隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同,，關于合同的利益糾紛越來越多,，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由,。那么合同書的格式,，你掌握了嗎？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同例子篇一

加工承攬合同模板一

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量,，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作,，修理,，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量,，質量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品,。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等,。)

第五條 價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)

第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)

第十二條承攬方的違約責任：

一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的,，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物,，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費。

七,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,，補齊的，由承攬方對工作質量,，數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

加工承攬合同模板二

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規(guī)格(長，寬,，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求：

一,、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

二,、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做,。

三,、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結構必須嚴密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便,。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元,。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收,。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù),。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元,，全部費用由乙方負擔,。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,，由甲方負責,。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還,。

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內通過銀行付款,。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換,，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。

三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

四,、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五,、甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六,、由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求,，否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失,。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金,。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

五,、乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失。

六,、乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經有關部門證明后,，可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設銀行各存一份,。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃*新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

賬戶：

加工承攬合同模板三

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經充分協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。

1.品名(或項目),、數(shù)量及價款：

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│

│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

││ │││單價│金額│ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型號,、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

質量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及產地│型號,、規(guī)格│質量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔),、地點：_____

6.驗收標準,、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時間,、方法：________

8.結算方式和期限：___________

9.違約責任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。

┌────────────┬─────────┬───────────┐

││定作方│承攬方│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 法定代表人 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 簽約代表 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│地址│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電話│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電掛│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 開戶銀行及帳號│ │ │

├────────────┴─────────┴───────────┤

│保證單位│

││

│ (蓋章)(蓋章) │

└──────────────────────────────────┘

加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同例子篇二

承攬方(乙方)：

職務：

電話：

經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，共同遵守執(zhí)行,。

一、甲方供應原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二,、乙方完成產品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價金額

三,、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四,、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六,、交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結算辦法及期限：

八,、本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

加工承攬協(xié)議書 加工承攬合同例子篇三

加工承攬合同

甲方：__________

乙方：__________

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應當向定作方償付違約金_______ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按 ____ 項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,，交________________________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日