在生活中,越來越多人會(huì)去使用協(xié)議,,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧,。
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇一
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量:
1,、用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價(jià)款或退貨,。
2、用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。
3、原材料等物品交日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2,、承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1,、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。
任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1,、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。
定作方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還,。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
3,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
4,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金,。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi),。
7,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效,。
本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份,交_________各留存一份,。
定作方:
代表人:
_________年____月____日
代表人:
_________年____月____日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇二
承攬方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量:
1,、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn),。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價(jià)款或退貨。
2,、用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,、原材料等物品交日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法:
1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1,、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。
任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1,、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金,。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。
定作方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2,、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。
承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。
定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償,。
3,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;
以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi),。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金,。
3,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份,,交_________各留存一份,。
定作方:
代表人:
_________年____月____日
承攬方:
代表人:
_________年____月____日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇三
甲方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,,住址,,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,,住址,,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,在平等互利,、公平合理,、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子,、水源,、鋼材等)。
2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理,、節(jié)約用料,,嚴(yán)禁浪費(fèi),。乙方每天完工后清理墻角灰,,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,,在支付款中扣除,。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備,、用具,,如:架管、架板,、攪拌機(jī),、升降設(shè)備,、模板,、模具,、斗車,、_____,、焊接機(jī),、撮箕,、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決,,費(fèi)用由乙方自理,。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),,工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,,可順延工期。
5,、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),,安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān),。
二,、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理,。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序,。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),,有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5,、基礎(chǔ):基槽60公分,,圈梁40公分,基石40公分,,使用石頭30立方米,。
6、墻體:外墻高米,,內(nèi)墻高米,,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚,、一鏟灰,、一擠揉),,且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,,鋼筋直徑不宜小于毫米,,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,,圈梁高度不低于毫米上下圈梁,。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,,表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。
9,、下水道:......
三,、工程款結(jié)算及支付
1,、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),,以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。
2,、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。
四,、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,,乙方要進(jìn)行修理,、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償,。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金,。
2,、乙方若無視甲方的合理要求,,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,,甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五,、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決,。
六,、附則
1、本合同一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自簽訂之日起生效。
2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系,。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇四
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺(tái),,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的`日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:--縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:--縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開戶銀行:--縣支行
賬戶:
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇五
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________,,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費(fèi);
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):;
第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款及圖紙,、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn),、包裝,、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元,。乙方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4、甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5,、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5,、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6,、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁、也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價(jià)局、________銀行各存一份,。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號(hào):_________________帳號(hào):_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇六
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號(hào)_______________________
名稱_______________________
規(guī)格_______________________
單位_______________________
數(shù)量_______________________
備注_______________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,由定作人賠償,。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金
(價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇七
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,,修理,減少價(jià)款或退貨,。2,,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,,數(shù)量,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。2,,承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,,未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi),。
七,,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,,由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,,中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,,無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。 ( 勵(lì)志天下 )
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
一九_(tái)____年_______月______日訂
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇八
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有?資源,乙方擁有?資源,,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,甲,、乙雙方在平等,、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見,,特簽訂本合同,,以資信守。
第1條?定義
除了本合同另有約定,,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn):
1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,,在本合同中也稱定作物。
1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改,。
1.3?“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息,。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù),、研究、發(fā)展,、產(chǎn)品,、價(jià)格、服務(wù),、員工,、合約商、市場(chǎng)計(jì)劃,、財(cái)務(wù),、合同、法務(wù)或商務(wù)信息,。
1.4?“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),,包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán),、專利權(quán),,以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利,。
1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造,、裝配和測(cè)試產(chǎn)品所必需的資料、說明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方,。
第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
第3條?原材料的規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):
材料名稱規(guī)格,、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料,。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,,應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,,否則定作方有權(quán)解除本合同,,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn),。定作方如對(duì)原材料有異議,,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,,否則定作方有權(quán)解除本合同,,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
第5條?轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明:?,。
2.現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn):?。
3.其他:?,。
第7條?交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間:?年?月?日,。
自提樣品的地點(diǎn):?,。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間:?年?月?日。
送交樣品的地點(diǎn):?,。
送交樣品的方式:?(寫明是汽車,、火車、水運(yùn)或其他方式),。
費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),,并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方,。如定作方對(duì)樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同,。
如定作方對(duì)樣品提出異議,,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,,定作方有權(quán)解除合同,,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條?交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間:?年?月?日,。
自提定作物的地點(diǎn):?,。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間:?年?月?日。
送交定作物的地點(diǎn):?,。
送交定作物的方式:?(寫明是汽車,、火車、水運(yùn)或其他方式),。
費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用,。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,包括?。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,,如承攬方在完成加工后,,材料仍有剩余,應(yīng)及時(shí)返還,。
8.6.1返還時(shí)間:?,。
8.6.2返還方式:?。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
第9條?交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后?日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,,并提出異議,。如在?日內(nèi)未提出異議,則視為驗(yàn)收合格,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款,。
9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭(zhēng)議:
雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,,另一方可以自行委托鑒定,。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的一方承擔(dān)。
第10條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對(duì)承攬方的包裝要求:?(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等)。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方:?,。
第11條?風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,,并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任,。交(提)定作物日期的規(guī)定,,參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔(dān),。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此遭受的損失,。
第12條?承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán),、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密,。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,,自定作物交付之日起算,期限為?個(gè)月,。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失,。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起?個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換,、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失,。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆?wù)費(fèi)用,。
第13條?報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫)?(¥?元)。
(本合同價(jià)款已包括稅款,、人工,、材料、機(jī)械,、運(yùn)雜費(fèi),、包裝、安裝、調(diào)試,、檢測(cè),、探傷、現(xiàn)場(chǎng)的試拼,、試壓等所有費(fèi)用,,定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥?元(合同總金額的?%),,作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的?個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?年?月?日前支付;
(3)第三筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?后的五個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?甲方驗(yàn)收通過后的?五個(gè)工作日內(nèi)支付,。
(5)尾款:¥?元(合同總金額的?%),,于?質(zhì)保期滿后的?五?個(gè)工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號(hào):
指定收款賬號(hào):
開戶行:
戶名:
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇九
合同編號(hào)___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱):______
需方(全稱):______
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格,、交提供日期:
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數(shù)量│單價(jià)│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│││││││月│月│月│月│月││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│
└──────────────────────────────────┘
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
____________________________________
三,、原材料來源及互利方法:
____________________________________
四,、交(收)貨方法,、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
____________________________________
五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:
____________________________________
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費(fèi)用負(fù)擔(dān):______________
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
____________________________________
八,、其他:
____________________________________
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終 止,,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主 管部門備案。
____________________________________
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì) 合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、仲裁處理。
____________________________________
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、 銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份,。
____________________________________
十三,、本合同有效期自年月日至年月日止。
─────────────────┬──────────────────
供方:法人委托書號(hào)碼___│需方:法人委托書號(hào)碼___
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼│營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
─────────────────┼──────────────────
供方:(蓋章)│需方:(蓋章)
│
負(fù)責(zé)人:│負(fù)責(zé)人:
│
代表:(簽字)│代表:(簽字)
│
開戶銀行:帳號(hào):│開戶銀行:帳號(hào):
│
電話號(hào)碼:電掛:│電話號(hào)碼:電掛:
│
住址:│住址:
─────────────────┴──────────────────
(注:因欄目所限,,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十
合同編號(hào):_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日
第一條加工物,、數(shù)量、報(bào)酬,、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交_________(dá)____委員會(huì)_____;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十一
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:開戶銀行:帳號(hào):
乙方:代表人:地址:電話:開戶銀行: 帳號(hào):
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十二
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十三
委托方:簽訂地點(diǎn):
承接方:深圳xx公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》,、《加工承攬合同條例》,、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同信守。
第一條:廣告承攬要求,。
1,、項(xiàng)目(制作):________
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱,、編號(hào):________
3,、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________
4、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6,、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:________
第二條:費(fèi)用及支付方法
1,、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為________,。(大寫________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:____________
第四條:違約責(zé)任
1,、委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金,;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2,、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
3,、其他違約責(zé)任,,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1,、向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____,;
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止,。
委托方:連云港xx公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十四
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào):合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,,友好合作的原則,,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同,。
一,、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術(shù)指標(biāo),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為,。
二,、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注
1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。
2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三,、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
備注
四,、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1.乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),,該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效,。
因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,,按該程序重新確認(rèn),,之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。
3.加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,,余額為乙方的加工費(fèi),。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫辦理領(lǐng)料手續(xù),,領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),,造成甲方原材料、零部件損失的,,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除,。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達(dá)訂單,,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。
(2)電話通知訂貨,。
但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),,要求更改訂貨時(shí),,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳,。
(2)電話通知更改,。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消,。
(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,,于訂單下達(dá)之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六,、加工零部件的包裝,、運(yùn)輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝,。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫,,運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù),。
送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證,。
5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,,開具《收料單》,。
6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。
乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,,否則,,對(duì)包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),,費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
2.模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定,。
4.模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有,。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有商標(biāo)許可的,,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九,、產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1.合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件,、資料:
甲方:
乙方:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
日期:____年____月____日
日期:_____年_____月____日
加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同的含義篇十五
定作方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊(cè)的,,經(jīng)營(yíng)范圍為?的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二、原材料提供:
1,、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為:?年?月?日,。
2、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換,、補(bǔ)齊,。
3、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為::?年?月?日,。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),,提出修改意見。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn),。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五,、加工成品驗(yàn)收:
1,、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3,、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在?時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實(shí)際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬,。
七,、報(bào)酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件?元(或總報(bào)酬?元)
2,、報(bào)酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付?件時(shí)給付甲方?元,,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到?元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2,、?加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由?方承擔(dān)。
十,、乙方違約責(zé)任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償,。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,,對(duì)延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3、?甲方延遲付款的,,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二,、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三,、合同爭(zhēng)議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日