合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎,？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?
圖書館裝修承攬合同篇一
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行窗戶更換，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。
一、工程地點：
二、形式結(jié)構(gòu)： 普通裝修
三,、工程項目：
1,、見預(yù)算書。
2,、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。
四,、承包方式：乙方包工包料。
五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修,。
六,、工程造價：以雙方確定的預(yù)算書價格為準(zhǔn)，驗收后,，雙方可以在預(yù)算書的價格基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款,，協(xié)商不成以預(yù)算書為準(zhǔn)。
七,、付款方式：工程驗收合格后支付 元,。為確保工程質(zhì)量，暫扣 元押金,， 年 月 日至 年 月 日內(nèi)無任何問題,，將全額返還乙方。工程完工后,，經(jīng)甲方驗收,，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費,，
八,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負(fù)責(zé),，乙方協(xié)助辦理,。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
圖書館裝修承攬合同篇二
發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《_____》等相關(guān)規(guī)定,，雙方本著平等,，互利的原則，特訂立此合同,，雙方共同遵守,，具體條款如下：
一、工程概況
1,、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2,、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3,、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
4、工程地點：新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓
5,、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買),。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,，完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準(zhǔn))
三,、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費,、人工費,、運輸費、垃圾清理費,、電費,、相關(guān)稅費等達(dá)到甲方驗收要求的費用，地磚,、地板主材料費用也包含在內(nèi),，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買,。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用,，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
四,、工期要求
自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止,。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,，扣乙方合同總價款的2%為違約金,，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn)),。
五,、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%,，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后,，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金,，一年后無質(zhì)量問題付清,。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時,，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費,。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工,。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題,，達(dá)到甲方施工驗收要求)。
2,、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn),，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),。
3,、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴(yán)防火災(zāi),，文明施工,，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù)模追接袡?quán)從未支付工程款中直接扣除,。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用時,，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補足。
4,、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負(fù)責(zé)支付,。
5,、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時交工,，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除,。
6,、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方,、第三方造成的一切傷,、亡、事故,，其責(zé)任及全部費用均由乙方自行承擔(dān),。
7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資,，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時,，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七,、其它約定事項
1,、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時，乙方應(yīng)及時書面報告甲方,，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延,。
2、乙方在施工期間,，應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接,。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工,，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果,。
八、違約責(zé)任
九,、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決,。
十,、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份,，乙方執(zhí)壹份,，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效,。
本合同附件：工程用料,、施工預(yù)決算單,。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人(簽字)：____________委托代理人(簽字)：____________
地址：____________地址：____________
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
圖書館裝修承攬合同篇三
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,， ____年____月____日甲自愿將位于 _________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________,。
工程建筑面積：________________________________,。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________,。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元,，大寫_________。
2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設(shè)計費)，乙方才進(jìn)場施工,。
3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款,。
三、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料,。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，甲方提供的材料,，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),，如延誤工程進(jìn)展,，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：
施工要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收,，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗收合格,。
五、施工期限：
工期為_______,，從 ____年____月____日到____年____月____日,，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延,。
六,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外,，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方,。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款,。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙,，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償,。
3.乙方在施工期間,，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進(jìn)展,，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失,。
4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋,。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同,，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八,、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。
九,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效,。
甲方：
乙方：
____年____月____日
