第五條附則
1,、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份,。
2,、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,，履行完成后自動終止,。
甲方：乙方：
日期：日期：
商品房裝修合同及清單篇十一
建設(shè)單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：________________
甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修,。該工程實行包工包料形式,。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計(附相關(guān)圖紙及工程項目預(yù)算一份),。
一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程,。
二,、施工地點：________________________________
三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式,。施工項目以預(yù)算表項目為準(zhǔn),，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款,。
四,、工程總造價：按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算。)
五,、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元________
年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元),。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案,、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風(fēng),、暴雨,、火災(zāi)等不可抗力的因素，工期順延,。
七,、保修期：保修為年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,，乙方需無償保修,。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi)),。
八,、責(zé)任：
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料,、人工損失等費用由甲方負(fù)責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準(zhǔn),。
(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負(fù)責(zé),，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)(費用由甲方負(fù)責(zé)),。
(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員,。并保證施工安全,、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé),。
(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認(rèn),，甲方不能入住,，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責(zé)任,。
(6)附工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)(水電,、泥水、木工,、批灰部份)
九,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止,。
甲方：______________________乙方：________
簽約代表：________簽約代表：________
聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________
簽約日期：________年________月________日簽約日期：________年________月________日
商品房裝修合同及清單篇十二
甲方有一套位于__________________的商品房,，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式,。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計(附相關(guān)圖紙及工程項目預(yù)算一份),。
一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程,。
二,、施工地點：________________________________
三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式,。施工項目以預(yù)算表項目為準(zhǔn),，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款,。
四,、工程總造價：按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算。)
五,、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元),。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案,、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風(fēng)、暴雨,、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延。
七,、保修期：保修為年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修,。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題,，不在保修范圍之內(nèi))。
八,、責(zé)任：
(1),、因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負(fù)責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準(zhǔn),。
(2),、甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負(fù)責(zé),，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)(費用由甲方負(fù)責(zé)),。
(3)、乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,，非經(jīng)甲方同意,，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全,、及防火安全,，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。
(4),、如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé),。
(5),、工程未經(jīng)雙方驗收確認(rèn)，甲方不能入住,，否則示為甲方驗收合格,，乙方只對甲方履行保修責(zé)任,。
(6)、附工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)(水電,、泥水,、木工、批灰部份)
九,、本合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,。由雙方簽字后生效,，全部工程結(jié)算后自行終止。
甲方：______________________ 乙方：____________________
簽約代表：________________ 簽約代表：________________
聯(lián)系電話：________________ 聯(lián)系電話：________________
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
商品房裝修合同及清單篇十三
甲方:
乙方:
為了加強企業(yè)間的合作關(guān)系,，促進企業(yè)間的共同發(fā)展,，甲乙雙方本著誠實守信、互惠互利的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方安排設(shè)計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關(guān)設(shè)計圖紙,。
二,、乙方在經(jīng)營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。
三,、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業(yè)秘密,。
四、乙方介紹裝修客戶給甲方,，若交易達(dá)成,，甲方應(yīng)按裝修合同標(biāo)的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式。
五,、甲方如需乙方工作人員到除市區(qū)外的工地,須報銷乙方的來回車費,。
六、乙方負(fù)責(zé)甲方客戶的接洽,設(shè)計和工地跟蹤服務(wù),甲方應(yīng)按裝修合同標(biāo)的款的3%支付給乙方作為設(shè)計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式,。
七,、除正常裝修設(shè)計外，零星圖紙的設(shè)計,甲乙雙方商量后確定,費用一次性支付,。
八,、乙方不承擔(dān)辦公場所發(fā)生的租金水電網(wǎng)絡(luò)等費用。
九,、本合作協(xié)議有效期為年,，從協(xié)議簽訂之日起計算。
十,、本協(xié)議到期,，雙方不提異議,，協(xié)議繼續(xù)有效。
十一,、本協(xié)議雙方應(yīng)嚴(yán)格信守,。未盡事宜，雙方另行協(xié)商補充,，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力,。
十二、如執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛,，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，由_市仲裁委員會裁決,。裁決不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
十三、合同的修改
合同在履行過程中,。如果有一方認(rèn)為需要修改,，需向另一方提出書面的修改建議和理由，雙方協(xié)商同意后才能修改,，并形成本合同的附件,。如果雙方未達(dá)成新的修改意見，則原有合同繼續(xù)有效,。十四,、不可抗力
1、在合同的執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)了戰(zhàn)爭,、水災(zāi),、火災(zāi)、地震等等不可抗力事故,，將影響合同的正常履行時,，受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快將不可抗力事故的情況通知對方。并盡快將有關(guān)當(dāng)局出具的證明文件提交另一方進行確認(rèn),。
2,、雙方盡快根據(jù)此項不可抗力事故的影響協(xié)商本合同的進一步執(zhí)行問題。
3,、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時,，受不可抗力影響的一方不負(fù)法律責(zé)任。十五,、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方：(公章)授權(quán)代表簽字：
乙方：(公章)授權(quán)代表簽字：
商品房裝修合同及清單篇十四
甲方： 乙方：
一,、工程項目：
1,、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板,。用大理石鋪好門坎石,。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚,。
2,、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,，外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊,、用大理石鋪好門坎石,。
3、過道地面用磁磚匡邊,、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊),。
4、兩個衛(wèi)生間,、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚,，打一廚房操作臺,。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,，再用磁磚匡邊,。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5,、所有未說到的門框(臥室除外),、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,，陽角邊為碰角,。
6、未盡細(xì)節(jié)之處,，由甲方提出方案,，商量確定。
二,、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,，其它材料乙方需提前通知甲方),，乙方負(fù)責(zé)施工。
三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。
四,、施工期限：
20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成,，超出5天后每天將處罰金100圓,。
五、工程造價：
材料由甲方提供,，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣,。
六、付款方式：
工程完工后,，經(jīng)甲方驗收,，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
七,、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出,，乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決,。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng)。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
商品房裝修合同及清單篇十五
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行裝修，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。
一、工程地點：西安水泥制管廠家屬院11號樓1508
二,、裝修時間：20 年 月 日開始——20 年 月 日止,。
三、工程項目：
1、三個房間(倆臥室,、一客廳);一個廚房,，一個衛(wèi)生間，一個陽臺,，總建筑面積93平方米,，所有房間的墻壁全部按照規(guī)范要求刷乳膠漆(打膩子三遍，乳膠漆(要求用立邦,，多樂士)三遍)廚房,、衛(wèi)生間,、陽臺全部貼衛(wèi)生瓷片包括地面,，衛(wèi)生間和廚房吊鋁扣板，衛(wèi)生間和廚房的水路按照甲方要求做,，衛(wèi)生間和廚房做防水,，臥室和客廳、飯廳全部鋪地板磚,，甲方提供地板磚和衛(wèi)生陶瓷,，乙方負(fù)責(zé)其他材料和人工。
2,、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。
四,、承包方式：乙方按照裝修預(yù)算表要求必須保證裝修期間的所需輔材(沙子、水泥等),，并負(fù)責(zé)施工,。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六,、工程造價：裝修總金額為：一萬五元整,。材料及裝修費用由乙方先提供，待甲方驗收合格后,，按照裝修總額給予付款,。
七、本協(xié)議為一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議從雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
商品房裝修合同及清單篇十六
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,，甲方將自己座落在 樓單元 房(面積為 平方米)出租給乙方,，具體事項如下：
一、房屋租賃期間,，乙方保證房內(nèi)墻壁,、門窗、水電,、煤氣,、暖氣、閉路,、電話等完好無損,，如有損壞，照價賠償,。
二,、房屋租期為年，即從20 年 月 日至20年月日止,。租金每年 元,，(小寫元)，即簽定之日預(yù)付 年租金,。
三,、租期內(nèi)，水,、電,、暖氣、煤氣,、物業(yè)等費用由乙方自付,。租賃結(jié)束時，乙方須交清欠費,。
四,、乙方在支付租金的同時，交付甲方押金：小寫_____元,，大寫：_____________元,，本協(xié)議結(jié)束后，如甲方查看房屋及房內(nèi)設(shè)施完好后,，可全額退還乙方,。
五,、乙方應(yīng)注意房屋及人身安全，自行采取防火,、防盜等安全措施,。加強用電安全，不得亂拖,、亂接電線;對于防盜,、防火、用電安全進行經(jīng)常檢查,。
六,、在承租期間，未經(jīng)甲方同意,，乙方無權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋,。乙方不得利用承租房屋進行違規(guī)經(jīng)營或違法活動，損害公共利益,。
七,、簽定協(xié)議后,，雙方按以上條款執(zhí)行,，共同守約。
八,、本協(xié)議未盡事宜,，雙方另行協(xié)商。
九,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效,。
甲方： 乙方：
20--年月日
商品房裝修合同及清單篇十七
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚,、墻磚鋪設(shè),，訂立本協(xié)議，以共同恪守,。
一,、工程地點：____區(qū)____街____單元____室。
二,、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi),。
三、工程項目：
1,、四個房間(兩臥室,、兩客廳)地面鋪設(shè)80-80瓷磚,，打地角線，要求平整;一個廚房,，一個衛(wèi)生間墻面25-40鋪瓷到頂,，留出吊頂空間，邊角打磨,，地面鋪30-30瓷磚,，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30-30瓷磚，要求平整,。
2,、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案,，商量確定,。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),，和施工期間的午餐供應(yīng),，乙方負(fù)責(zé)施工。
五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修,。
六,、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣,。
七,、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金,，--年4月__日至--年7月日內(nèi)無任何問題,，將全額返還乙方。工程完工后,，經(jīng)甲方驗收,，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費,。
八,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
